编号:
施工合同文件
发包人:
承包人:
2017 年 月
1
通村水泥路建设施工合同
发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致。特签订本合同,以供双方共同遵照执行。
1. 工程概况
1.1、工程名称:XX 镇XX 村通村水泥路建设工程。
1.2、工程概况:该路段《评审报告》所指的工程内容。
2、签约合同价:
合同金额:按路段《评审报告》的评审结论及相关条款作为合同价。
3、开工和竣工时间:
合同工期总日历天数: 日历天。约定的开工期: 年 月 日;竣工日期: 年 月 日。
4、双方权利和义务:
4.1、甲方权利和义务:
4.1.1. 本合同签定合同后,甲方在合同签定之日向乙方提供施工范围、地点、桩号等施工作业范围见《工程统计、概算表》。
4.1.2. 甲方负责督促乙方按照设计图纸要求施工,每项工 2
序完工后必须按要求由交通运输局验收后方可进行下道工序。甲方有权对乙方施工过程、工程质量进行监督,发现有工程质量问题督促乙方整改。
4.1.3. 甲方有权要求乙方按照安全规范要求施工,在工程施工中发现有安全隐患责令乙方停工整改,达到安全要求后再开工建设。
4.1.4. 甲方负责组织工程计量和质量验收。
4.1.5. 甲方按照本合同约定和工程款项支付管理办法支付乙方已验收核准的工程进度款
4.2、乙方权利和义务:
4.2.1. 乙方按照本合同规定的施工范围、内容、质量标准和有关行业技术标准、规范、规程的规定和内容进行施工作业。
4.2.2. 乙方在施工作业中必须坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度。对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。施工中必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。凡在施工作业过程中发生的一切大小安全事故和人身伤亡事故概由乙方负责,由此造成的一切损失均由乙方承担,甲方不负任何责任。 3
4.2.3. 乙方应认真、及时、全面履行本合同。承担本合同工程的实施及其缺陷的修复,负责施工过程中的工程质量、安全及协调方面的相关事宜,并对其自身过失造成的损失或不良后果负责。
4.2.4. 乙方采购的各项材料均应符合国家颁布的质量检验标准。
4.2.5. 乙方必须严格按照设计方案进行施工,施工过程中严格执行公路工程有关规范、标准。已施工工程未交付验收之前,应负责对已完工程的养护、保护。施工完毕、甲方验收后由乙方组织移交给村委会自行管理使用并负责维护。
4.2.6. 乙方必须协助工程建设者做好与施工有关的环境保护工作,妥善处理弃土、建筑垃圾等的施工垃圾,由此发生的一切费用概由乙方自行负责。
4.2.7. 乙方自行负责租用、调配作业机械、相关车辆,自行解决施工用电、用水等,由此发生的一切费用概由乙方自行负责。
4.2.8. 乙方自行负责协调好与沿线村组及群众的关系,确保线外工程正常开展,如发生阻工情况不作为工程延期的理由,由此发生的一切费用概由乙方自行负责。
5、质量要求:
乙方必须严格按照图纸及县交通局的行业要求进行施工。
6、交工验收、计量支付及结算:
4
6.1.1. 乙方工程完工后,向甲方提出书面验收申请;甲方按有关规定和程序组织工程质量验收。
6.1.2. 在工程交工验收后,乙方应从施工现场清除并运走工程实施者的装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施。
6.1.3. 工程交工验收时如发现工程存在质量缺陷和安全隐患、遗留问题尚未处理结束,甲方可暂停交工验收和支付工程进度款。
6.2按工程进度和相关规定支付:
按图施工,整个工程全由乙方垫资入场,按相关规定拨付相应款项。
7、工程保险:
乙方投保内容:本工程实施人及第三者需购买的保险均由乙方购买,相关费用由乙方承担。
8、违约:
8.1、乙方不能在约定的工期内按时完成工程内容、工程质量,其损失由乙方自负。
8.2甲方违约双方协商解决。
9、争议的解决:
甲乙双方在履行合同时发生争议,协商解决,协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
10. 本协议书一式三份,合同双方各执一份。本协议经双方签字、盖章后生效。
5
甲方:XX 镇XX 村村民委员会 乙方:
法定代表人:
6 年 月 日 法定代表人:
