楼房建盖施工合同

楼房建盖施工合同

建筑单位:(简称甲方)

施工单位:(简称乙方)

根据《建筑法》、《经济合同法》及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿、公平合理、互惠、互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。

一、承包方式

1、此楼房建筑为砖混结构二层,从开挖基础到粉刷完毕,实行包工不包料性质,甲方负责建筑所需一切原材料,包括施工用的水电一切原材料,施工所用的一切工具设备乙方负责。

2、建筑的结构外观、铺面与街面一样,结构尺寸根据甲方所需要的尺寸进行施工,若乙方造成尺寸的返工现象,乙方必须补偿甲方原材料费。

3、室内若需要的回填土方,乙方负责回填及压实,楼房的水电安装属乙方工程。

4、在整套房的室内工程中,底层水磨石,二层地板砖,前后两面、卫生间、洗漱间、厨房满贴瓷砖,走道、楼梯贴内墙砖1.5米高,一楼二楼贴内墙砖1.5米高,以上刮仿瓷,上乳胶漆,前后雨蓬30公分。

5、施工中乙方的生活乙方自己负责,浇灌楼层的伙食由乙方自理。

6、此工程时间:2012年3月12日开工,工期3个月6月底必须完工。

二、质量要求

1、基础按尺寸开挖,砂浆饱满,水平一致。

2、墙体垂直,平整、灰缝饱满,梁柱、板面无浇空、断层,不得出现大的漏筋、马蜂窝,楼板层水平在2公分以内。

3、地板砖:墙砖水平一致,砂浆饱满,不能有贴空现象。

4、内粉墙体平整,仿瓷刮光刮滑,门窗角必须垂直,无粉空现象。

三、安全措施:施工中,乙方必须提高安全意识,加强安全管理,一切大小安全事故乙方自己负责,与甲方无关。

四、结算方式:按实际建筑面积计算,每平方米按 元计算。

五、付款方式

1、基础完全完工付壹万元,每层浇灌完付壹万元,粉刷完付壹万元。

2、下欠款完工验收后结算,一次全部付清。

六、未在合同内的工程,经甲、乙双方共同协商处理。

七、此合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字有效。

甲方: 乙方:

年 月 日

楼房建盖施工合同

建筑单位:(简称甲方)

施工单位:(简称乙方)

根据《建筑法》、《经济合同法》及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿、公平合理、互惠、互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。

一、承包方式

1、此楼房建筑为砖混结构二层,从开挖基础到粉刷完毕,实行包工不包料性质,甲方负责建筑所需一切原材料,包括施工用的水电一切原材料,施工所用的一切工具设备乙方负责。

2、建筑的结构外观、铺面与街面一样,结构尺寸根据甲方所需要的尺寸进行施工,若乙方造成尺寸的返工现象,乙方必须补偿甲方原材料费。

3、室内若需要的回填土方,乙方负责回填及压实,楼房的水电安装属乙方工程。

4、在整套房的室内工程中,底层水磨石,二层地板砖,前后两面、卫生间、洗漱间、厨房满贴瓷砖,走道、楼梯贴内墙砖1.5米高,一楼二楼贴内墙砖1.5米高,以上刮仿瓷,上乳胶漆,前后雨蓬30公分。

5、施工中乙方的生活乙方自己负责,浇灌楼层的伙食由乙方自理。

6、此工程时间:2012年3月12日开工,工期3个月6月底必须完工。

二、质量要求

1、基础按尺寸开挖,砂浆饱满,水平一致。

2、墙体垂直,平整、灰缝饱满,梁柱、板面无浇空、断层,不得出现大的漏筋、马蜂窝,楼板层水平在2公分以内。

3、地板砖:墙砖水平一致,砂浆饱满,不能有贴空现象。

4、内粉墙体平整,仿瓷刮光刮滑,门窗角必须垂直,无粉空现象。

三、安全措施:施工中,乙方必须提高安全意识,加强安全管理,一切大小安全事故乙方自己负责,与甲方无关。

四、结算方式:按实际建筑面积计算,每平方米按 元计算。

五、付款方式

1、基础完全完工付壹万元,每层浇灌完付壹万元,粉刷完付壹万元。

2、下欠款完工验收后结算,一次全部付清。

六、未在合同内的工程,经甲、乙双方共同协商处理。

七、此合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字有效。

甲方: 乙方:

年 月 日


相关文章

  • 塑钢门窗安装购销合同
  • 门窗安装购销合同 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 为****工程顺利开展,确保甲乙双方有双赢效果,根据合同法有关规定,经双方协调特制定以下条款,共双方遵守执行,在施工过程中双方保证做到诚信.安全.优质.配合之效果. 一. ...查看


  • 山东地税税务管理信息系统操作手册-项目管理网上申报纳税人端
  • 山东地税税务管理信息系统 用户操作手册 网上申报 山东省地方税务局 神州数码信息系统有限公司 目录 前言.................................................................... ...查看


  • 楼房出租合同
  • 订立合同双方: 出租方:___,以下简称甲方 承租方:___,以下简称乙方 根据<中华人民共和国>及有关规定,为明确甲.乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同. 第一条 甲方将自有的坐落在___市___街___巷___ ...查看


  • 房屋装修合同是不是承揽合同
  • 篇一:房屋装修承揽合同 房屋装修承揽合同 甲方(定作人): 乙方(承揽人): 住址: 住址: 身份证号码: 身份证号码: 甲方拟装修房屋一座,位置在富民县大营镇大营村330号,由乙方负责承揽全部装修工程,为明确双方权利义务关系,经平等协商, ...查看


  • 地暖安装施工合同2
  • 地暖安装施工合同 甲方:******** (以下简称甲方) 乙方:******** (以下简称乙方) 根据<中华人民共和国合同法>.<建筑安装工程承包合同条例>有关规定,结合本工程的具体情况经双方协商一致,同意签订本 ...查看


  • 唐智慧不服湖北荆门中级人民法院判决申诉书
  • 抗 诉 申 请 书 申请人(原审原告):唐智慧(又名唐志会),女,1965年1月8日生,汉族,湖北省荆门市人,中华英才半月刊社记者.住北京市灵镜胡同12号. 被申请人(原审被告):荆门市荆厦建安有限公司(以下简称荆厦公司) 法定代表人:王纯 ...查看


  • 房地产法 作业 案例大全
  • 1.甲有一栋房产,价值500万元,甲在乙银行借款200万元,甲又欠丙银行200万元未还.如果乙和丙银行作为债权人要求甲用该房产清偿债务而且没有采取诉讼保全的措施时,其债权具有平等效力.然而当甲把该房产抵押给乙银行时,乙银行就对甲的房产拥有物 ...查看


  • 建设工程的所有权人应否承担发包人的义务
  • 建设工程的所有权人应否承担发包人的义务 一.案件基本事实 上诉人(原审被告):市管总站. 被上诉人(原审原告):二建公司. 被上诉人(原审被告):华粤公司. 被上诉人(原审被告):大石公司. 1994年4月8日,华粤公司与具有工业与民用建筑 ...查看


  • 医院装修改造工程招标文件讲解
  • 招 标 文 件 项目名称:邹城华夏心血管医院装修改造工程 招标单位 山东明慈医院有限公司 招标中心 第一章 投标须知 一. 项目综合说明 1.项目名称:邹城华夏心血管医院装修改造工程 2.施工内容: (1).医院三层门诊楼装修改造: (2) ...查看


热门内容