1Z206010 建设工程施工招标与投标 下列建设工程项目招标投标活动中，属于合同要约行为的是（ ）。
A. 提交投标文件 B. 订立承包合同
C. 发出中标通知书 D.发布招标公告
答疑：参考答疑：
A
笔记：招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件，为【要约邀请】；投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人【提交投标文件】，为【要约】；招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，为
【承诺】；招标人和中标人按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件等订立书面合同时，合同成立并生效。
在研究招标文件的同时，投标人需要开展详细的调查研究，以下不属于其调查的项目是（ ）。
A. 招标人个人经济能力调查
B. 市场宏观经济调查
C. 工程业主方和竞争对手公司的调查
D. 工程现场考察和工程所在地区的环境考察
答疑：参考答疑：
A
笔记：在研究招标文件的同时，投标人需要开展详细的调查研究，其调查的项目是市场宏观经济调查. 工程现场考察和工程所在地区的环境考察. 工程业主方和竞争对手公司的调查.
下列不属于公开招标的缺点的是（ ）。
A. 资格审查和评标的工作量大 B.耗时长
C. 可能因把关不严导致鱼目混珠 D.招标人的选择范围太大
答疑：参考答疑：
D P247公开招标的优点是招标人有较大的选择范围，可在众多的投标人中选择报价合理、工期较短、技术可靠、资信良好 的中标人
笔记：公开招标的优点：招标人有较大的选择范围，可在众多的投标人中选择报价合理、工期较短、技术可靠、资信良好的中标人。缺点：公开招标的资格审查和评标的工作量比较大，耗时长、费用高，且有可能因资格预审把关不严导致鱼目混珠的现象发生
建设工程施工投标的程序中，进行各项调查研究后所应进行的工作是（）。
A. 复核工程量 B. 选择施工方案
C. 投标计算 D.确定投标策略
答疑：参考答疑：A
笔记：1、研究招标文件；2、进行各项调查研究；3、复核工程量；4、选择施工方案；5、投标计算；6、确定投标策略；7、正式投标
根据我国相关规定，自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止， 最短不得少于（ ）个工作日。
A. 5 B. 15
C. 20 D. 30
答疑：参考答疑：A
笔记：自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止， 最短不得少于5个工作日。
在对标书详细评审中，技术评审的主要内容包括投标书的技术方案、技术措施、 组织机构、进度及（ ）等进行分析评价。
A. 支付条件 B.人员配备
C. 取费标准 D.保险及优惠条件
答疑：参考答疑：
B
笔记：技术评审主要是对投标书的技术方案、技术措施、技术手段、技术装备、人员配备、组织结构、进度计划等的先进性、合理性、可靠性、安全性、经济性等进行分析评价
依法必须进行招标的建设工程项目，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清 或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ ）日前发出。
A. 3 B. 5
C. 10 D. 15
答疑：参考答疑：
D
笔记：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出
招标人和中标人在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险， 一般通过（ ）约定风险承担方式。
A. 调整投标价格 B.价格调整条款
C. 调整中标价格 D.调整工作范围
答疑：参考答疑：
B:
对于工期较长的建设工程，容易遭受货币赔值或货币膨胀等因素的影响，可能给承包 人造成较大损失。价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法控制的风险损失。所 以B 正确。
投标单位取得投标资格，获得投标文件之后的首要工作是（ ）。
A. 审核工程量清单
B. 编制施工方案或施工组织设计
C. 进行各项调查
D. 研究招标文件
答疑：参考答疑：D:
投标单位取得投标资格，获得投标文件之后的首要工作就是认真仔细地研究招标文 件，充分了解其内容和要求，以便有针对性地安排投标工作。所以D 正确。
笔记：投标单位取得投标资格，获得投标文件之后的工作是1、研究招标文件；2、进行各项调查研究；3、复核工程量；4、选择施工方案；5、投标计算；6、确定投标策略；7、正式投标
建设工程招标的方式不包括（ ）。
A. 公开招标 B.无限竞争性招标
C. 邀请招标 D.无限招标
答疑：参考答疑：D:
建设工程招标分公开招标(无限竞争性招标) 和邀请招标(有限竞争性招标) 两种方式。 所以D 正确。
笔记：建设工程招标分公开招标(无限竞争性招标) 和邀请招标(有限竞争性招标) 两种方式。 所以D 正确
建设工程项目施工评标步骤主要包括（ ）。
A. 评标准备 B.资格预审
C. 初步评审 D.详细评审
E. 编写评标报告
答疑：参考答疑：A 、C 、D 、E ；
笔记：p250建设工程项目施工评标步骤：评标准备，初步评审、详细评审，编写评标报告。。资格预审之后才可以购买标书。
工程合同的付款阶段包括（ ）。
A. 预付款 B.进度款
C. 工程尾款 D.竣工结算 E.退还保留金
答疑：参考答疑：A 、B 、D 、E ；
笔记：建设工程合同的付款分为四个阶段进行：预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金
根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应该具备的条件包括（）。
A. 招标人已经依法成立
B. 初步设计应当履行审批手续的，已经批准
C. 招标方式应当履行核准手续的，已经核准
D. 招标人已经委托了招标代理单位
E. 相应的资金必须全部到位
答疑：参考答疑：A 、B 、C ；
笔记：据我国有关法规规定，建设工程施工招标应该具备的条件包括：1. 招标人已经依法成立；2. 初步设计和概算应当履行审批手续的，已经批准；3、招标范围、招标方式和招标组织形式应当履行核准手续的，已经核准；4、有相应的资金或资金来源已经落实；5、有招标所需的设计图纸及技术资料。这些条件一方面是从法律上保证了项目和项目法人的合法化，另一方面也从技术和经济上为项目的顺利实施提供了支持和保障。
评标初步评审的工作包括（ ）。
A. 投标资格审查 B.计价方式
C. 组织结构 D.优惠条件
E. 投标担保的有效性
答疑：参考答疑：A 、E ；
笔记：P250初步评审——投标资格审查、投标文件完整性审查、投标担保有效性；详细审查/技术评审：技术方案、技术措施、技术手段、技术装备、人员配置、组织结构、进度计划等/商务评审：报价高低、报价构成、计价方式、计算方法、支付条件、取费标准、价格调整、税费、保险及优惠条件等。
建设工程施工承包合同文件构成包括（ ）。
A. 合同补遗 B.合同条件
C. 招标文件 D.邀请招标函 E.投标文件
答疑：参考答疑：A 、B 、C 、E ；
笔记：施工合同文件组成：合同协议书、工程量及单价、合同条件(一般条件和特殊条件) 、投标文件、合同技术条件（含图纸）、中标通知书、双方代表签订的合同补遗（有时以合同谈判会议纪要形式）、招标文件、其它双方认为应该作为合同组成的文件。签订合同前，承包人应对合同的（完备性）（合法性）（合同双方的责任、权益）以及（合同风险）进行评审、认定和评价。
下列关于招标信息的说明，正确的有（ ）。
A. 招标人或其委托代理机构至少应该在三家指定的媒介发布招标公告
B. 招标人对资格预审文件的收费应该合理，应该以微利为原则
C. 招标文件售出后，在扣除一定的费用后，可以退还
D. 招标人售出招标文件后不得擅自终止招标
E. 招标人对于招标文件所附的设计文件可以收取押金
答疑：参考答疑：
D 、E ；
笔记：A 、至少一家；B 、不得以营利为目的；C 、招标文件和资格预审文件售出后，不予退还。
施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达成一致的内容，应以 ( )方式确定下来作为合同的附件。
A. 合同补遗 B.会议纪要
C. 协议书 D.投标补充文件 E.工程变更文件
答疑：参考答疑：
A 、B
笔记：合同谈判的结果以【合同补遗】或者【合同谈判纪要】的形式形成书面材料
投标人须知是招标文件的重要组成部分，投标人须知应包括的内容有（）。
A. 招标文件的组成 B. 投标文件的组成
C. 招标投标时间安排 D.评标办法
E. 投标报价的原则
答疑：参考答疑：
A 、B 、C 、E ；
笔记：包括工程概况、招标内容、招标文件的组成、投标文件的组成、报价的原则、招标投标的时间安排等关键信息
关于招标信息的修正，下列描述正确的是（ ）。
A. 招标人在招标文件发布后，发现有问题可以按有关原则进行进一步的澄清和 修改
B. 招标人对已发出的招标文件进行澄清和修改，应当在招标文件要求提交投标文 件截止时间至少15日前发出
C. 所有澄清文件必须以书面形式进行
D. 澄清和修改的内容与招标文件没有关系
E. 所有澄清文件没有必要通知所有招标文件的收受人
答疑：参考答疑：
A 、B 、C ：
招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标 文件截止时间至少15日前发出；所有澄清文件必须直接通知所有招标文件收受人。所以 选项ABC 正确。
1Z206020 建设工程合同的内容
. 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF —2003—0213) ，以下不属 于承包商责任义务的是（ ）。
A. 组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底
B. 负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间 的交叉配合
C. 随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道，满足施工运 输需要
D. 提供专业分包合同专用条款中约定保修与试车，并承担因此发生的费用
答疑：参考答疑：D
笔记：应该为提供专业分包合同专用条款中约定设备与设施，并承担因此发生的费用；还有一点：向分包人提供与分包工程有关的各种证件、批件和各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地
某施工承包工程，承包人于2004年5月10日送交验收报告，发包人组织验收后 提出修改意见，承包人按发包人要求修改后于2004年7月10日再次送交工程验收报告， 发包人于2004年7月20日组织验收，2004年7月3O 日给予认可。则该工程实际竣工日 期为（ ）。
A. 2004年5月10日 B. 2004年7月10日
C. 2004年7月20日 D. 2004年7月30日
答疑：参考答疑：B:
当工程按发包人要求修改后通过验收，其实际竣工日期为承包人送交竣工验收报告的 日期。所以B 正确。
下列关于施工合同条款中发包人责任和义务描述，错误的是（ ）。
A. 提供具备条件的现场和施工用地，以及水、电、通信线路在内的施工条件
B. 提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料，并对承包商关于资料的提问做书 面答复
C. 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地等的申请批准手续
D. 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构建物的保护工作，承担相关 费用 答疑：参考答疑：B
笔记：发包人义务和责任
１、提供具备施工条件的施工现场和施工用地；
２、提供其他施工条件；
３、提供有关水文地质勘查资料和地下管线资料，以书面形式交给承包人，并进行现场交验； ４、办理施工许可证及其他施工所需证件；
５、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物等保护工作，并承担费用；
６、组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
７、按合同规定支付合同价款；
８、按合同规定及时向承包人提供所需指令、批准等；
９、按合同规定主持和组织工程的验收
建筑材料采购合同中应明确货物的验收依据和（ ）。
A. 验收程序 B.验收人员
C. 验收方式 D.验收时间
答疑：参考答疑：C
笔记：验收依据...... 验收方式..............
施工合同文件通常包括：①投标书及其附件；②专用合同条款；③协议书；④工程量清单；⑤通用合同条款；⑥中标通知书等。通用条款中规定合同文件解释的优先顺序是（ ）。
A.⑥③①②⑤ B.③⑥⑤②①
C.③⑥①②⑤ D.⑥③②⑤①
答疑：参考答疑：
C
笔记：谐音记忆：协中投专通标图清价。１、协议书；２、中标通知书；３、投标书及其附件；４、专用条款；５、通用条款；６、有关标准、规范及技术文件；７、图纸；８、工程量清单；９、工程报价单或预算书
下列关于建筑材料采购合同有关条款的说法，正确的是（ ）。
A. 不属于国家定价的产品，由供方确定价格
B. 建筑材料的包装物一般由供方负责，并且一般不另向需方收费
C. 需方提货的，以需方收货戳记的日期为准
D. 建筑材料采购合同通常采用固定总价合同
答疑：参考答疑：
B
笔记：材料价格有3种情况：国家定价，没有国家定价的，申报物价主管部门，不属于国家定价的产品，双方协商定价 . 建筑材料的包装物一般由供方负责，并且一般不另向需方收费. 需方提货的，按合同规定的提货日期；供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准［【设备采购合同】通常采用固定总价合同］
下列文件中能作为建设工程监理合同文件的是（ ）。
A. 监理招标文件 C.规范
B. 工程图纸 D.中标通知
答疑：参考答疑：
D:
工程监理合同文件一般由监理投标书、中标通知书、委托监理合同协议书、合同标准文件、合同专用文件及双方签署的合同补充与修正文件五部分
某建设工程项目承发包双方签订了设计一施工总承包合同，下列属于承包人工作 范围的是（ ）。
A. 落实项目资金 B. 办理规划许可证
C. 办理施工许可证 D. 完成设计文件
答疑：参考答疑：
D:
在建设工程项目总承包模式中，项目总承包单位的工作范围除了全部的工程施工任务 以外，还包括设计任务和物资(包括设备) 采购任务。落实项目资金、办理规划许可证、办 理施工许可证是建设单位的任务。所以选项D 正确。
根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本) 》（GF —2003—0214) ，分包项目的 施工组织设计应由（ ）负责编制。
A. 承包人 B.工程师
C. 分包人 D.发包人
答疑：参考答疑：C
笔记：注意区别：劳务分包的施工组织设计由【承包人】负责编制；分包项目的施工组织设计由【分包人】负责编制
根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，下列属于劳务报酬所采用的方 式的是（ ）。
A. 固定劳务报酬加奖金
B. 约定不同工种劳务的计时单价，按确认的工时计算，再加一定比例的管理费
C. 约定不同工作成果的计件单价，按确认的工程量来计算，再加一定比例的管 理费
D. 固定劳务报酬(含管理费）
答疑：参考答疑：
D
劳务报酬可以采用以下方式中的任何一种：（1) 固定劳务报酬(含管理费）；（2) 约定不 同工种劳务的计时单价(含管理费），按确认的工时计算；（3) 约定不同工作成果的计件单 价(含管理费），按确认的工程量计算。所以选项D 正确。
笔记：1) 固定劳务报酬(含管理费）；（2) 约定不同工种劳务的计时单价(含管理费），按确认的工时计算；（3) 约定不同工作成果的计件单 价(含管理费），按确认的工程量计算。 计时单价和计件单价，全部含管理费，而不是再另加管理费。。。。劳务报酬的计价都包含管理费
下列关于竣工验收说法，错误的是（ ）。
A. 当工程按合同要求全部完成后，承包人向发包人提供完整的竣工资料和竣工 验收报告
B. 发包人收到竣工报告后28天内组织验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见
C. 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后14天内不组织验收，将视为验收报 告已被认可
D. 发包人在收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，将承担工程保管 责任
答疑：参考答疑：C
笔记：收到报告后28天内组织验收，验收后【14天】内给予认可或提出整改意见；收到报告后【28天】内不验收，或验收后【14天】内不提出修改意见，视为竣工验收报告已经被认可；收到报告后【28天】内不验收，将承担工程保管及一切意外责任。
根据《中华人民共和国合同法》，下列合同属于建设工程合同的是（ ）。
A. 监理合同 B.咨询合同
C. 勘察设计合同 D.代理合同
答疑：参考答疑：
C:
根据《中华人民共和国合同法》，勘察合同、设计合同、施工承包合同属于建设工程 合同，工程监理合同、咨询合同等属于委托合同。所以C 正确。
建设工程项目总承包与施工总承包的最大不同之处在于项目总承包需要负责( ).
A. 承建项目的投料试生产
B. 全部或部分工程的设计
C. 总价包干
D. 所有的主体工程、工艺和设备等的施工与安装
答疑：参考答疑：
B
笔记：建设工程项目总承包与施工承包的最大不同之处在于承包商要负责全部或部分的设计，并负责物资设备的采购
承包人在工程变更后（ ）天内提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整 合同价款。
A. 7 B. 14
C. 28 D. 42
答疑：参考答疑：
B
笔记：承包人在工程变更后【（１４）】天内提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整 合同价款
下列关于暂停施工说法，正确的是（ ）。
A. 工程师以书面形式要求承包人暂停施工，并于提出要求后24h 内提出书面处 理意见
B. 由于发包人原因造成的停工，由发包人承担追加的合同款，但不允许顺延工期
C. 发包人出现违约情况时，承包人可以主动暂停施工，发包人承担相应的违约 责任
D. 施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担
答疑：参考答疑：
C
笔记：A. 工程师以书面形式要求承包人暂停施工，并于提出要求后【48h 】内提出书面处 理意见；B. 由于发包人原因造成的停工，由发包人承担追加的合同款，顺延工期；C. 发包人出现违约情况时，承包人可以主动暂停施工，发包人承担相应的违约责任；D. 施工中出现一些意外需要暂停施工的，视风险责任由谁承担而确定
建设工程施工劳务分包合同中，有关劳务报酬最终支付的说法正确的是（）。
A. 全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交 完整的结算资料
B. 工程发包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实
C. 工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后28天内进行核实
D. 工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款
E. 工程承包人和劳务分包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按合同有关争议的 约定处理
答疑：参考答疑：A 、D 、E;
笔记：建设工程施工劳务分包合同中，有关劳务报酬最终支付的说法正确的是（）。A. 全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料B. 工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实D. 工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款E. 工程承包人和劳务分包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按合同有关争议的 约定处理记住！！！！！分包合同是承包人与分包人之间的关系，不涉及发包人，注意看清
按照我国相关规定，监理工程师具有的权利包括（ ）。
A. 选择工程总承包人的认可权
B. 实际竣工日期的签认权
C. 要求设计单位改正设计错误的权利
D. 工程结算的否决权
E. 征得委托人统一，有权发布停工令
答疑：参考答疑：B 、D 、E
笔记：A 应为选择工程分包人的认可权，选择工程总承包人的建议权； C 有建议权； 监理的权利:：选择工程分包人的认可权；选择工程总承包人的建议权；基于设计向委托人的建议权；实际竣工日期的签认权；工程结算的否决权；征得委托人同意，有权发布停工令；对工程建设有关事项的建议权；审批工程施工组织设计和技术方案；主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告；调解权；在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更；在委托监理的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意
下列关于劳务分包合同的说明，正确的是（ ）。
A. 劳务分包人负责编制施工组织设计
B. 劳务分包合同的劳动报酬，可以采用固定价格或变动价格
C. 劳务工作完成，经承包人认可后28天内，劳务分包人向承包人递交完整的结 算资料
D. 劳务分包人的自有机械，由劳务分包人办理保险，支付保险费
E. 运至施工现场的待安装设备，不需劳务分包人支付保险费
答疑：参考答疑：
B 、D 、E ；
笔记：A 、承包人负责。 C ——劳务工作完成，经承包人认可后14天内，劳务分包人向承包人递交完整的结算资料，承包人14天内进行核实，14天内支付劳务报酬。 时间:2013/6/28 11:18:17 施工组织设计由承包人负责编制；劳务分包合同的劳动报酬，可以采用固定价格或变动价格；劳务工作完成，经承包人认可后14天内，劳务分包人向承包人递交完整的结算资料
施工承包合同中，承包人一般应承担的义务包括（ ）。
A. 安全施工，负责施工人员及业主人员的安全和健康
B. 按合同规定组织工程的竣工验收
C. 接受发包人、工程师或其他代表的指令
D. 按合同约定向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施
E. 负责对分包的管理，但不对分包人的行为负责
答疑：参考答疑：
C 、D ；
笔记：A 保证施工人员的安全和健康；B 是发包人的义务；D 向分包人；E 对分包方的行为负责。
按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括（ ）。
A. 勘察、设计或施工总承包合同 B.总价合同
C. 工程项目总承包合同 D.工程监理合同
E. 建设工程物资采购合同
答疑：参考答疑：
A 、C ；
笔记：勘察、设计、施工属于建设工程合同，工程监理、咨询属于委托合同
在建设工程监理合同中，属于监理人的义务的是（ ）。
A. 完成监理范围内的监理业务
B. 审批工程施工组织设计和技术方案
C. 选择工程总承包人
D. 按合同约定定期向委托人报告监理工作
E. 公正维护各方面的合法权益
答疑：参考答疑：
A 、D 、E ；
笔记：B 是权利，非义务； C 是选择工程总承包人的建议权，且是权利不是义务（分清权利和义务）
建设工程项目总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的（） 等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。
A. 勘察设计 B.设备采购
C. 施工 D.交付使用 E.培训
答疑：参考答疑：A 、B 、C 、D ：
建设工程项目总承包的任务应该明确规定。从时间范围上，一般可包括从工程立项到 交付使用的工程建设全过程，具体可包括：勘察设计、设备采购、施工、试车(或交付使 用) 等内容。所以ABCD 正确。
根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》(GF—2003-0214), 需由劳务分 包人承担的保险费用有（ ）。
A. 施工场地内劳务分包人自有人员生命财产
B. 运至施工现场用于施工的材料和待安装设备
C. 承包人提供给劳务人员使用的机械设备
D. 从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害
E. 施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备
答疑：参考答疑：A 、D 、E ；
笔记：劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工现场内自有人员生命财产和施工机械办理保险。
下列关于建设工程项目总承包的说明，正确的是（ ）
A. 目前我国未发布建设工程项目总承包的合同示范文本
B. 设计和施工总承包的范围不包括设备采购
C. 设计施工总承包适合于民用工程
D.EPC 总承包适用于建设项目
E. 工程项目总承包和施工总承包的最大不同在于承包商要负责全部工程设计任务
答疑：参考答疑：C 、D ：
选项A 的正确说法应是：目前我国尚未正式发布建设工程项目总承包的合同示范文 本；在建设工程项目总承包模式中，项目总承包单位的工作范围除了全部的工程施工任务 以外，还包括设计任务和物资(包括设备) 采购任务，所以选项B 错误。建设工程项目总 承包与施工承包的最大不同之处在于承包商要负责全部或部分的设计，并负责物资设备的 采购，所以选项E 错误。
笔记：选项A 的正确说法应是：目前我国尚未正式发布建设工程项目总承包的合同示范文 本；在建设工程项目总承包模式中，项目总承包单位的工作范围除了全部的工程施工任务 以外，还包括设计任务和物资(包括设备) 采购任务，所以选项B 错误。建设工程项目总 承包与施工承包的最大不同之处在于承包商要负责全部或部分的设计，并负责物资设备的 采购，所以选项E 错误。
根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF —2003—0214) ，需由承包人 承担的保险费用有（ ）。
A. 施工场地内劳务分包人自有人员生命财产
B. 运至施工现场用于施工的材料和待安装设备
C. 承包人提供给劳务人员使用的机械设备
D. 从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害
E. 施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备
答疑：参考答疑：B 、C ：
运至施工现场用于施工的材料和待安装设备、承包人提供给劳务人员使用的机械设备 需由承包人承担保险费用。所以BC 正确。
笔记：【承包人承担的保险费用】：运至施工现场用于施工的材料和待安装设备，承包人提供给劳务人员使用的机械设备； 【劳务分包人承担的保险费用】：施工场地内劳务分包人自有人员生命财产、从事危险作业的劳务分 包人职工的意外伤害、施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备.
下列关于物资采购合同的交货期限的说明，正确的是（ ）。
A. 供方负责送货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准
B. 供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准
C. 需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准
D. 需方提货的，以需方收货戳记的日期为准
E. 委托运输部门代运的产品，一般以供方发运产品时承运单位签发的日期为准
答疑：参考答疑：
B 、C 、E ；
笔记：记忆！供方以邮戳，采购以合约
1Z206030 合同计价方式
对业主而言，以下不属于采用成本加酬金合同的优点的是（ ）。
A. 通过施工缩短工期，不必等所有施工图完成才开始招标开工
B. 在合同签订时就可基本上确定项目的成本，对投资控制有利
C. 可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理
D. 可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足
答疑：参考答疑：
B
笔记：成本加酬金合同的特点：
1、可以通过分段施工缩短工期。
2、可以减少承包商的对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极。
3、可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进和弥补设计中的不足。
4、业主可以根据自身力量和需要，较深入的介入和控制工程施工和管理。
5、也可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值，从而转移一部分风险。
下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同是（ ）。
A. 固定单价合同
B. 成本加固定费用合同
C. 最大成本加费用合同
D. 固定总价合同
答疑：参考答疑：
D
笔记：固定总价合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主 的要求和条件清楚，合同总价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增 减而变化。在这类合同中，承包商承担了全部的工作量和价格的风险。 固定总价合同适用于以下情况：工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化 小，工程条件稳定并合理；工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确；工程 结构和技术简单，风险小；投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场、复 核工程量，分析招标文件，拟订施工计划。
下列关于总价合同特点的表述不正确的是（ ）。
A. 发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价
B. 承包人将承担较多的风险
C. 评标时易于迅速确定最低报价的投标人
D. 在施工进度上不能调动承包人的积极性
答疑：参考答疑：
D
笔记：
1、发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价，可以较早确定或者预测成本。
2、业主的风险较小，承包人将承担较多的风险。
3、评标时易于迅速确定最低报价的投标人。
4、在施工进度上能极大地调动承包人的积极性。
5、发包单位能更容易、更有把握地对项目进行控制。
6、必须完整而明确地规定承包人的工作。
7、必须将设计和施工方面的变化控制在最小限度
固定单价合同适用于（ ）的项目。
A. 工期长、工程量变化幅度很大 B.工期长、工程量变化幅度不太大 C.工期短、工程量变化幅度不太大 D.工期短、工程量变化幅度很大
答疑：参考答疑：
C
笔记：工程量变化不太大---固定，工程量变化很大----可变。 固定单价合同适用于工期短、工程量变化幅度不太大的项目。
在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是（ ）。
A. 全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险
B. 全部工程量和通货膨胀的风险
C. 工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险
D. 通货膨胀的风险，不包括工程量的风险
答疑：参考答疑：
B
笔记：固定总价合同承包人承担了全部工程量和价格方面的风险
成本加酬金合同的优点（ ）。
A. 可以通过分段施工缩短工期
B. 可以减少承包商的对立情绪
C. 可以利用承包商的施工技术专家
D. 承包人可以根据自身力量和需求
E. 可以通过确定最大保证价格约束成本不超过某一限值
答疑：参考答疑：
A 、B 、C 、E ；
对建设周期一年半以上的工程项目签订的总价合同，则应考虑（ ）引起的价格 变化问题。
A. 其他影响工程造价的因素，如运输费、燃料费、电力等价格的变化
B. 工程量的变化引起的价格变化
C. 外汇汇率的不稳定
D. 劳务工资以及材料费用的上涨
E. 国家或者省、市立法的改变引起的工程费用的上涨
答疑：参考答疑：
A 、C 、D 、E ：
对建设周期一年半以上的工程项目，则应考虑下列因素引起的价格变化问题：劳务工资 以及材料费用的上涨；其他影响工程造价的因素，如运输费、燃料费、电力等价格的变化； 外汇汇率的不稳定；国家或者省、市立法的改变引起的工程费用的上涨。所以ACDE 正确。
对于总价合同，承包商为了减少风险，可以在合同中约定重大变更或其他特殊条 件下对合同价格进行调整，但需要在合同中明确（ ）
A. 定义重大变更的含义 B.特殊条件的含义
C. 累计工程变更的幅度 D.调整合同价格的方式
E. 调整合同价款的支付方式
答疑：参考答疑：
A 、B 、C 、D ；
笔记：在固定总价合同中可以约定，当工程发生重大变跟、累计变更达到一定幅度，或者其他特殊条件下可以对合同价格进行调整。因此，需要定义重大变更的含义、累计变更的幅度、特殊条件的含义以及如何进行合同价格调整等。
成本加酬金合同有许多形式，主要有（ ）。
A. 工程成本总价合同 B.成本加固定费用合同
C. 成本加固定比例费用合同 D.成本加奖金合同
E. 最大成本加费用合同
答疑：参考答疑：
B 、C 、D 、E
笔记：成本加酬金合同有许多种形式，主要如下：成本加固定费用合同；成本加固定比例费 用合同；成本加奖金合同；最大成本加费用合同。
关于成本加酬金合同的特点和适用条件下列说法正确的有（ ）。
A. 采用这种合同承包商不承担任何价格变化和工程量变化的风险
B. 这种合同适用于时间紧迫的抢险救灾工程
C. 这种合同有利于业主对投资的控制
D. 这种合同适用于技术简单，结构方案容易确定的工程
E. 采用这种合同业主可通过确定最大保证价格来约束工程成本，从而转移一部分 风险
答疑：参考答疑：
A 、B 、E ；
笔记：成本加酬金合同适用于工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定，或者尽管可以确定工程技术和结构方案，但是不可能进行竞争性招标活动并以总价合同或单价合同的形式确定承包商，如研究开发性质的工程项目，时间特别紧迫的抢险、救灾工程，来不及进行详细的计划和商谈
按照我国相关规定，变动总价合同可以调整总价的情况包括（ ）。
A. 通货膨胀 B. 设计变更
C. 承包商施工成本增加 D.工程量变化
E. 一周内停电时间超过6h
答疑：参考答疑：
A 、B 、D ；
笔记：变动总价合同可以调整总价的情况包括：1、法律、法规和国家有关政策变化影响合同价款 2、工程造价管理部门公布的价格调整 3、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工时间累计超过8小时 4、双方约定的其他因素
当建设工程施工承包合同的计价方式采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有（ ）。
A. 工程量发生比较大的变化 B.承包商自身成本发生比较大的变化
C. 业主资金不到位 D.通货膨胀达到一定水平
E. 国家相关政策发生变化
答疑：参考答疑：
A 、D 、E ；
笔记：P275。合同调整单价的情况有工程量有较大变化、通货膨胀一定水平或是国家政策改变
1Z206040 建设工程担保
根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，施工投标保证金的数额一般不得 超过投标总价的（ ），最高不超过80万元人民币。
A. 1% B. 2%
C. 3% D. 5%
答疑：参考答疑：B
笔记：根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过80万元人民币。
建设工程履约担保的有效期是指（ ）
A. 从工程开工之日到工程竣工交付之日
B. 从签订合同之日到工程竣工交付之日
C. 从合同生效之日到保修期结束
D. 从收到预付款之日到保修期结束
答疑：参考答疑：A:
履约担保的有效期始于工程开工之日，终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者 保修期满之日。所以选项A 正确。
支付担保的额度一般为工程合同总额的（ ）。
A. 0%〜25% B. 20%〜25%
C. 20%〜35% D. 15%〜20%
答疑：参考答疑：B
笔记：预付款担保的额度为：合同金额的10%；支付担保的额度为：合同金额的20%~25%
下列有关支付担保的有关规定，说法错误的是（ ）。
A. 承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项任务
B. —方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任
C. 提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人只需在专用条款中约定
D. 发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其 他义务
答疑：参考答疑：
C:
提供担保的内容、方式和相关责任，发包人和承包人除在专用条款中约定外，被担保 方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。所以选项C 正确。
根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，投标文件要求投标人提交的 投标保证金的数额一般不得超过勘察设计费投标报价的2%，最高不超过（ ）万元人 民币。
A. 10 B. 20
C. 40 D. 80
答疑：参考答疑：
A
笔记：施工2%，不超过80万；勘察设计2%，不超过10万；国际2%~5%
根据《世行采购指南》，投标保证金应当在投标有效期满后（ ）天内一直有效。
A. 28 B. 30
C. 56 D. 60
答疑：参考答疑：
A
笔记：世行采购指南，28天；施工招投标办法，30天 投标保证金有效期应当超出投标有效期三十天，但是世行是28天, 中国习惯用月，外国习惯用周
关于履约担保，下列说法中正确的是（ ）。
A. 履约担保的有效期从合同签订之日起，至工程竣工交付之日止
B. 工程保修担保可采用预付款扣回的方式
C. 在招标公告中，发包人要规定使用哪一种形式的履约担保
D. 履约担保通常采用银行保函或者履约担保书的形式
答疑：参考答疑：
D
笔记：履约担保有效期人开工到竣工交付之日；B 工程保修担保可以采用预留保留金的方式；C 在投标须知中规定使用哪种形式的履约担保
建设工程施工预付款担保的主要形式是（ ）。
A. 银行保函 B.支票 C.现金 D.汇票
答疑：参考答疑：
A
笔记：预付款担保的形式：银行保函、担保公司保证担保、抵押三种形式，但银行保函是主要形式
投标担保的作用有（ ）。
A. 保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失 B.促进承包商履行合同约定
C. 确保投标人在投标有效期内不撤回投标书
D. 确保工程费用及时支付到位
E. 投标人在中标后保证与业主签订合同并提供业主要求的其他担保
答疑：参考答疑：A 、C 、E ；
笔记：269 投标担保的主要目的是保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失，投标担保要确保投标人在投标有效期内不要撤回投标书，以及投标人在中标后保证与业主签订合同并提供业主所要求的履约担保、预付款担保等，在一定程度上可以起筛选投标人的作用
根据FIDIC 《土木工程施工合同条件》中有关履约担保的规定，下列说法正确的是（ ）
A. 承包人可自行确定提供履约担保的机构
B. 除非合同另有规定，承包人提供履约担保的费用应由发包人承担
C. 承包人根据合同完成施工和竣工，并修补了任何缺陷之前，履约担保将一直 有效
D. 在承包人根据合同完成施工和竣工后，在发出缺陷责任书之后，可以对该担保 提出索赔
E. 在任何情况下，发包人在按照履约担保提出索赔之前，皆应通知承包人，说明 导致索赔的违约性质
答疑：参考答疑：C 、E ；
笔记：提供担保的机构必须经业主同意，除非合同另有规定，执行履约担保费用应由承包人承担。在承包人根据合同完成施工和竣工，并修补了任何缺陷之前，履约担保将一直有效，在发出缺陷责任证书之后，即不应对该担保提出索赔，并在上述缺陷责任证书发出后１４天内将保函退还承包人。在任何情况下，业主在按照履约担保提出索赔之前，皆应通知承包人，说明导致索赔的违约性质。
根据FIDIC 《土木工程施工合同条件》中有关履约担保的规定，下列说法正确的是（ ）
A. 承包人可自行确定提供履约担保的机构
B. 除非合同另有规定，承包人提供履约担保的费用应由发包人承担
C. 承包人根据合同完成施工和竣工，并修补了任何缺陷之前，履约担保将一直 有效
D. 在承包人根据合同完成施工和竣工后，在发出缺陷责任书之后，可以对该担保 提出索赔
E. 在任何情况下，发包人在按照履约担保提出索赔之前，皆应通知承包人，说明 导致索赔的违约性质
答疑：参考答疑：C 、E ；
笔记：提供担保的机构必须经业主同意，除非合同另有规定，执行履约担保费用应由承包人承担。在承包人根据合同完成施工和竣工，并修补了任何缺陷之前，履约担保将一直有效，在发出缺陷责任证书之后，即不应对该担保提出索赔，并在上述缺陷责任证书发出后１４天内将保函退还承包人。在任何情况下，业主在按照履约担保提出索赔之前，皆应通知承包人，说明导致索赔的违约性质。
下列关于工程预付款担保的说明，正确的有（ ）。
A. 预付款担保的主要形式是保兑支票
B. 预付款担保的金额通常略髙于预付款
C. 预付款担保也可由担保公司提供保证担保
D. 预付款担保的担保金额应逐月减少
E. 预付款担保是发包人向承包人提供的担保
答疑：参考答疑：C D；
笔记：预付款担保的主要形式是银行保函。预付款一般逐月从工程付款中扣除，预付款担保的担保金额应相应逐月减少。承包人在施工期间，应当定期从发包人处取得同意预付款担保的银行保函减值的文件，并送交银行确认。
下列关于发包人支付担保的阐述中，正确的有（ ）。
A. 可由担保公司提供担保
B. 担保的额度为工程合同价总额的10%
C. 实行履约金分段滚动担保
D. 支付担保的主要作用是确保工程费用及时支付到位
E. 实行支付担保的担保合同应作为施工承包合同的附件
答疑：参考答疑：
A 、C 、D 、E
笔记：A. 支付担保可由担保公司提供担保B. 担保的额度为工程合同价总额的20~25%C.实行履约金分段滚动担保，发包人的支付担保应是金额担保。D. 支付担保的主要作用是确保工程费用及时支付到位E. 实行支付担保的担保合同应作为施工承包合同的附件。
投标担保的形式有多种，通常包括（ ）。
A. 现金支票 B. 口头保证
C. 银行汇票 D.银行保函
E. 不可撤销信用证
答疑：参考答疑：
A 、C 、D 、E ；
笔记：投标担保有现金、保兑支票、银行汇票、现金支票、不可撤销信用证、银行保函、由保险公司或者担保公司出具投标保证书。
支付担保通常采用的担保形式包括（ ）。
A. 银行保函 B.履约保证金
C. 担保公司担保 D.银行汇票
E. 现金支票
答疑：参考答疑：
A 、B 、C ；
笔记：支付担保通常采用的担保形式：银行保函、履约保证金、担保公司担保
1Z206050 建设工程施工合同实施
( )不属于合同价格分析的内容。
A. 合同所采用的计价方法及合同价格所包括的范围
B. 工程计量程序，工程款结算(包括进度付款、竣工结算、最终结算) 方法和程序
C. 合同价格的调整，即费用索赔的条件，价格调整方法，计价依据，索赔有效期 规定
D. 违约合同责任
答疑：参考答疑：D:
根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，调整措施可以分为： (1)组织措施，如增加人员投人；（2) 技术措施，如变更技术方案；（3) 经济措施，如增加投入； (4)合同措施，如进行合同变更；违约合同责任不属于合同价格分析的内容. 所以选项D 正确。
笔记：合同价格分析的工作内容： 1、合同计价方法和合同价格包含的范围 2、工程量计量方法、工程结算程序和方法 3、价格调整：即费用索赔条件、价格调整方法、计价依据、索赔有效期等 4、关于拖欠工程款的规定
针对承包的工程任务，合同跟踪以（ ）等方面为对象。
A. 工程质量、工程进度、工程数量、工程成本
B. 工程质量、工程进度、工程成本
C. 工程质量、工程数量、工程成本
D. 工程质量、工程进度、工程环境、工程成本
答疑：参考答疑：
A
笔记：承包人合同跟踪的任务为质量、进度、数量和成本
专业分包人须在进场前，将其承包范围内的施工组织设计报技术部，由（ ）后 方可依照施工。
A. 项目经理审核、公司总工审批
B. 项目经理审核、公司技术部审批
C. 项目总工审核、公司技术部审批
D. 公司总工审核、项目经理审批
答疑：参考答疑：
C:
对分包施工单位的管理办法，包括施工质量、进度、程序、信息等方面，其中一条就 是专业分包人须在进场前，将其承包范围内的施工组织设计报技术部，由项目总工审核， 公司技术部审批后方可依照施工。所以选项C 正确。
关于建设工程施工合同分析，下列说法错误的是（ ）。
A. 合同分析主要由企业的合同管理部门或项目中的合同管理人员负责
B. 合同分析与招标投标过程中对招标文件的分析在目的和侧重点两方面基本类似
C. 合同分析的作用包括合同任务分解和落实、分析合同风险并定制风险对策等
D. 合同分析的内容包括合同的法律基础、合同价格、验收移交和保修等
答疑：参考答疑：
B
笔记：Ｐ２８３合同分析的作用：1、分析合同中存在的漏洞，解决有争议的内容；2、分析合同风险、提出风险策略；3、合同任务分解、落实。合同分析的内容： 1、合同的法律基础 2、承包人的主要任务 3、发包人的任务 4、合同价格 5、合同工期 6、违约责任 7、验收、移交和保修 8、索赔和争议解决的程序。合同分析与招标投标过程中对招标文件的分析在目的和侧重点两方面都不同
诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信 息平台上统一公布，不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年，对于企业整改确有 实效的，可缩短公布期限，但最短不得少于（ ）
A. 6个月 B. 3个月
C. 1年 D. 2年
答疑：参考答疑：
B:
诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息 平台上统一公布。其中，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内， 公布期限一般为6个月至3年，对于企业整改确有实效的，由企业提出申请，经批准， 可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月。所以选项B 正确。
承包单位对施工合同实施偏差进行分析，其内容包括：产生合同偏差的原因分析， 合同实施偏差的责任分析及（ ）。
A. 不同项目合同偏差的对比 B.合同实施趋势分析
C. 偏差的跟踪情况分析 D.业主对合同偏差的态度分析
答疑：参考答疑：
B
笔记：合同实施的偏差分析：产生合同偏差的原因分析， 合同实施偏差的责任分析，合同实施趋势分析。
关于施工合同分析，下列说法中正确的是（ ）。
A. 合同分析就是分析合同中的漏洞，发现索赔的机会
B. 合同分析中对于发包人，主要分析发包人的监督责任
C. 工程变更的补偿范围越大，承包人风险就越小
D. 对于拖欠工程款的合同责任的分析是合同价格分析的重点内容
答疑：参考答疑：
D
笔记：
1、合同分析就是分析合同号中的漏洞，解释有争议的内容。
2、合同分析中对于发包人，主要是分析发包人的合作责任。
3、对合同的价格，分析的重点是：
a 、合同采用的计价方法及合同价格所包含的范围；
b 、工程量计量程序，工程款结算的方法和程序。
c 、合同价格的调整，即费用索赔的条件、价格调整方法、计价依据、索赔有效期规定。
d 、拖欠工程款的的合同责任
合同分析工作中属于承包人责任的是（ ）。
A. 明确工程变更索赔的有效期
B. 及时做出承包人履行合同所必需的决策
C. 提供设计资料等施工条件
D. 按合同规定及时支付工程款
答疑：参考答疑：A
笔记：合同分析中承包人的主要任务包括： 1、承包人的总任务，即合同标的 2、工作范围，通常由合同中的工程量清单、图纸、图纸说明、技术规范所定义 3、关于工程变更的规定：包括变更补偿范围和索赔有效期的规定。
合同分析时，对于“违约责任”，并不分析（ ）。
A. 承包人不能按合同规定工期完成工程的违约金或承担发包人损失的条款
B. 由于不可抗力造成对方人员和财产损失的赔偿条款
C. 由于预谋或故意行为造成对方损失的处罚和赔偿条款等
D. 由于承包人不履行或不能正确地履行合同责任，或出现严重违约时的处理规定
答疑：参考答疑：
B:
如果合同一方未遵守合同规定，造成对方损失，应受到相应的合同处罚。通常分析： (1)承包人不能按合同规定工期完成工程的违约金或承担业主损失的条款；（2) 由于管理上 的疏忽造成对方人员和财产损失的赔偿条款；（3) 由于预谋或故意行为造成对方损失的处 罚和赔偿条款等；（4) 由于承包人不履行或不能正确的履行合同责任，或出现严重违约时 的处理规定。所以选项B 正确。
合同控制措施中，不包括（ ）。
A. 技术措施 B.经济措施
C. 组织措施 D.法律措施
答疑：参考答疑：
D:
根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，调整措施可以分 为：（1) 组织措施；（2) 技术措施；（3) 经济措施；（4) 合同措施。所以选项D 正确。
施工合同执行者进行合同跟踪的依据有（ ）。
A. 合同订立前签署的意向书
B. 合同以及依据合同而编制的各种计划文件
C. 原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件
D. 管理人员对现场巡视、质量检查的情况
E. 合同实施中出现的偏差情况
答疑：参考答疑：
B 、C 、D ：
对合同执行者而言，合同跟踪的重要依据是合同以及依据合同而编制的各种计划文 件；其次还要依据各种实际工程文件如原始记录、报表、验收报告等；另外，还要依据管 理人员对现场情况的直观了解，如现场巡视、交谈、会议、质量检查等。所以选项BCD 正确。
笔记：1、合同以及依据合同而编制的各种计划文 件；2、其次还要依据各种实际工程文件如原始记录、报表、验收报告等；3、另外，还要依据管 理人员对现场情况的直观了解，如现场巡视、交谈、会议、质量检查等
施工合同签订后，承包人应对施工合同进行跟踪，跟踪的对象包括（）等。
A. 业主的工作 B. 工程师的工作
C. 设计人的工作 D.承包人的工作
E. 工程分包人的工作
答疑：参考答疑：
A 、B 、D 、E ；
笔记：1承包的任务；2工程小组或分包人的工程和工作；3业主和其委托的工程师的工作——所有与合同有关的人。与设计人无关
违法分包中不具备相应资质条件的单位是指（ ）。
A. 未经建设单位认可 B.不具备资质条件
C. 未满足合同中的约定 D.超越自身资质等级承揽业务
E. 不具备相应施工能力
答疑：参考答疑：
B 、D ：
根据《建设工程质量管理条例》的规定，总承包单位违法分包的行为之一是：总承包 单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位，这里的不具备相应资质条件的单位是 指不具备资质条件和超越自身资质等级承揽业务这两种情况。所以选项BD 正确。
下列有关施工合同履行过程中诚信自律的表述正确的是（ ）。
A. 目前，我国建筑业的信用缺失仅仅局限于施工单位
B. 根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，要求省会城市、计划单列市建立本 地区的建筑市场综合监管信息系统和诚信信息平台，推动建筑市场信用体系建 设的全面实施
C. 良好行为记录信息公布期限一般为3年，法律、法规另有规定的从其 规定
D. 将承包的工程转包或者违法分包的不良行为属于承揽业务方面的认定标准
E. 诚信行为记录公布内容应与建筑市场监管信息系统中的企业、人员和项目管理 数据库相结合，形成信用档案，内部短期保留
答疑：参考答疑：
C 、D
笔记：Ａ不仅仅局限于施工单位；Ｂ为省会城市、计划单列城市和地级城市；Ｃ良好行为公布期限一般为３年，不良行为公布一般在行政处罚决定作出后七日内，期限一般为６个月至３年，D 公布内容内部长期保留。
进行合同分析的原因是（ ）。
A. 合同条文繁杂，内涵意义深刻，法律语言不容易理解
B. 同在一个工程中，往往几份、十几份甚至几十份合同交织在一起，有十分复杂 的关系
C. 监理单位及政府监督机构的规定
D. 工程小组、项目管理职能人员等所涉及的活动和问题不是合同文件的全部
E. 合同中存在问题和风险
答疑：参考答疑：A 、B 、D 、E ；
笔记：Ｐ２７３
建设工程施工合同分析的作用有（ ）。
A. 合同实施情况对比
B. 为合同索赔提供理由和依据
C. 分析合同风险，制定风险对策
D. 合同任务分解、落实
E. 分析合同条款的漏洞，解释有争议的内容
答疑：参考答疑：B 、C 、D 、E ；
笔记：Ｐ２８４ 1、分析合同中的漏洞，解释有争议的内容（遇到索赔事件时后，合同分析也可为索赔提供理由和证据）。2、分析合同分险，制定分险对策。3、合同任务分解，落实。
合同分析，一般要分析的内容包括（ ）。
A. 合同的法律基础 B.施工工期
C. 违约责任 D.承包人的主要任务
E. 竣工结算程序
答疑：参考答疑：A 、B 、C 、D ：
合同分析，在不同的时期，为了不同的目的，有不同的内容，通常有以下几个方面： 合同的法律基础；承包人的主要任务；发包人的责任•，合同价格；施工工期；违约责任； 验收，移交和保修；索赔程序和争执的解决。所以选项ABCD 正确。
笔记：通常有以下几个方面： 合同的法律基础；承包人的主要任务；发包人的责任? ，合同价格；施工工期；违约责任； 验收，移交和保修；索赔程序和争执的解决。
施工合同交底是合同管理的一项重要工作，合同交底的目的和任务包括（）。
A. 将合同事件的责任分解落实
B. 明确成本目标和消耗标准
C. 跟踪业主方的失误，发现索赔的机会
D. 寻求对自己有利的合同解释
E. 明确完不成任务的后果
答疑：参考答疑：
A 、B 、E ；
笔记：D 是合同分析的内容.276
1Z206060 建设工程索赔
索赔成立的前提条件不包括（ ）。
A. 与合同对照，事件已经造成承包人实际损失
B. 造成损失的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任
C. 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告
D. 索赔额计算正确
答疑：参考答疑：D
索赔利润的款额计算通常按照（ ）。
A. 由监理工程师计算报业主确认的利润额计算
B. 采用承包商总部平均利润百分率计算
C. 由承包商与业主双方协商确定的利润率计算
D. 采用与原报价单中一致的利润百分率计算
答疑：参考答疑：D
笔记：教材P308第六行 采用与原报价单中一致的利润百分率计算
按照索赔事件的性质，因货币贬值、汇率变化、物价变化等原因引起的索赔属于( ).
A. 不可预见的外部条件索赔 B.不可抗力事件引起的索赔
C. 不可预见的外部障碍索赔 D.其他索赔
答疑：参考答疑：D
笔记：Ｐ２９９其他索赔：货币贬值、汇率变化、物价变化、政策法令变化等原因索赔。
下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是（ ）。
A. 合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议
B. 承包人与分包人签订的分包合同
C. 承包人安全交底会议纪要
D. 承包人技术交底纪要
答疑：参考答疑：
A:
总体而言，索赔的依据主要是三个方面：合同文件；法律、法规；工程建设惯例。合 同文件是索赔的最主要依据，包括本合同协议书；而合同履行中发包人和承包人洽商形成 的协议即是本合同协议书。所以选项A 正确。
采用实际费用法计算索赔费用时，（ ）即是承包商应得的索赔金额。
A. 直接费的额外费用
B. 直接费的额外费用+应得的利润
C. 直接费的额外费用+应得的间接费
D. 直接费的额外费用+应得的间接费和利润
答疑：参考答疑：
D:
用实际费用法计算时，在直接费的额外费用部分的基础上，再加上应得的间接费和利 润，即是承包商应得的索赔金额。所以选项D 正确。
对于承包商自有的施工机械，当发生索赔事件时，其费用索赔通常按照（ ）进 行计算。
A. 台班折旧费 B.台班费
C. 设备使用费 D.台班折旧费+调进调出费
答疑：参考答疑：
A
笔记：租赁设备按实际租金和调进调出费 ；自有设备按照台班折旧费；
索赔资料准备阶段的主要工作不包括（ ）。
A. 跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过
B. 提交索赔意向通知和索赔报告
C. 损失或损害调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值
D. 分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据
答疑：参考答疑：
B
笔记：先提交索赔意向通知书 再进入索赔资料的准备阶段。 索赔资料准备阶段主要工作有：1、跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过。2、分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据。3、损失或损害调查分析与计算，确定工期索赔和费用赔值。4、搜集证据，获得充分而有效的各种证据。5、起草索赔文件
关于工期索赔，下列说法正确的是（ ）。
A. 单一延误是可索赔延误 B.共同延误是不可索赔延误
C. 交叉延误可能是可索赔延误 D.非关键线路延误是不可索赔延误
答疑：参考答疑：
C
笔记：Ａ单一事件的延误，不一定都是业主的原因； B 共同延误 有可能所有延误都是业主原因； D 非关键线路延误超过总时差就是可索赔
下列各项可能引起索赔的事件中，承包商可以索赔利润的情况是（ ）。
A. 工程暂停 B.工期延期
C. 工程变更 D.材料价格上涨
答疑：参考答疑：C
笔记：一般，由于工程范围的变更，文件有缺陷或技术性错误，或业主未能及时提供现场等引起的索赔。承包商可以列入利润 因为暂停施工一般并未造成工程项目的减少即利润的减少。所以一般暂停不能索赔利润
( )是索赔报告的关键部分。
A. 索赔款项(和/或工期) 计算部分 B.证据部分 C.论证部分 D.总述部分
答疑：参考答疑：
C:
论证部分是索赔报告的关键部分，其目的是说明自己有索赔权，是索赔能否成立的关 键。所以选项C 正确。
笔记：索赔文件包含以下内容：总述部分、论证部分、索赔款项计算部分、证据部分，其中论证部分是关键部分。
下列各费用计算方法中，不属于索赔费用计算方法的是（ ）。
A. 实际费用法 B. 修正的实际费用法
C. 总费用法 D.修正的总费用法
答疑：参考答疑：
B
笔记：实际费用法\总费用法 \修正的总费用法
关于工期索赔的下列说法中，正确的是（ ）。
A. 所有的关键线路延误都是可索赔延误
B. 所有的非关键线路延误都是不可索赔延误
C. 非承包商原因造成的非关键工作延误超过其总时差，业主一般既给予工期顺 延，也给予费用补偿
D. 可索赔延误与不可索赔延误同时发生，可索赔延误将变成不可索赔延误
答疑：参考答疑：
D
笔记：非承包商原因造成关键线路延误都是可索赔延误。非关键线路上，如果延误时间小于总时差，一般不会给予按延误事件的关联性，分为单一延误，共同延误和交叉延误。共同延误发生时，可索赔延误将变成不可索赔延误。可索赔延误与不可索赔延误同时发生，不能等同于共同延误。 A 应当为——非承包商原因引起的。
施工过程中，工程师下令暂停全部或部分工程，而暂停的起因不是由承包商引起， 承包商向业主提出工期和费用索赔，则( )。
A. 工期和费用索赔均不能成立
B. 工期索赔成立，费用索赔不能成立
C. 工期索赔不能成立，费用索赔能成立
D. 工期和费用索赔均能成立
答疑：参考答疑：
D
笔记：工期索赔是耽误的工期，费用索赔主要是承包商的管理费、设备租赁费等费用
在索赔款项的计算中，可以进行利息索赔的情况是（ ）。
A. 工程扣款 B.工程延期
C. 工程变更 D.逾期支付
答疑：参考答疑：
D
笔记：利息索赔通常发生与下列情况：【延期付款的利息；错误扣款的利息】。采用利率的标准： 1、按当时银行的贷款利率 2、按当时银行的透支利率 3、按合同约定的利率 4、按当时央行贴现利率加三个百分点
工期延误，但可能给予费用补偿；如果延误时间大于总时差，则不可索赔延误会转化为可索赔延误。
下列关于建设工程索赔程序的说法正确的是（ ）。
A. 设计变更发生后，承包人应在28天内向发包人提交索赔通知
B. 索赔事件在持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告
C. 索赔意向通知发出后14天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料
D. 工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承 包人进一步要求，视为该索赔已被认可
答疑：参考答疑：
D
解析：设计变更不一定会发生索赔事件，答案A 错误。索赔事件在持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了之后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告，答案B 错误。索赔意向通知发出的28天内，承包人应向工程提交索赔报告和有关资料，而不是14天，C 错误。
非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的总 时差，则对此项延误的补偿是（ ）。
A. 业主既应给予工期顺延，也应给予费用补偿
B. 业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿
C. 业主既不会给予工期顺延，也不给予费用补偿
D. 业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿
答疑：参考答疑：
D 【解析】总时差是指在不影响总工期的前提下该项工作可以利用的机动时间。如果非关键线路上的工作延误时间小于该项工作的总时差那么这项工作的延误不会影响总的计划工期 业主一般不会给予工期顺延但工作延误属于非承包商的原因业主可能给予费用补偿。
在索赔款项的计算中，具体利率的确定方法有（ ）。
A. 按当时的银行贷款利率 B.按当时的银行透支利率
C. 按合同双方协议的利率 D.按中央银行贴现率加三个百分点
E. 按中央银行贴现率加五个百分点
答疑：参考答疑：
A 、B 、C 、D ；
笔记：按当时的银行贷款利率、透支利率、协议利率、中央银行贴现率加三个百分点
索赔意向通知应该包括的内容有（ ）。
A. 索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况的描述
B. 索赔的依据和理由
C. 索赔事件的发展动态
D. 索赔工期的网络分析
E. 索赔费用的计算
答疑：参考答疑：
A 、B 、C ；
笔记：索赔意向通知应简明扼要地说明索赔是由发生的时间、地点，简单实施情况描述和发展动态，索赔依据和理由，索赔事件的不利影响
工程项目施工过程中发生索赔事项，其索赔费用的计算方法有（ ）等。
A. 实际费用法 B. 总费用法
C. 利润补偿法 D.综合单价法
E. 修正的总费用法
答疑：参考答疑：
A 、B 、E ；
笔记：实际费用法、总费用法、修正的总费用法
承包人向发包人索赔时，所提交索赔文件的主要内容包括（ ）。
A. 索赔证据 B. 索赔事件总述
C. 索赔合理性论述 D.索赔要求计算书
E. 索赔意向通知
答疑：参考答疑：
A 、B 、C 、D ；
笔记：总述部分、论证部分、索赔款项计算部分、证据部分
某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包 单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况 下，（ ）可以提出索赔。
A. 承包人向发包人 B.承包人向勘察单位
C. 分包人向发包人 D.分包人向承包人
E. 发包人向监理
答疑：参考答疑：A 、D ：
工程延期索赔，因为发包人未按合同要求提供施工条件，或者发包人指令工程暂停或 不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人向发包人提出索赔；由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向承包人提出索赔。所以选项AD 正确。
工期索赔的计算方法有（ ）。
A. 网络分析法 B.修正的总费用法 C.比例分析法 D.实际费用法 E.分项计算法
答疑：参考答疑：A 、C ：
工期索赔的计算方法包括：直接法、比例分析法、网络分析法。所以选项AC 正确。
下列各项资料，可作为索赔依据的有（ ）。
A. 工程各项会议纪要 B.中标通知书
C. 工程建设惯例 D.监理工程师的书面意见
E. 法律法规
答疑：参考答疑：A 、B 、C 、E ；
笔记：索赔依据： 1、合同文件 2、法律法规 3、工程建设惯例。注意与工期索赔之间的不同
下列各个事件中，可以计入利润的索赔事件有（ ）。
A. 工程范围变更 B. 技术性错误 C. 工程暂停导致工期延长 D. 设计缺陷
E. 业主未及时提供现场
答疑：参考答疑：A 、B 、D 、E ；
笔记：Ｐ308工程范围变更、文件有缺陷、技术性错误、业主未提供现场等，承包商可以列入利润 看
施工现场当地流行传染病期间，依据当地政府部门的规定施工被迫70天暂停，则 按照施工合同对索赔程序的规定，承包人应（ ）。
A. 在工程师下达的停工令发布后28天内提出索赔通知
B. 在索赔通知发出后的28天内提交索赔报告
C. 每隔28天提交该阶段的索赔报告
D. 索赔通知发出后每隔28天持续提交索赔通知
E. 在正式复工后提交总损失要求的索赔报告
答疑：参考答疑：
A 、B 、C ；
笔记：每隔28天提交中间索赔报告。 干扰事件结束后的28天提交一份最终索赔报告 所以E 错
常见的建设工程施工索赔有（ ）。
A. 因合同文件引起的索赔
B. 有关工程设计方案的索赔
C. 关于价款、工期和财务费用补偿方面的索赔
D. 关于工程暂停、终止合同的索赔
E. 特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔
答疑：参考答疑：
A 、C 、D 、E ；
常见的建设工程施工索赔有：因合同文件引起的索赔；有关工程施工的索赔；关于价 款方面的索赔；关于工期的索赔；特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔；工程暂停、终止 合同的索赔；财务费用补偿的索赔。所以选项ACDE 正确。
笔记：P299. 常见的建设工程施工索赔有：①因合同文件引起的索赔；②有关工程施工的索赔；③关于价 款方面的索赔；④关于工期的索赔；⑤特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔；⑥工程暂停、终止 合同的索赔；⑦财务费用补偿的索赔
【B 包含于A 之内】
关于工期索赔，下列说法正确的是（ )
A. 单一延误是可索赔延误 B.非关键线路延误是不可索赔延误
C. 交叉延误可能是可索赔延误 D.共同延误是不可索赔延误
E. 非承包商原因造成的关键线路延误都是可索赔延误
答疑：参考答疑：
C 、E ；
笔记：D 无论是不是关键线路都是不可索赔延误；只有共同延误的事由都是业主的原因才是不可索赔延误
索赔文件包括（ ）。
A. 证据部分 B.论证部分
C. 总述部分 D.索赔款项(或工期) 计算部分
E. 摘要部分
答疑：参考答疑：
A 、B 、C 、D ；
笔记：总述部分、论证部分、索赔款项计算部分、证据部分
下列各索赔事件，业主向承包商提出费用索赔合理的有（ ）。
A. 工程进度太慢，要求承包商赶工时，向承包商索赔工程师的加班费
B. 质量不符合合同要求，工程被拒绝接受，在承包商自费修复后，业主索赔重新 检验费
C. 由于承包商的原因工程进度落后，工程师警告没有改进，业主没收履约保函
D. 承包商未按合同要求去及时办理保险，造成损失和损害，向承包商提出索赔
E. 合同工期已到而工程未完工，向承包商索赔误期损害赔偿费
答疑：参考答疑：
A 、B 、D 、 E：
选项C 的正确说法应为：严重违背合同(如工程进度一拖再拖，质量经常不合格等）， 工程师一再警告而没有明显改进时，业主可没收履约保函。所以选项ABDE 正确。
笔记：Ｃ要满足严重违背合同(如工程进度一拖再拖，质量经常不合格等) ，工程师一再警告而没有明显改进时，业主可没收履约保函。才可选。而Ｃ只描述了工程进度落后，显然没到严重违背合同的程度，业主就此没收履约保函，那工程上小题大做的情况就泛滥了。就拿监理违规处罚条例来说，先是责令整改；逾期未整改的，停业整顿，并处罚款；情节严重的，降低资质等级，吊销资质证书；造成重大安全事故构成罚罪的，依照刑法追究刑事责任... 都是违规到了什么程度采取什么样的处罚，上来就给人追究刑事责任，那不乱套了吗。所以C 不选合情合理。
1Z206070 国际建设工程施工承包合同
纠纷裁决委员会的委员特别应具有（ ）方面的丰富经验。
A. 法律 B.合同管理
C. 工程技术 D.工程施工
答疑：参考答疑：
C
笔记：仲裁方式具有以下特点：1、仲裁效率高，周期短和费用少。2、保密性。3、专业化。有专业化特点才要求委员具有工程技术、管理和法规等相关知识。
在国际建设工程承包合同中，（ ）应根据合同规定，进行全部或部分永久工程 的设计，并对其所设计的永久工程负责。
A. 承包商 B.工程师
C. 设计单位 D.专业设计人员
答疑：参考答疑：
A:
承包商应根据合同规定或工程师的要求，进行全部或部分永久工程的设计或绘制施工 详图，报工程师批准后实施，但承包商应对所设计的永久工程负责。所以选项A 正确。
FIDIC 合同条件中，合同计价方式只采用单价合同的是（ ）。
A. 永久设备和设计一建造合同条件 B. EPC交钥匙合同条件 C. 施工合同条件 D. 简明合同条件
答疑：参考答疑：C
笔记：FIDIC 合同文件包括
施工合同文件（单价承包，新红皮书）、
永久设备和设计-建造合同文件（变动总价合同，新黄皮书）、
EPC 交钥匙项目合同文件（固定总价，银皮书）、
简明合同格式（单价、总价及其他）。
国际工程承包合同的工程项目，（ ）是整个项目管理的核心。
A. 合同管理 B.工期管理
C. 成本管理 D.质量管理
答疑：参考答疑：
A:
国际工程承包合同通常使用国际通用的合同示范文本，比如FIDIC 合同，NEC 合同， AIA合同等。合同管理是整个项目管理的核心，合同双方对合同的内容和条款非常重视。 所以选项A 正确。
与诉讼方式比较，采用仲裁方式解决合同争议的特点有（ ）。
A. 仲裁程序效率高
B. 仲裁的费用相对较高
C. 仲裁周期短
D. 保密性
E. 专业化的仲裁员
答疑：参考答疑：
A 、C 、D 、E ：
与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有以下特点：（1) 仲裁程序效率高， 周期短，费用少；（2) 保密性：仲裁程序一般都是保密的。从开始到终结的全过程中，双 方当事人和仲裁员及仲裁机构都负有保密的责任。（3) 专业化：建设工程承包合同争议的双方往往会指定那些具有建设工程技术、管理和法规等知识的专业人士担任仲裁员，从而 可以更加快捷、更加公正地审理和解决合同争议。所以选项ACDE 正确。
关于国际工程纠纷的争端裁决委员会方式，下列说法正确的是（ ）。
A. 争端裁决委员会解决纠纷的周期较短
B. 争端裁决委员会的裁决具有强制性
C. 争端裁决委员会的费用较低
D. 争端裁决委员会必须是3人以上单数专家组成
E. 争端裁决委员的费用业主和承包商各自承担一半
答疑：参考答疑：A 、C 、E;
笔记：B 、没有强制性；D 、1人或3人
FIDIC 1999年出版的《施工合同条件》（新红皮书）主要用于（ ）的施工。
A. 由发包人设计的房屋建筑工程
B. 由承包人设计的房屋建筑工程
C. 由发包人设计的土木工程
D. 由承包人设计的土木工程
E. 由咨询工程师设计的土木工程
答疑：参考答疑：A 、C 、E ：
FIDIC 1999年出版的《施工合同条件》（新红皮书）主要用于由发包人设计的或由咨 询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程。所以选项ACE 正确。
1Z206010 建设工程施工招标与投标 下列建设工程项目招标投标活动中，属于合同要约行为的是（ ）。
A. 提交投标文件 B. 订立承包合同
C. 发出中标通知书 D.发布招标公告
答疑：参考答疑：
A
笔记：招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件，为【要约邀请】；投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人【提交投标文件】，为【要约】；招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，为
【承诺】；招标人和中标人按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件等订立书面合同时，合同成立并生效。
在研究招标文件的同时，投标人需要开展详细的调查研究，以下不属于其调查的项目是（ ）。
A. 招标人个人经济能力调查
B. 市场宏观经济调查
C. 工程业主方和竞争对手公司的调查
D. 工程现场考察和工程所在地区的环境考察
答疑：参考答疑：
A
笔记：在研究招标文件的同时，投标人需要开展详细的调查研究，其调查的项目是市场宏观经济调查. 工程现场考察和工程所在地区的环境考察. 工程业主方和竞争对手公司的调查.
下列不属于公开招标的缺点的是（ ）。
A. 资格审查和评标的工作量大 B.耗时长
C. 可能因把关不严导致鱼目混珠 D.招标人的选择范围太大
答疑：参考答疑：
D P247公开招标的优点是招标人有较大的选择范围，可在众多的投标人中选择报价合理、工期较短、技术可靠、资信良好 的中标人
笔记：公开招标的优点：招标人有较大的选择范围，可在众多的投标人中选择报价合理、工期较短、技术可靠、资信良好的中标人。缺点：公开招标的资格审查和评标的工作量比较大，耗时长、费用高，且有可能因资格预审把关不严导致鱼目混珠的现象发生
建设工程施工投标的程序中，进行各项调查研究后所应进行的工作是（）。
A. 复核工程量 B. 选择施工方案
C. 投标计算 D.确定投标策略
答疑：参考答疑：A
笔记：1、研究招标文件；2、进行各项调查研究；3、复核工程量；4、选择施工方案；5、投标计算；6、确定投标策略；7、正式投标
根据我国相关规定，自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止， 最短不得少于（ ）个工作日。
A. 5 B. 15
C. 20 D. 30
答疑：参考答疑：A
笔记：自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止， 最短不得少于5个工作日。
在对标书详细评审中，技术评审的主要内容包括投标书的技术方案、技术措施、 组织机构、进度及（ ）等进行分析评价。
A. 支付条件 B.人员配备
C. 取费标准 D.保险及优惠条件
答疑：参考答疑：
B
笔记：技术评审主要是对投标书的技术方案、技术措施、技术手段、技术装备、人员配备、组织结构、进度计划等的先进性、合理性、可靠性、安全性、经济性等进行分析评价
依法必须进行招标的建设工程项目，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清 或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ ）日前发出。
A. 3 B. 5
C. 10 D. 15
答疑：参考答疑：
D
笔记：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出
招标人和中标人在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险， 一般通过（ ）约定风险承担方式。
A. 调整投标价格 B.价格调整条款
C. 调整中标价格 D.调整工作范围
答疑：参考答疑：
B:
对于工期较长的建设工程，容易遭受货币赔值或货币膨胀等因素的影响，可能给承包 人造成较大损失。价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法控制的风险损失。所 以B 正确。
投标单位取得投标资格，获得投标文件之后的首要工作是（ ）。
A. 审核工程量清单
B. 编制施工方案或施工组织设计
C. 进行各项调查
D. 研究招标文件
答疑：参考答疑：D:
投标单位取得投标资格，获得投标文件之后的首要工作就是认真仔细地研究招标文 件，充分了解其内容和要求，以便有针对性地安排投标工作。所以D 正确。
笔记：投标单位取得投标资格，获得投标文件之后的工作是1、研究招标文件；2、进行各项调查研究；3、复核工程量；4、选择施工方案；5、投标计算；6、确定投标策略；7、正式投标
建设工程招标的方式不包括（ ）。
A. 公开招标 B.无限竞争性招标
C. 邀请招标 D.无限招标
答疑：参考答疑：D:
建设工程招标分公开招标(无限竞争性招标) 和邀请招标(有限竞争性招标) 两种方式。 所以D 正确。
笔记：建设工程招标分公开招标(无限竞争性招标) 和邀请招标(有限竞争性招标) 两种方式。 所以D 正确
建设工程项目施工评标步骤主要包括（ ）。
A. 评标准备 B.资格预审
C. 初步评审 D.详细评审
E. 编写评标报告
答疑：参考答疑：A 、C 、D 、E ；
笔记：p250建设工程项目施工评标步骤：评标准备，初步评审、详细评审，编写评标报告。。资格预审之后才可以购买标书。
工程合同的付款阶段包括（ ）。
A. 预付款 B.进度款
C. 工程尾款 D.竣工结算 E.退还保留金
答疑：参考答疑：A 、B 、D 、E ；
笔记：建设工程合同的付款分为四个阶段进行：预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金
根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应该具备的条件包括（）。
A. 招标人已经依法成立
B. 初步设计应当履行审批手续的，已经批准
C. 招标方式应当履行核准手续的，已经核准
D. 招标人已经委托了招标代理单位
E. 相应的资金必须全部到位
答疑：参考答疑：A 、B 、C ；
笔记：据我国有关法规规定，建设工程施工招标应该具备的条件包括：1. 招标人已经依法成立；2. 初步设计和概算应当履行审批手续的，已经批准；3、招标范围、招标方式和招标组织形式应当履行核准手续的，已经核准；4、有相应的资金或资金来源已经落实；5、有招标所需的设计图纸及技术资料。这些条件一方面是从法律上保证了项目和项目法人的合法化，另一方面也从技术和经济上为项目的顺利实施提供了支持和保障。
评标初步评审的工作包括（ ）。
A. 投标资格审查 B.计价方式
C. 组织结构 D.优惠条件
E. 投标担保的有效性
答疑：参考答疑：A 、E ；
笔记：P250初步评审——投标资格审查、投标文件完整性审查、投标担保有效性；详细审查/技术评审：技术方案、技术措施、技术手段、技术装备、人员配置、组织结构、进度计划等/商务评审：报价高低、报价构成、计价方式、计算方法、支付条件、取费标准、价格调整、税费、保险及优惠条件等。
建设工程施工承包合同文件构成包括（ ）。
A. 合同补遗 B.合同条件
C. 招标文件 D.邀请招标函 E.投标文件
答疑：参考答疑：A 、B 、C 、E ；
笔记：施工合同文件组成：合同协议书、工程量及单价、合同条件(一般条件和特殊条件) 、投标文件、合同技术条件（含图纸）、中标通知书、双方代表签订的合同补遗（有时以合同谈判会议纪要形式）、招标文件、其它双方认为应该作为合同组成的文件。签订合同前，承包人应对合同的（完备性）（合法性）（合同双方的责任、权益）以及（合同风险）进行评审、认定和评价。
下列关于招标信息的说明，正确的有（ ）。
A. 招标人或其委托代理机构至少应该在三家指定的媒介发布招标公告
B. 招标人对资格预审文件的收费应该合理，应该以微利为原则
C. 招标文件售出后，在扣除一定的费用后，可以退还
D. 招标人售出招标文件后不得擅自终止招标
E. 招标人对于招标文件所附的设计文件可以收取押金
答疑：参考答疑：
D 、E ；
笔记：A 、至少一家；B 、不得以营利为目的；C 、招标文件和资格预审文件售出后，不予退还。
施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达成一致的内容，应以 ( )方式确定下来作为合同的附件。
A. 合同补遗 B.会议纪要
C. 协议书 D.投标补充文件 E.工程变更文件
答疑：参考答疑：
A 、B
笔记：合同谈判的结果以【合同补遗】或者【合同谈判纪要】的形式形成书面材料
投标人须知是招标文件的重要组成部分，投标人须知应包括的内容有（）。
A. 招标文件的组成 B. 投标文件的组成
C. 招标投标时间安排 D.评标办法
E. 投标报价的原则
答疑：参考答疑：
A 、B 、C 、E ；
笔记：包括工程概况、招标内容、招标文件的组成、投标文件的组成、报价的原则、招标投标的时间安排等关键信息
关于招标信息的修正，下列描述正确的是（ ）。
A. 招标人在招标文件发布后，发现有问题可以按有关原则进行进一步的澄清和 修改
B. 招标人对已发出的招标文件进行澄清和修改，应当在招标文件要求提交投标文 件截止时间至少15日前发出
C. 所有澄清文件必须以书面形式进行
D. 澄清和修改的内容与招标文件没有关系
E. 所有澄清文件没有必要通知所有招标文件的收受人
答疑：参考答疑：
A 、B 、C ：
招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标 文件截止时间至少15日前发出；所有澄清文件必须直接通知所有招标文件收受人。所以 选项ABC 正确。
1Z206020 建设工程合同的内容
. 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF —2003—0213) ，以下不属 于承包商责任义务的是（ ）。
A. 组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底
B. 负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间 的交叉配合
C. 随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道，满足施工运 输需要
D. 提供专业分包合同专用条款中约定保修与试车，并承担因此发生的费用
答疑：参考答疑：D
笔记：应该为提供专业分包合同专用条款中约定设备与设施，并承担因此发生的费用；还有一点：向分包人提供与分包工程有关的各种证件、批件和各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地
某施工承包工程，承包人于2004年5月10日送交验收报告，发包人组织验收后 提出修改意见，承包人按发包人要求修改后于2004年7月10日再次送交工程验收报告， 发包人于2004年7月20日组织验收，2004年7月3O 日给予认可。则该工程实际竣工日 期为（ ）。
A. 2004年5月10日 B. 2004年7月10日
C. 2004年7月20日 D. 2004年7月30日
答疑：参考答疑：B:
当工程按发包人要求修改后通过验收，其实际竣工日期为承包人送交竣工验收报告的 日期。所以B 正确。
下列关于施工合同条款中发包人责任和义务描述，错误的是（ ）。
A. 提供具备条件的现场和施工用地，以及水、电、通信线路在内的施工条件
B. 提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料，并对承包商关于资料的提问做书 面答复
C. 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地等的申请批准手续
D. 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构建物的保护工作，承担相关 费用 答疑：参考答疑：B
笔记：发包人义务和责任
１、提供具备施工条件的施工现场和施工用地；
２、提供其他施工条件；
３、提供有关水文地质勘查资料和地下管线资料，以书面形式交给承包人，并进行现场交验； ４、办理施工许可证及其他施工所需证件；
５、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物等保护工作，并承担费用；
６、组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
７、按合同规定支付合同价款；
８、按合同规定及时向承包人提供所需指令、批准等；
９、按合同规定主持和组织工程的验收
建筑材料采购合同中应明确货物的验收依据和（ ）。
A. 验收程序 B.验收人员
C. 验收方式 D.验收时间
答疑：参考答疑：C
笔记：验收依据...... 验收方式..............
施工合同文件通常包括：①投标书及其附件；②专用合同条款；③协议书；④工程量清单；⑤通用合同条款；⑥中标通知书等。通用条款中规定合同文件解释的优先顺序是（ ）。
A.⑥③①②⑤ B.③⑥⑤②①
C.③⑥①②⑤ D.⑥③②⑤①
答疑：参考答疑：
C
笔记：谐音记忆：协中投专通标图清价。１、协议书；２、中标通知书；３、投标书及其附件；４、专用条款；５、通用条款；６、有关标准、规范及技术文件；７、图纸；８、工程量清单；９、工程报价单或预算书
下列关于建筑材料采购合同有关条款的说法，正确的是（ ）。
A. 不属于国家定价的产品，由供方确定价格
B. 建筑材料的包装物一般由供方负责，并且一般不另向需方收费
C. 需方提货的，以需方收货戳记的日期为准
D. 建筑材料采购合同通常采用固定总价合同
答疑：参考答疑：
B
笔记：材料价格有3种情况：国家定价，没有国家定价的，申报物价主管部门，不属于国家定价的产品，双方协商定价 . 建筑材料的包装物一般由供方负责，并且一般不另向需方收费. 需方提货的，按合同规定的提货日期；供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准［【设备采购合同】通常采用固定总价合同］
下列文件中能作为建设工程监理合同文件的是（ ）。
A. 监理招标文件 C.规范
B. 工程图纸 D.中标通知
答疑：参考答疑：
D:
工程监理合同文件一般由监理投标书、中标通知书、委托监理合同协议书、合同标准文件、合同专用文件及双方签署的合同补充与修正文件五部分
某建设工程项目承发包双方签订了设计一施工总承包合同，下列属于承包人工作 范围的是（ ）。
A. 落实项目资金 B. 办理规划许可证
C. 办理施工许可证 D. 完成设计文件
答疑：参考答疑：
D:
在建设工程项目总承包模式中，项目总承包单位的工作范围除了全部的工程施工任务 以外，还包括设计任务和物资(包括设备) 采购任务。落实项目资金、办理规划许可证、办 理施工许可证是建设单位的任务。所以选项D 正确。
根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本) 》（GF —2003—0214) ，分包项目的 施工组织设计应由（ ）负责编制。
A. 承包人 B.工程师
C. 分包人 D.发包人
答疑：参考答疑：C
笔记：注意区别：劳务分包的施工组织设计由【承包人】负责编制；分包项目的施工组织设计由【分包人】负责编制
根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，下列属于劳务报酬所采用的方 式的是（ ）。
A. 固定劳务报酬加奖金
B. 约定不同工种劳务的计时单价，按确认的工时计算，再加一定比例的管理费
C. 约定不同工作成果的计件单价，按确认的工程量来计算，再加一定比例的管 理费
D. 固定劳务报酬(含管理费）
答疑：参考答疑：
D
劳务报酬可以采用以下方式中的任何一种：（1) 固定劳务报酬(含管理费）；（2) 约定不 同工种劳务的计时单价(含管理费），按确认的工时计算；（3) 约定不同工作成果的计件单 价(含管理费），按确认的工程量计算。所以选项D 正确。
笔记：1) 固定劳务报酬(含管理费）；（2) 约定不同工种劳务的计时单价(含管理费），按确认的工时计算；（3) 约定不同工作成果的计件单 价(含管理费），按确认的工程量计算。 计时单价和计件单价，全部含管理费，而不是再另加管理费。。。。劳务报酬的计价都包含管理费
下列关于竣工验收说法，错误的是（ ）。
A. 当工程按合同要求全部完成后，承包人向发包人提供完整的竣工资料和竣工 验收报告
B. 发包人收到竣工报告后28天内组织验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见
C. 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后14天内不组织验收，将视为验收报 告已被认可
D. 发包人在收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，将承担工程保管 责任
答疑：参考答疑：C
笔记：收到报告后28天内组织验收，验收后【14天】内给予认可或提出整改意见；收到报告后【28天】内不验收，或验收后【14天】内不提出修改意见，视为竣工验收报告已经被认可；收到报告后【28天】内不验收，将承担工程保管及一切意外责任。
根据《中华人民共和国合同法》，下列合同属于建设工程合同的是（ ）。
A. 监理合同 B.咨询合同
C. 勘察设计合同 D.代理合同
答疑：参考答疑：
C:
根据《中华人民共和国合同法》，勘察合同、设计合同、施工承包合同属于建设工程 合同，工程监理合同、咨询合同等属于委托合同。所以C 正确。
建设工程项目总承包与施工总承包的最大不同之处在于项目总承包需要负责( ).
A. 承建项目的投料试生产
B. 全部或部分工程的设计
C. 总价包干
D. 所有的主体工程、工艺和设备等的施工与安装
答疑：参考答疑：
B
笔记：建设工程项目总承包与施工承包的最大不同之处在于承包商要负责全部或部分的设计，并负责物资设备的采购
承包人在工程变更后（ ）天内提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整 合同价款。
A. 7 B. 14
C. 28 D. 42
答疑：参考答疑：
B
笔记：承包人在工程变更后【（１４）】天内提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整 合同价款
下列关于暂停施工说法，正确的是（ ）。
A. 工程师以书面形式要求承包人暂停施工，并于提出要求后24h 内提出书面处 理意见
B. 由于发包人原因造成的停工，由发包人承担追加的合同款，但不允许顺延工期
C. 发包人出现违约情况时，承包人可以主动暂停施工，发包人承担相应的违约 责任
D. 施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担
答疑：参考答疑：
C
笔记：A. 工程师以书面形式要求承包人暂停施工，并于提出要求后【48h 】内提出书面处 理意见；B. 由于发包人原因造成的停工，由发包人承担追加的合同款，顺延工期；C. 发包人出现违约情况时，承包人可以主动暂停施工，发包人承担相应的违约责任；D. 施工中出现一些意外需要暂停施工的，视风险责任由谁承担而确定
建设工程施工劳务分包合同中，有关劳务报酬最终支付的说法正确的是（）。
A. 全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交 完整的结算资料
B. 工程发包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实
C. 工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后28天内进行核实
D. 工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款
E. 工程承包人和劳务分包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按合同有关争议的 约定处理
答疑：参考答疑：A 、D 、E;
笔记：建设工程施工劳务分包合同中，有关劳务报酬最终支付的说法正确的是（）。A. 全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料B. 工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实D. 工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款E. 工程承包人和劳务分包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按合同有关争议的 约定处理记住！！！！！分包合同是承包人与分包人之间的关系，不涉及发包人，注意看清
按照我国相关规定，监理工程师具有的权利包括（ ）。
A. 选择工程总承包人的认可权
B. 实际竣工日期的签认权
C. 要求设计单位改正设计错误的权利
D. 工程结算的否决权
E. 征得委托人统一，有权发布停工令
答疑：参考答疑：B 、D 、E
笔记：A 应为选择工程分包人的认可权，选择工程总承包人的建议权； C 有建议权； 监理的权利:：选择工程分包人的认可权；选择工程总承包人的建议权；基于设计向委托人的建议权；实际竣工日期的签认权；工程结算的否决权；征得委托人同意，有权发布停工令；对工程建设有关事项的建议权；审批工程施工组织设计和技术方案；主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告；调解权；在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更；在委托监理的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意
下列关于劳务分包合同的说明，正确的是（ ）。
A. 劳务分包人负责编制施工组织设计
B. 劳务分包合同的劳动报酬，可以采用固定价格或变动价格
C. 劳务工作完成，经承包人认可后28天内，劳务分包人向承包人递交完整的结 算资料
D. 劳务分包人的自有机械，由劳务分包人办理保险，支付保险费
E. 运至施工现场的待安装设备，不需劳务分包人支付保险费
答疑：参考答疑：
B 、D 、E ；
笔记：A 、承包人负责。 C ——劳务工作完成，经承包人认可后14天内，劳务分包人向承包人递交完整的结算资料，承包人14天内进行核实，14天内支付劳务报酬。 时间:2013/6/28 11:18:17 施工组织设计由承包人负责编制；劳务分包合同的劳动报酬，可以采用固定价格或变动价格；劳务工作完成，经承包人认可后14天内，劳务分包人向承包人递交完整的结算资料
施工承包合同中，承包人一般应承担的义务包括（ ）。
A. 安全施工，负责施工人员及业主人员的安全和健康
B. 按合同规定组织工程的竣工验收
C. 接受发包人、工程师或其他代表的指令
D. 按合同约定向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施
E. 负责对分包的管理，但不对分包人的行为负责
答疑：参考答疑：
C 、D ；
笔记：A 保证施工人员的安全和健康；B 是发包人的义务；D 向分包人；E 对分包方的行为负责。
按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括（ ）。
A. 勘察、设计或施工总承包合同 B.总价合同
C. 工程项目总承包合同 D.工程监理合同
E. 建设工程物资采购合同
答疑：参考答疑：
A 、C ；
笔记：勘察、设计、施工属于建设工程合同，工程监理、咨询属于委托合同
在建设工程监理合同中，属于监理人的义务的是（ ）。
A. 完成监理范围内的监理业务
B. 审批工程施工组织设计和技术方案
C. 选择工程总承包人
D. 按合同约定定期向委托人报告监理工作
E. 公正维护各方面的合法权益
答疑：参考答疑：
A 、D 、E ；
笔记：B 是权利，非义务； C 是选择工程总承包人的建议权，且是权利不是义务（分清权利和义务）
建设工程项目总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的（） 等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。
A. 勘察设计 B.设备采购
C. 施工 D.交付使用 E.培训
答疑：参考答疑：A 、B 、C 、D ：
建设工程项目总承包的任务应该明确规定。从时间范围上，一般可包括从工程立项到 交付使用的工程建设全过程，具体可包括：勘察设计、设备采购、施工、试车(或交付使 用) 等内容。所以ABCD 正确。
根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》(GF—2003-0214), 需由劳务分 包人承担的保险费用有（ ）。
A. 施工场地内劳务分包人自有人员生命财产
B. 运至施工现场用于施工的材料和待安装设备
C. 承包人提供给劳务人员使用的机械设备
D. 从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害
E. 施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备
答疑：参考答疑：A 、D 、E ；
笔记：劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工现场内自有人员生命财产和施工机械办理保险。
下列关于建设工程项目总承包的说明，正确的是（ ）
A. 目前我国未发布建设工程项目总承包的合同示范文本
B. 设计和施工总承包的范围不包括设备采购
C. 设计施工总承包适合于民用工程
D.EPC 总承包适用于建设项目
E. 工程项目总承包和施工总承包的最大不同在于承包商要负责全部工程设计任务
答疑：参考答疑：C 、D ：
选项A 的正确说法应是：目前我国尚未正式发布建设工程项目总承包的合同示范文 本；在建设工程项目总承包模式中，项目总承包单位的工作范围除了全部的工程施工任务 以外，还包括设计任务和物资(包括设备) 采购任务，所以选项B 错误。建设工程项目总 承包与施工承包的最大不同之处在于承包商要负责全部或部分的设计，并负责物资设备的 采购，所以选项E 错误。
笔记：选项A 的正确说法应是：目前我国尚未正式发布建设工程项目总承包的合同示范文 本；在建设工程项目总承包模式中，项目总承包单位的工作范围除了全部的工程施工任务 以外，还包括设计任务和物资(包括设备) 采购任务，所以选项B 错误。建设工程项目总 承包与施工承包的最大不同之处在于承包商要负责全部或部分的设计，并负责物资设备的 采购，所以选项E 错误。
根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF —2003—0214) ，需由承包人 承担的保险费用有（ ）。
A. 施工场地内劳务分包人自有人员生命财产
B. 运至施工现场用于施工的材料和待安装设备
C. 承包人提供给劳务人员使用的机械设备
D. 从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害
E. 施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备
答疑：参考答疑：B 、C ：
运至施工现场用于施工的材料和待安装设备、承包人提供给劳务人员使用的机械设备 需由承包人承担保险费用。所以BC 正确。
笔记：【承包人承担的保险费用】：运至施工现场用于施工的材料和待安装设备，承包人提供给劳务人员使用的机械设备； 【劳务分包人承担的保险费用】：施工场地内劳务分包人自有人员生命财产、从事危险作业的劳务分 包人职工的意外伤害、施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备.
下列关于物资采购合同的交货期限的说明，正确的是（ ）。
A. 供方负责送货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准
B. 供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准
C. 需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准
D. 需方提货的，以需方收货戳记的日期为准
E. 委托运输部门代运的产品，一般以供方发运产品时承运单位签发的日期为准
答疑：参考答疑：
B 、C 、E ；
笔记：记忆！供方以邮戳，采购以合约
1Z206030 合同计价方式
对业主而言，以下不属于采用成本加酬金合同的优点的是（ ）。
A. 通过施工缩短工期，不必等所有施工图完成才开始招标开工
B. 在合同签订时就可基本上确定项目的成本，对投资控制有利
C. 可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理
D. 可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足
答疑：参考答疑：
B
笔记：成本加酬金合同的特点：
1、可以通过分段施工缩短工期。
2、可以减少承包商的对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极。
3、可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进和弥补设计中的不足。
4、业主可以根据自身力量和需要，较深入的介入和控制工程施工和管理。
5、也可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值，从而转移一部分风险。
下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同是（ ）。
A. 固定单价合同
B. 成本加固定费用合同
C. 最大成本加费用合同
D. 固定总价合同
答疑：参考答疑：
D
笔记：固定总价合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主 的要求和条件清楚，合同总价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增 减而变化。在这类合同中，承包商承担了全部的工作量和价格的风险。 固定总价合同适用于以下情况：工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化 小，工程条件稳定并合理；工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确；工程 结构和技术简单，风险小；投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场、复 核工程量，分析招标文件，拟订施工计划。
下列关于总价合同特点的表述不正确的是（ ）。
A. 发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价
B. 承包人将承担较多的风险
C. 评标时易于迅速确定最低报价的投标人
D. 在施工进度上不能调动承包人的积极性
答疑：参考答疑：
D
笔记：
1、发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价，可以较早确定或者预测成本。
2、业主的风险较小，承包人将承担较多的风险。
3、评标时易于迅速确定最低报价的投标人。
4、在施工进度上能极大地调动承包人的积极性。
5、发包单位能更容易、更有把握地对项目进行控制。
6、必须完整而明确地规定承包人的工作。
7、必须将设计和施工方面的变化控制在最小限度
固定单价合同适用于（ ）的项目。
A. 工期长、工程量变化幅度很大 B.工期长、工程量变化幅度不太大 C.工期短、工程量变化幅度不太大 D.工期短、工程量变化幅度很大
答疑：参考答疑：
C
笔记：工程量变化不太大---固定，工程量变化很大----可变。 固定单价合同适用于工期短、工程量变化幅度不太大的项目。
在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是（ ）。
A. 全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险
B. 全部工程量和通货膨胀的风险
C. 工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险
D. 通货膨胀的风险，不包括工程量的风险
答疑：参考答疑：
B
笔记：固定总价合同承包人承担了全部工程量和价格方面的风险
成本加酬金合同的优点（ ）。
A. 可以通过分段施工缩短工期
B. 可以减少承包商的对立情绪
C. 可以利用承包商的施工技术专家
D. 承包人可以根据自身力量和需求
E. 可以通过确定最大保证价格约束成本不超过某一限值
答疑：参考答疑：
A 、B 、C 、E ；
对建设周期一年半以上的工程项目签订的总价合同，则应考虑（ ）引起的价格 变化问题。
A. 其他影响工程造价的因素，如运输费、燃料费、电力等价格的变化
B. 工程量的变化引起的价格变化
C. 外汇汇率的不稳定
D. 劳务工资以及材料费用的上涨
E. 国家或者省、市立法的改变引起的工程费用的上涨
答疑：参考答疑：
A 、C 、D 、E ：
对建设周期一年半以上的工程项目，则应考虑下列因素引起的价格变化问题：劳务工资 以及材料费用的上涨；其他影响工程造价的因素，如运输费、燃料费、电力等价格的变化； 外汇汇率的不稳定；国家或者省、市立法的改变引起的工程费用的上涨。所以ACDE 正确。
对于总价合同，承包商为了减少风险，可以在合同中约定重大变更或其他特殊条 件下对合同价格进行调整，但需要在合同中明确（ ）
A. 定义重大变更的含义 B.特殊条件的含义
C. 累计工程变更的幅度 D.调整合同价格的方式
E. 调整合同价款的支付方式
答疑：参考答疑：
A 、B 、C 、D ；
笔记：在固定总价合同中可以约定，当工程发生重大变跟、累计变更达到一定幅度，或者其他特殊条件下可以对合同价格进行调整。因此，需要定义重大变更的含义、累计变更的幅度、特殊条件的含义以及如何进行合同价格调整等。
成本加酬金合同有许多形式，主要有（ ）。
A. 工程成本总价合同 B.成本加固定费用合同
C. 成本加固定比例费用合同 D.成本加奖金合同
E. 最大成本加费用合同
答疑：参考答疑：
B 、C 、D 、E
笔记：成本加酬金合同有许多种形式，主要如下：成本加固定费用合同；成本加固定比例费 用合同；成本加奖金合同；最大成本加费用合同。
关于成本加酬金合同的特点和适用条件下列说法正确的有（ ）。
A. 采用这种合同承包商不承担任何价格变化和工程量变化的风险
B. 这种合同适用于时间紧迫的抢险救灾工程
C. 这种合同有利于业主对投资的控制
D. 这种合同适用于技术简单，结构方案容易确定的工程
E. 采用这种合同业主可通过确定最大保证价格来约束工程成本，从而转移一部分 风险
答疑：参考答疑：
A 、B 、E ；
笔记：成本加酬金合同适用于工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定，或者尽管可以确定工程技术和结构方案，但是不可能进行竞争性招标活动并以总价合同或单价合同的形式确定承包商，如研究开发性质的工程项目，时间特别紧迫的抢险、救灾工程，来不及进行详细的计划和商谈
按照我国相关规定，变动总价合同可以调整总价的情况包括（ ）。
A. 通货膨胀 B. 设计变更
C. 承包商施工成本增加 D.工程量变化
E. 一周内停电时间超过6h
答疑：参考答疑：
A 、B 、D ；
笔记：变动总价合同可以调整总价的情况包括：1、法律、法规和国家有关政策变化影响合同价款 2、工程造价管理部门公布的价格调整 3、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工时间累计超过8小时 4、双方约定的其他因素
当建设工程施工承包合同的计价方式采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有（ ）。
A. 工程量发生比较大的变化 B.承包商自身成本发生比较大的变化
C. 业主资金不到位 D.通货膨胀达到一定水平
E. 国家相关政策发生变化
答疑：参考答疑：
A 、D 、E ；
笔记：P275。合同调整单价的情况有工程量有较大变化、通货膨胀一定水平或是国家政策改变
1Z206040 建设工程担保
根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，施工投标保证金的数额一般不得 超过投标总价的（ ），最高不超过80万元人民币。
A. 1% B. 2%
C. 3% D. 5%
答疑：参考答疑：B
笔记：根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过80万元人民币。
建设工程履约担保的有效期是指（ ）
A. 从工程开工之日到工程竣工交付之日
B. 从签订合同之日到工程竣工交付之日
C. 从合同生效之日到保修期结束
D. 从收到预付款之日到保修期结束
答疑：参考答疑：A:
履约担保的有效期始于工程开工之日，终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者 保修期满之日。所以选项A 正确。
支付担保的额度一般为工程合同总额的（ ）。
A. 0%〜25% B. 20%〜25%
C. 20%〜35% D. 15%〜20%
答疑：参考答疑：B
笔记：预付款担保的额度为：合同金额的10%；支付担保的额度为：合同金额的20%~25%
下列有关支付担保的有关规定，说法错误的是（ ）。
A. 承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项任务
B. —方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任
C. 提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人只需在专用条款中约定
D. 发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其 他义务
答疑：参考答疑：
C:
提供担保的内容、方式和相关责任，发包人和承包人除在专用条款中约定外，被担保 方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。所以选项C 正确。
根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，投标文件要求投标人提交的 投标保证金的数额一般不得超过勘察设计费投标报价的2%，最高不超过（ ）万元人 民币。
A. 10 B. 20
C. 40 D. 80
答疑：参考答疑：
A
笔记：施工2%，不超过80万；勘察设计2%，不超过10万；国际2%~5%
根据《世行采购指南》，投标保证金应当在投标有效期满后（ ）天内一直有效。
A. 28 B. 30
C. 56 D. 60
答疑：参考答疑：
A
笔记：世行采购指南，28天；施工招投标办法，30天 投标保证金有效期应当超出投标有效期三十天，但是世行是28天, 中国习惯用月，外国习惯用周
关于履约担保，下列说法中正确的是（ ）。
A. 履约担保的有效期从合同签订之日起，至工程竣工交付之日止
B. 工程保修担保可采用预付款扣回的方式
C. 在招标公告中，发包人要规定使用哪一种形式的履约担保
D. 履约担保通常采用银行保函或者履约担保书的形式
答疑：参考答疑：
D
笔记：履约担保有效期人开工到竣工交付之日；B 工程保修担保可以采用预留保留金的方式；C 在投标须知中规定使用哪种形式的履约担保
建设工程施工预付款担保的主要形式是（ ）。
A. 银行保函 B.支票 C.现金 D.汇票
答疑：参考答疑：
A
笔记：预付款担保的形式：银行保函、担保公司保证担保、抵押三种形式，但银行保函是主要形式
投标担保的作用有（ ）。
A. 保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失 B.促进承包商履行合同约定
C. 确保投标人在投标有效期内不撤回投标书
D. 确保工程费用及时支付到位
E. 投标人在中标后保证与业主签订合同并提供业主要求的其他担保
答疑：参考答疑：A 、C 、E ；
笔记：269 投标担保的主要目的是保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失，投标担保要确保投标人在投标有效期内不要撤回投标书，以及投标人在中标后保证与业主签订合同并提供业主所要求的履约担保、预付款担保等，在一定程度上可以起筛选投标人的作用
根据FIDIC 《土木工程施工合同条件》中有关履约担保的规定，下列说法正确的是（ ）
A. 承包人可自行确定提供履约担保的机构
B. 除非合同另有规定，承包人提供履约担保的费用应由发包人承担
C. 承包人根据合同完成施工和竣工，并修补了任何缺陷之前，履约担保将一直 有效
D. 在承包人根据合同完成施工和竣工后，在发出缺陷责任书之后，可以对该担保 提出索赔
E. 在任何情况下，发包人在按照履约担保提出索赔之前，皆应通知承包人，说明 导致索赔的违约性质
答疑：参考答疑：C 、E ；
笔记：提供担保的机构必须经业主同意，除非合同另有规定，执行履约担保费用应由承包人承担。在承包人根据合同完成施工和竣工，并修补了任何缺陷之前，履约担保将一直有效，在发出缺陷责任证书之后，即不应对该担保提出索赔，并在上述缺陷责任证书发出后１４天内将保函退还承包人。在任何情况下，业主在按照履约担保提出索赔之前，皆应通知承包人，说明导致索赔的违约性质。
根据FIDIC 《土木工程施工合同条件》中有关履约担保的规定，下列说法正确的是（ ）
A. 承包人可自行确定提供履约担保的机构
B. 除非合同另有规定，承包人提供履约担保的费用应由发包人承担
C. 承包人根据合同完成施工和竣工，并修补了任何缺陷之前，履约担保将一直 有效
D. 在承包人根据合同完成施工和竣工后，在发出缺陷责任书之后，可以对该担保 提出索赔
E. 在任何情况下，发包人在按照履约担保提出索赔之前，皆应通知承包人，说明 导致索赔的违约性质
答疑：参考答疑：C 、E ；
笔记：提供担保的机构必须经业主同意，除非合同另有规定，执行履约担保费用应由承包人承担。在承包人根据合同完成施工和竣工，并修补了任何缺陷之前，履约担保将一直有效，在发出缺陷责任证书之后，即不应对该担保提出索赔，并在上述缺陷责任证书发出后１４天内将保函退还承包人。在任何情况下，业主在按照履约担保提出索赔之前，皆应通知承包人，说明导致索赔的违约性质。
下列关于工程预付款担保的说明，正确的有（ ）。
A. 预付款担保的主要形式是保兑支票
B. 预付款担保的金额通常略髙于预付款
C. 预付款担保也可由担保公司提供保证担保
D. 预付款担保的担保金额应逐月减少
E. 预付款担保是发包人向承包人提供的担保
答疑：参考答疑：C D；
笔记：预付款担保的主要形式是银行保函。预付款一般逐月从工程付款中扣除，预付款担保的担保金额应相应逐月减少。承包人在施工期间，应当定期从发包人处取得同意预付款担保的银行保函减值的文件，并送交银行确认。
下列关于发包人支付担保的阐述中，正确的有（ ）。
A. 可由担保公司提供担保
B. 担保的额度为工程合同价总额的10%
C. 实行履约金分段滚动担保
D. 支付担保的主要作用是确保工程费用及时支付到位
E. 实行支付担保的担保合同应作为施工承包合同的附件
答疑：参考答疑：
A 、C 、D 、E
笔记：A. 支付担保可由担保公司提供担保B. 担保的额度为工程合同价总额的20~25%C.实行履约金分段滚动担保，发包人的支付担保应是金额担保。D. 支付担保的主要作用是确保工程费用及时支付到位E. 实行支付担保的担保合同应作为施工承包合同的附件。
投标担保的形式有多种，通常包括（ ）。
A. 现金支票 B. 口头保证
C. 银行汇票 D.银行保函
E. 不可撤销信用证
答疑：参考答疑：
A 、C 、D 、E ；
笔记：投标担保有现金、保兑支票、银行汇票、现金支票、不可撤销信用证、银行保函、由保险公司或者担保公司出具投标保证书。
支付担保通常采用的担保形式包括（ ）。
A. 银行保函 B.履约保证金
C. 担保公司担保 D.银行汇票
E. 现金支票
答疑：参考答疑：
A 、B 、C ；
笔记：支付担保通常采用的担保形式：银行保函、履约保证金、担保公司担保
1Z206050 建设工程施工合同实施
( )不属于合同价格分析的内容。
A. 合同所采用的计价方法及合同价格所包括的范围
B. 工程计量程序，工程款结算(包括进度付款、竣工结算、最终结算) 方法和程序
C. 合同价格的调整，即费用索赔的条件，价格调整方法，计价依据，索赔有效期 规定
D. 违约合同责任
答疑：参考答疑：D:
根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，调整措施可以分为： (1)组织措施，如增加人员投人；（2) 技术措施，如变更技术方案；（3) 经济措施，如增加投入； (4)合同措施，如进行合同变更；违约合同责任不属于合同价格分析的内容. 所以选项D 正确。
笔记：合同价格分析的工作内容： 1、合同计价方法和合同价格包含的范围 2、工程量计量方法、工程结算程序和方法 3、价格调整：即费用索赔条件、价格调整方法、计价依据、索赔有效期等 4、关于拖欠工程款的规定
针对承包的工程任务，合同跟踪以（ ）等方面为对象。
A. 工程质量、工程进度、工程数量、工程成本
B. 工程质量、工程进度、工程成本
C. 工程质量、工程数量、工程成本
D. 工程质量、工程进度、工程环境、工程成本
答疑：参考答疑：
A
笔记：承包人合同跟踪的任务为质量、进度、数量和成本
专业分包人须在进场前，将其承包范围内的施工组织设计报技术部，由（ ）后 方可依照施工。
A. 项目经理审核、公司总工审批
B. 项目经理审核、公司技术部审批
C. 项目总工审核、公司技术部审批
D. 公司总工审核、项目经理审批
答疑：参考答疑：
C:
对分包施工单位的管理办法，包括施工质量、进度、程序、信息等方面，其中一条就 是专业分包人须在进场前，将其承包范围内的施工组织设计报技术部，由项目总工审核， 公司技术部审批后方可依照施工。所以选项C 正确。
关于建设工程施工合同分析，下列说法错误的是（ ）。
A. 合同分析主要由企业的合同管理部门或项目中的合同管理人员负责
B. 合同分析与招标投标过程中对招标文件的分析在目的和侧重点两方面基本类似
C. 合同分析的作用包括合同任务分解和落实、分析合同风险并定制风险对策等
D. 合同分析的内容包括合同的法律基础、合同价格、验收移交和保修等
答疑：参考答疑：
B
笔记：Ｐ２８３合同分析的作用：1、分析合同中存在的漏洞，解决有争议的内容；2、分析合同风险、提出风险策略；3、合同任务分解、落实。合同分析的内容： 1、合同的法律基础 2、承包人的主要任务 3、发包人的任务 4、合同价格 5、合同工期 6、违约责任 7、验收、移交和保修 8、索赔和争议解决的程序。合同分析与招标投标过程中对招标文件的分析在目的和侧重点两方面都不同
诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信 息平台上统一公布，不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年，对于企业整改确有 实效的，可缩短公布期限，但最短不得少于（ ）
A. 6个月 B. 3个月
C. 1年 D. 2年
答疑：参考答疑：
B:
诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息 平台上统一公布。其中，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内， 公布期限一般为6个月至3年，对于企业整改确有实效的，由企业提出申请，经批准， 可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月。所以选项B 正确。
承包单位对施工合同实施偏差进行分析，其内容包括：产生合同偏差的原因分析， 合同实施偏差的责任分析及（ ）。
A. 不同项目合同偏差的对比 B.合同实施趋势分析
C. 偏差的跟踪情况分析 D.业主对合同偏差的态度分析
答疑：参考答疑：
B
笔记：合同实施的偏差分析：产生合同偏差的原因分析， 合同实施偏差的责任分析，合同实施趋势分析。
关于施工合同分析，下列说法中正确的是（ ）。
A. 合同分析就是分析合同中的漏洞，发现索赔的机会
B. 合同分析中对于发包人，主要分析发包人的监督责任
C. 工程变更的补偿范围越大，承包人风险就越小
D. 对于拖欠工程款的合同责任的分析是合同价格分析的重点内容
答疑：参考答疑：
D
笔记：
1、合同分析就是分析合同号中的漏洞，解释有争议的内容。
2、合同分析中对于发包人，主要是分析发包人的合作责任。
3、对合同的价格，分析的重点是：
a 、合同采用的计价方法及合同价格所包含的范围；
b 、工程量计量程序，工程款结算的方法和程序。
c 、合同价格的调整，即费用索赔的条件、价格调整方法、计价依据、索赔有效期规定。
d 、拖欠工程款的的合同责任
合同分析工作中属于承包人责任的是（ ）。
A. 明确工程变更索赔的有效期
B. 及时做出承包人履行合同所必需的决策
C. 提供设计资料等施工条件
D. 按合同规定及时支付工程款
答疑：参考答疑：A
笔记：合同分析中承包人的主要任务包括： 1、承包人的总任务，即合同标的 2、工作范围，通常由合同中的工程量清单、图纸、图纸说明、技术规范所定义 3、关于工程变更的规定：包括变更补偿范围和索赔有效期的规定。
合同分析时，对于“违约责任”，并不分析（ ）。
A. 承包人不能按合同规定工期完成工程的违约金或承担发包人损失的条款
B. 由于不可抗力造成对方人员和财产损失的赔偿条款
C. 由于预谋或故意行为造成对方损失的处罚和赔偿条款等
D. 由于承包人不履行或不能正确地履行合同责任，或出现严重违约时的处理规定
答疑：参考答疑：
B:
如果合同一方未遵守合同规定，造成对方损失，应受到相应的合同处罚。通常分析： (1)承包人不能按合同规定工期完成工程的违约金或承担业主损失的条款；（2) 由于管理上 的疏忽造成对方人员和财产损失的赔偿条款；（3) 由于预谋或故意行为造成对方损失的处 罚和赔偿条款等；（4) 由于承包人不履行或不能正确的履行合同责任，或出现严重违约时 的处理规定。所以选项B 正确。
合同控制措施中，不包括（ ）。
A. 技术措施 B.经济措施
C. 组织措施 D.法律措施
答疑：参考答疑：
D:
根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，调整措施可以分 为：（1) 组织措施；（2) 技术措施；（3) 经济措施；（4) 合同措施。所以选项D 正确。
施工合同执行者进行合同跟踪的依据有（ ）。
A. 合同订立前签署的意向书
B. 合同以及依据合同而编制的各种计划文件
C. 原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件
D. 管理人员对现场巡视、质量检查的情况
E. 合同实施中出现的偏差情况
答疑：参考答疑：
B 、C 、D ：
对合同执行者而言，合同跟踪的重要依据是合同以及依据合同而编制的各种计划文 件；其次还要依据各种实际工程文件如原始记录、报表、验收报告等；另外，还要依据管 理人员对现场情况的直观了解，如现场巡视、交谈、会议、质量检查等。所以选项BCD 正确。
笔记：1、合同以及依据合同而编制的各种计划文 件；2、其次还要依据各种实际工程文件如原始记录、报表、验收报告等；3、另外，还要依据管 理人员对现场情况的直观了解，如现场巡视、交谈、会议、质量检查等
施工合同签订后，承包人应对施工合同进行跟踪，跟踪的对象包括（）等。
A. 业主的工作 B. 工程师的工作
C. 设计人的工作 D.承包人的工作
E. 工程分包人的工作
答疑：参考答疑：
A 、B 、D 、E ；
笔记：1承包的任务；2工程小组或分包人的工程和工作；3业主和其委托的工程师的工作——所有与合同有关的人。与设计人无关
违法分包中不具备相应资质条件的单位是指（ ）。
A. 未经建设单位认可 B.不具备资质条件
C. 未满足合同中的约定 D.超越自身资质等级承揽业务
E. 不具备相应施工能力
答疑：参考答疑：
B 、D ：
根据《建设工程质量管理条例》的规定，总承包单位违法分包的行为之一是：总承包 单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位，这里的不具备相应资质条件的单位是 指不具备资质条件和超越自身资质等级承揽业务这两种情况。所以选项BD 正确。
下列有关施工合同履行过程中诚信自律的表述正确的是（ ）。
A. 目前，我国建筑业的信用缺失仅仅局限于施工单位
B. 根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，要求省会城市、计划单列市建立本 地区的建筑市场综合监管信息系统和诚信信息平台，推动建筑市场信用体系建 设的全面实施
C. 良好行为记录信息公布期限一般为3年，法律、法规另有规定的从其 规定
D. 将承包的工程转包或者违法分包的不良行为属于承揽业务方面的认定标准
E. 诚信行为记录公布内容应与建筑市场监管信息系统中的企业、人员和项目管理 数据库相结合，形成信用档案，内部短期保留
答疑：参考答疑：
C 、D
笔记：Ａ不仅仅局限于施工单位；Ｂ为省会城市、计划单列城市和地级城市；Ｃ良好行为公布期限一般为３年，不良行为公布一般在行政处罚决定作出后七日内，期限一般为６个月至３年，D 公布内容内部长期保留。
进行合同分析的原因是（ ）。
A. 合同条文繁杂，内涵意义深刻，法律语言不容易理解
B. 同在一个工程中，往往几份、十几份甚至几十份合同交织在一起，有十分复杂 的关系
C. 监理单位及政府监督机构的规定
D. 工程小组、项目管理职能人员等所涉及的活动和问题不是合同文件的全部
E. 合同中存在问题和风险
答疑：参考答疑：A 、B 、D 、E ；
笔记：Ｐ２７３
建设工程施工合同分析的作用有（ ）。
A. 合同实施情况对比
B. 为合同索赔提供理由和依据
C. 分析合同风险，制定风险对策
D. 合同任务分解、落实
E. 分析合同条款的漏洞，解释有争议的内容
答疑：参考答疑：B 、C 、D 、E ；
笔记：Ｐ２８４ 1、分析合同中的漏洞，解释有争议的内容（遇到索赔事件时后，合同分析也可为索赔提供理由和证据）。2、分析合同分险，制定分险对策。3、合同任务分解，落实。
合同分析，一般要分析的内容包括（ ）。
A. 合同的法律基础 B.施工工期
C. 违约责任 D.承包人的主要任务
E. 竣工结算程序
答疑：参考答疑：A 、B 、C 、D ：
合同分析，在不同的时期，为了不同的目的，有不同的内容，通常有以下几个方面： 合同的法律基础；承包人的主要任务；发包人的责任•，合同价格；施工工期；违约责任； 验收，移交和保修；索赔程序和争执的解决。所以选项ABCD 正确。
笔记：通常有以下几个方面： 合同的法律基础；承包人的主要任务；发包人的责任? ，合同价格；施工工期；违约责任； 验收，移交和保修；索赔程序和争执的解决。
施工合同交底是合同管理的一项重要工作，合同交底的目的和任务包括（）。
A. 将合同事件的责任分解落实
B. 明确成本目标和消耗标准
C. 跟踪业主方的失误，发现索赔的机会
D. 寻求对自己有利的合同解释
E. 明确完不成任务的后果
答疑：参考答疑：
A 、B 、E ；
笔记：D 是合同分析的内容.276
1Z206060 建设工程索赔
索赔成立的前提条件不包括（ ）。
A. 与合同对照，事件已经造成承包人实际损失
B. 造成损失的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任
C. 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告
D. 索赔额计算正确
答疑：参考答疑：D
索赔利润的款额计算通常按照（ ）。
A. 由监理工程师计算报业主确认的利润额计算
B. 采用承包商总部平均利润百分率计算
C. 由承包商与业主双方协商确定的利润率计算
D. 采用与原报价单中一致的利润百分率计算
答疑：参考答疑：D
笔记：教材P308第六行 采用与原报价单中一致的利润百分率计算
按照索赔事件的性质，因货币贬值、汇率变化、物价变化等原因引起的索赔属于( ).
A. 不可预见的外部条件索赔 B.不可抗力事件引起的索赔
C. 不可预见的外部障碍索赔 D.其他索赔
答疑：参考答疑：D
笔记：Ｐ２９９其他索赔：货币贬值、汇率变化、物价变化、政策法令变化等原因索赔。
下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是（ ）。
A. 合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议
B. 承包人与分包人签订的分包合同
C. 承包人安全交底会议纪要
D. 承包人技术交底纪要
答疑：参考答疑：
A:
总体而言，索赔的依据主要是三个方面：合同文件；法律、法规；工程建设惯例。合 同文件是索赔的最主要依据，包括本合同协议书；而合同履行中发包人和承包人洽商形成 的协议即是本合同协议书。所以选项A 正确。
采用实际费用法计算索赔费用时，（ ）即是承包商应得的索赔金额。
A. 直接费的额外费用
B. 直接费的额外费用+应得的利润
C. 直接费的额外费用+应得的间接费
D. 直接费的额外费用+应得的间接费和利润
答疑：参考答疑：
D:
用实际费用法计算时，在直接费的额外费用部分的基础上，再加上应得的间接费和利 润，即是承包商应得的索赔金额。所以选项D 正确。
对于承包商自有的施工机械，当发生索赔事件时，其费用索赔通常按照（ ）进 行计算。
A. 台班折旧费 B.台班费
C. 设备使用费 D.台班折旧费+调进调出费
答疑：参考答疑：
A
笔记：租赁设备按实际租金和调进调出费 ；自有设备按照台班折旧费；
索赔资料准备阶段的主要工作不包括（ ）。
A. 跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过
B. 提交索赔意向通知和索赔报告
C. 损失或损害调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值
D. 分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据
答疑：参考答疑：
B
笔记：先提交索赔意向通知书 再进入索赔资料的准备阶段。 索赔资料准备阶段主要工作有：1、跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过。2、分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据。3、损失或损害调查分析与计算，确定工期索赔和费用赔值。4、搜集证据，获得充分而有效的各种证据。5、起草索赔文件
关于工期索赔，下列说法正确的是（ ）。
A. 单一延误是可索赔延误 B.共同延误是不可索赔延误
C. 交叉延误可能是可索赔延误 D.非关键线路延误是不可索赔延误
答疑：参考答疑：
C
笔记：Ａ单一事件的延误，不一定都是业主的原因； B 共同延误 有可能所有延误都是业主原因； D 非关键线路延误超过总时差就是可索赔
下列各项可能引起索赔的事件中，承包商可以索赔利润的情况是（ ）。
A. 工程暂停 B.工期延期
C. 工程变更 D.材料价格上涨
答疑：参考答疑：C
笔记：一般，由于工程范围的变更，文件有缺陷或技术性错误，或业主未能及时提供现场等引起的索赔。承包商可以列入利润 因为暂停施工一般并未造成工程项目的减少即利润的减少。所以一般暂停不能索赔利润
( )是索赔报告的关键部分。
A. 索赔款项(和/或工期) 计算部分 B.证据部分 C.论证部分 D.总述部分
答疑：参考答疑：
C:
论证部分是索赔报告的关键部分，其目的是说明自己有索赔权，是索赔能否成立的关 键。所以选项C 正确。
笔记：索赔文件包含以下内容：总述部分、论证部分、索赔款项计算部分、证据部分，其中论证部分是关键部分。
下列各费用计算方法中，不属于索赔费用计算方法的是（ ）。
A. 实际费用法 B. 修正的实际费用法
C. 总费用法 D.修正的总费用法
答疑：参考答疑：
B
笔记：实际费用法\总费用法 \修正的总费用法
关于工期索赔的下列说法中，正确的是（ ）。
A. 所有的关键线路延误都是可索赔延误
B. 所有的非关键线路延误都是不可索赔延误
C. 非承包商原因造成的非关键工作延误超过其总时差，业主一般既给予工期顺 延，也给予费用补偿
D. 可索赔延误与不可索赔延误同时发生，可索赔延误将变成不可索赔延误
答疑：参考答疑：
D
笔记：非承包商原因造成关键线路延误都是可索赔延误。非关键线路上，如果延误时间小于总时差，一般不会给予按延误事件的关联性，分为单一延误，共同延误和交叉延误。共同延误发生时，可索赔延误将变成不可索赔延误。可索赔延误与不可索赔延误同时发生，不能等同于共同延误。 A 应当为——非承包商原因引起的。
施工过程中，工程师下令暂停全部或部分工程，而暂停的起因不是由承包商引起， 承包商向业主提出工期和费用索赔，则( )。
A. 工期和费用索赔均不能成立
B. 工期索赔成立，费用索赔不能成立
C. 工期索赔不能成立，费用索赔能成立
D. 工期和费用索赔均能成立
答疑：参考答疑：
D
笔记：工期索赔是耽误的工期，费用索赔主要是承包商的管理费、设备租赁费等费用
在索赔款项的计算中，可以进行利息索赔的情况是（ ）。
A. 工程扣款 B.工程延期
C. 工程变更 D.逾期支付
答疑：参考答疑：
D
笔记：利息索赔通常发生与下列情况：【延期付款的利息；错误扣款的利息】。采用利率的标准： 1、按当时银行的贷款利率 2、按当时银行的透支利率 3、按合同约定的利率 4、按当时央行贴现利率加三个百分点
工期延误，但可能给予费用补偿；如果延误时间大于总时差，则不可索赔延误会转化为可索赔延误。
下列关于建设工程索赔程序的说法正确的是（ ）。
A. 设计变更发生后，承包人应在28天内向发包人提交索赔通知
B. 索赔事件在持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告
C. 索赔意向通知发出后14天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料
D. 工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承 包人进一步要求，视为该索赔已被认可
答疑：参考答疑：
D
解析：设计变更不一定会发生索赔事件，答案A 错误。索赔事件在持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了之后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告，答案B 错误。索赔意向通知发出的28天内，承包人应向工程提交索赔报告和有关资料，而不是14天，C 错误。
非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的总 时差，则对此项延误的补偿是（ ）。
A. 业主既应给予工期顺延，也应给予费用补偿
B. 业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿
C. 业主既不会给予工期顺延，也不给予费用补偿
D. 业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿
答疑：参考答疑：
D 【解析】总时差是指在不影响总工期的前提下该项工作可以利用的机动时间。如果非关键线路上的工作延误时间小于该项工作的总时差那么这项工作的延误不会影响总的计划工期 业主一般不会给予工期顺延但工作延误属于非承包商的原因业主可能给予费用补偿。
在索赔款项的计算中，具体利率的确定方法有（ ）。
A. 按当时的银行贷款利率 B.按当时的银行透支利率
C. 按合同双方协议的利率 D.按中央银行贴现率加三个百分点
E. 按中央银行贴现率加五个百分点
答疑：参考答疑：
A 、B 、C 、D ；
笔记：按当时的银行贷款利率、透支利率、协议利率、中央银行贴现率加三个百分点
索赔意向通知应该包括的内容有（ ）。
A. 索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况的描述
B. 索赔的依据和理由
C. 索赔事件的发展动态
D. 索赔工期的网络分析
E. 索赔费用的计算
答疑：参考答疑：
A 、B 、C ；
笔记：索赔意向通知应简明扼要地说明索赔是由发生的时间、地点，简单实施情况描述和发展动态，索赔依据和理由，索赔事件的不利影响
工程项目施工过程中发生索赔事项，其索赔费用的计算方法有（ ）等。
A. 实际费用法 B. 总费用法
C. 利润补偿法 D.综合单价法
E. 修正的总费用法
答疑：参考答疑：
A 、B 、E ；
笔记：实际费用法、总费用法、修正的总费用法
承包人向发包人索赔时，所提交索赔文件的主要内容包括（ ）。
A. 索赔证据 B. 索赔事件总述
C. 索赔合理性论述 D.索赔要求计算书
E. 索赔意向通知
答疑：参考答疑：
A 、B 、C 、D ；
笔记：总述部分、论证部分、索赔款项计算部分、证据部分
某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包 单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况 下，（ ）可以提出索赔。
A. 承包人向发包人 B.承包人向勘察单位
C. 分包人向发包人 D.分包人向承包人
E. 发包人向监理
答疑：参考答疑：A 、D ：
工程延期索赔，因为发包人未按合同要求提供施工条件，或者发包人指令工程暂停或 不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人向发包人提出索赔；由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向承包人提出索赔。所以选项AD 正确。
工期索赔的计算方法有（ ）。
A. 网络分析法 B.修正的总费用法 C.比例分析法 D.实际费用法 E.分项计算法
答疑：参考答疑：A 、C ：
工期索赔的计算方法包括：直接法、比例分析法、网络分析法。所以选项AC 正确。
下列各项资料，可作为索赔依据的有（ ）。
A. 工程各项会议纪要 B.中标通知书
C. 工程建设惯例 D.监理工程师的书面意见
E. 法律法规
答疑：参考答疑：A 、B 、C 、E ；
笔记：索赔依据： 1、合同文件 2、法律法规 3、工程建设惯例。注意与工期索赔之间的不同
下列各个事件中，可以计入利润的索赔事件有（ ）。
A. 工程范围变更 B. 技术性错误 C. 工程暂停导致工期延长 D. 设计缺陷
E. 业主未及时提供现场
答疑：参考答疑：A 、B 、D 、E ；
笔记：Ｐ308工程范围变更、文件有缺陷、技术性错误、业主未提供现场等，承包商可以列入利润 看
施工现场当地流行传染病期间，依据当地政府部门的规定施工被迫70天暂停，则 按照施工合同对索赔程序的规定，承包人应（ ）。
A. 在工程师下达的停工令发布后28天内提出索赔通知
B. 在索赔通知发出后的28天内提交索赔报告
C. 每隔28天提交该阶段的索赔报告
D. 索赔通知发出后每隔28天持续提交索赔通知
E. 在正式复工后提交总损失要求的索赔报告
答疑：参考答疑：
A 、B 、C ；
笔记：每隔28天提交中间索赔报告。 干扰事件结束后的28天提交一份最终索赔报告 所以E 错
常见的建设工程施工索赔有（ ）。
A. 因合同文件引起的索赔
B. 有关工程设计方案的索赔
C. 关于价款、工期和财务费用补偿方面的索赔
D. 关于工程暂停、终止合同的索赔
E. 特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔
答疑：参考答疑：
A 、C 、D 、E ；
常见的建设工程施工索赔有：因合同文件引起的索赔；有关工程施工的索赔；关于价 款方面的索赔；关于工期的索赔；特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔；工程暂停、终止 合同的索赔；财务费用补偿的索赔。所以选项ACDE 正确。
笔记：P299. 常见的建设工程施工索赔有：①因合同文件引起的索赔；②有关工程施工的索赔；③关于价 款方面的索赔；④关于工期的索赔；⑤特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔；⑥工程暂停、终止 合同的索赔；⑦财务费用补偿的索赔
【B 包含于A 之内】
关于工期索赔，下列说法正确的是（ )
A. 单一延误是可索赔延误 B.非关键线路延误是不可索赔延误
C. 交叉延误可能是可索赔延误 D.共同延误是不可索赔延误
E. 非承包商原因造成的关键线路延误都是可索赔延误
答疑：参考答疑：
C 、E ；
笔记：D 无论是不是关键线路都是不可索赔延误；只有共同延误的事由都是业主的原因才是不可索赔延误
索赔文件包括（ ）。
A. 证据部分 B.论证部分
C. 总述部分 D.索赔款项(或工期) 计算部分
E. 摘要部分
答疑：参考答疑：
A 、B 、C 、D ；
笔记：总述部分、论证部分、索赔款项计算部分、证据部分
下列各索赔事件，业主向承包商提出费用索赔合理的有（ ）。
A. 工程进度太慢，要求承包商赶工时，向承包商索赔工程师的加班费
B. 质量不符合合同要求，工程被拒绝接受，在承包商自费修复后，业主索赔重新 检验费
C. 由于承包商的原因工程进度落后，工程师警告没有改进，业主没收履约保函
D. 承包商未按合同要求去及时办理保险，造成损失和损害，向承包商提出索赔
E. 合同工期已到而工程未完工，向承包商索赔误期损害赔偿费
答疑：参考答疑：
A 、B 、D 、 E：
选项C 的正确说法应为：严重违背合同(如工程进度一拖再拖，质量经常不合格等）， 工程师一再警告而没有明显改进时，业主可没收履约保函。所以选项ABDE 正确。
笔记：Ｃ要满足严重违背合同(如工程进度一拖再拖，质量经常不合格等) ，工程师一再警告而没有明显改进时，业主可没收履约保函。才可选。而Ｃ只描述了工程进度落后，显然没到严重违背合同的程度，业主就此没收履约保函，那工程上小题大做的情况就泛滥了。就拿监理违规处罚条例来说，先是责令整改；逾期未整改的，停业整顿，并处罚款；情节严重的，降低资质等级，吊销资质证书；造成重大安全事故构成罚罪的，依照刑法追究刑事责任... 都是违规到了什么程度采取什么样的处罚，上来就给人追究刑事责任，那不乱套了吗。所以C 不选合情合理。
1Z206070 国际建设工程施工承包合同
纠纷裁决委员会的委员特别应具有（ ）方面的丰富经验。
A. 法律 B.合同管理
C. 工程技术 D.工程施工
答疑：参考答疑：
C
笔记：仲裁方式具有以下特点：1、仲裁效率高，周期短和费用少。2、保密性。3、专业化。有专业化特点才要求委员具有工程技术、管理和法规等相关知识。
在国际建设工程承包合同中，（ ）应根据合同规定，进行全部或部分永久工程 的设计，并对其所设计的永久工程负责。
A. 承包商 B.工程师
C. 设计单位 D.专业设计人员
答疑：参考答疑：
A:
承包商应根据合同规定或工程师的要求，进行全部或部分永久工程的设计或绘制施工 详图，报工程师批准后实施，但承包商应对所设计的永久工程负责。所以选项A 正确。
FIDIC 合同条件中，合同计价方式只采用单价合同的是（ ）。
A. 永久设备和设计一建造合同条件 B. EPC交钥匙合同条件 C. 施工合同条件 D. 简明合同条件
答疑：参考答疑：C
笔记：FIDIC 合同文件包括
施工合同文件（单价承包，新红皮书）、
永久设备和设计-建造合同文件（变动总价合同，新黄皮书）、
EPC 交钥匙项目合同文件（固定总价，银皮书）、
简明合同格式（单价、总价及其他）。
国际工程承包合同的工程项目，（ ）是整个项目管理的核心。
A. 合同管理 B.工期管理
C. 成本管理 D.质量管理
答疑：参考答疑：
A:
国际工程承包合同通常使用国际通用的合同示范文本，比如FIDIC 合同，NEC 合同， AIA合同等。合同管理是整个项目管理的核心，合同双方对合同的内容和条款非常重视。 所以选项A 正确。
与诉讼方式比较，采用仲裁方式解决合同争议的特点有（ ）。
A. 仲裁程序效率高
B. 仲裁的费用相对较高
C. 仲裁周期短
D. 保密性
E. 专业化的仲裁员
答疑：参考答疑：
A 、C 、D 、E ：
与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有以下特点：（1) 仲裁程序效率高， 周期短，费用少；（2) 保密性：仲裁程序一般都是保密的。从开始到终结的全过程中，双 方当事人和仲裁员及仲裁机构都负有保密的责任。（3) 专业化：建设工程承包合同争议的双方往往会指定那些具有建设工程技术、管理和法规等知识的专业人士担任仲裁员，从而 可以更加快捷、更加公正地审理和解决合同争议。所以选项ACDE 正确。
关于国际工程纠纷的争端裁决委员会方式，下列说法正确的是（ ）。
A. 争端裁决委员会解决纠纷的周期较短
B. 争端裁决委员会的裁决具有强制性
C. 争端裁决委员会的费用较低
D. 争端裁决委员会必须是3人以上单数专家组成
E. 争端裁决委员的费用业主和承包商各自承担一半
答疑：参考答疑：A 、C 、E;
笔记：B 、没有强制性；D 、1人或3人
FIDIC 1999年出版的《施工合同条件》（新红皮书）主要用于（ ）的施工。
A. 由发包人设计的房屋建筑工程
B. 由承包人设计的房屋建筑工程
C. 由发包人设计的土木工程
D. 由承包人设计的土木工程
E. 由咨询工程师设计的土木工程
答疑：参考答疑：A 、C 、E ：
FIDIC 1999年出版的《施工合同条件》（新红皮书）主要用于由发包人设计的或由咨 询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程。所以选项ACE 正确。