编号:
施工合同文件
发包人:
承包人:
2017 年 月
1
通村水泥路建设施工合同
发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致。特签订本合同,以供双方共同遵照执行。
1. 工程概况
1.1、工程名称:XX 镇XX 村通村水泥路建设工程。
1.2、工程概况:该路段《评审报告》所指的工程内容。
2、签约合同价:
合同金额:按路段《评审报告》的评审结论及相关条款作为合同价。
3、开工和竣工时间:
合同工期总日历天数: 日历天。约定的开工期: 年 月 日;竣工日期: 年 月 日。
4、双方权利和义务:
4.1、甲方权利和义务:
4.1.1. 本合同签定合同后,甲方在合同签定之日向乙方提供施工范围、地点、桩号等施工作业范围见《工程统计、概算表》。
4.1.2. 甲方负责督促乙方按照设计图纸要求施工,每项工 2
序完工后必须按要求由交通运输局验收后方可进行下道工序。甲方有权对乙方施工过程、工程质量进行监督,发现有工程质量问题督促乙方整改。
4.1.3. 甲方有权要求乙方按照安全规范要求施工,在工程施工中发现有安全隐患责令乙方停工整改,达到安全要求后再开工建设。
4.1.4. 甲方负责组织工程计量和质量验收。
4.1.5. 甲方按照本合同约定和工程款项支付管理办法支付乙方已验收核准的工程进度款
4.2、乙方权利和义务:
4.2.1. 乙方按照本合同规定的施工范围、内容、质量标准和有关行业技术标准、规范、规程的规定和内容进行施工作业。
4.2.2. 乙方在施工作业中必须坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度。对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。施工中必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。凡在施工作业过程中发生的一切大小安全事故和人身伤亡事故概由乙方负责,由此造成的一切损失均由乙方承担,甲方不负任何责任。 3
4.2.3. 乙方应认真、及时、全面履行本合同。承担本合同工程的实施及其缺陷的修复,负责施工过程中的工程质量、安全及协调方面的相关事宜,并对其自身过失造成的损失或不良后果负责。
4.2.4. 乙方采购的各项材料均应符合国家颁布的质量检验标准。
4.2.5. 乙方必须严格按照设计方案进行施工,施工过程中严格执行公路工程有关规范、标准。已施工工程未交付验收之前,应负责对已完工程的养护、保护。施工完毕、甲方验收后由乙方组织移交给村委会自行管理使用并负责维护。
4.2.6. 乙方必须协助工程建设者做好与施工有关的环境保护工作,妥善处理弃土、建筑垃圾等的施工垃圾,由此发生的一切费用概由乙方自行负责。
4.2.7. 乙方自行负责租用、调配作业机械、相关车辆,自行解决施工用电、用水等,由此发生的一切费用概由乙方自行负责。
4.2.8. 乙方自行负责协调好与沿线村组及群众的关系,确保线外工程正常开展,如发生阻工情况不作为工程延期的理由,由此发生的一切费用概由乙方自行负责。
5、质量要求:
乙方必须严格按照图纸及县交通局的行业要求进行施工。
6、交工验收、计量支付及结算:
4
6.1.1. 乙方工程完工后,向甲方提出书面验收申请;甲方按有关规定和程序组织工程质量验收。
6.1.2. 在工程交工验收后,乙方应从施工现场清除并运走工程实施者的装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施。
6.1.3. 工程交工验收时如发现工程存在质量缺陷和安全隐患、遗留问题尚未处理结束,甲方可暂停交工验收和支付工程进度款。
6.2按工程进度和相关规定支付:
按图施工,整个工程全由乙方垫资入场,按相关规定拨付相应款项。
7、工程保险:
乙方投保内容:本工程实施人及第三者需购买的保险均由乙方购买,相关费用由乙方承担。
8、违约:
8.1、乙方不能在约定的工期内按时完成工程内容、工程质量,其损失由乙方自负。
8.2甲方违约双方协商解决。
9、争议的解决:
甲乙双方在履行合同时发生争议,协商解决,协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
10. 本协议书一式三份,合同双方各执一份。本协议经双方签字、盖章后生效。
5
甲方:XX 镇XX 村村民委员会 乙方:
法定代表人:
6 年 月 日 法定代表人: