[案例分析]购房人逾期办理银行贷款引发商品房买卖合同纠纷

基本案情:2008年9月6日,原、被告双方签订商品房买卖合同,原告以204868元的价格选购了被告开发建设的威尼斯水岸项目10号楼东二单元二层东号房,付款方式为签订合同当日交首付款82868元,下余购房款12.2万元由银行按揭贷款支付,交房时间为2009年3月31日前。关于买受人逾期付款的违约责任,合同约定,逾期超过15日后,出卖人有权解除合同。同日签订的合同补充协议约定:买受人选择按揭方式付款的,应在出卖人通知后的5日内提供相关的证明办理按揭贷款手续;买受人逾期不提供或者不配合办理逾期超过7日的,则每日按贷款总额的1%向开发商支付违约金。如因买受人原因造成无法办理按揭的,出卖人可以要求买受人变更付款方式为一次性付款,买受人应在收到出卖人书面通知后10日内补足房款,否则,按逾期付款承担违约责任。该补充协议还约定,在出卖人收到按揭贷款之前,买受人无权要求出卖人交付房屋。2009年7月9日,被告通知原告要求其在5日内提供相关证明办理按揭贷款,原告未提供和办理。2009年7月23日,被告通知原告要求其变更付款方式为一次性付清下余购房款11.8万元,十日内付清,原告未付。2009年12月20日,原告要求被告办理按揭贷款,被告于2010年元月13日复函不同意。2010年6月28日,被告书面通知原告解除商品房买卖合同。   因合同履行问题,原、被告双方诉争不止,曾先后以对方违约为由向法院提起民事诉讼。2009年12月18日,原告以睢县城建局为被告,以睢县城建局疏于履行相关审查义务,错误为远东公司颁发建筑许可证的行为侵犯了原告的采光权为由,请求法院依法确认被诉具体行政行为违法,法院经审理认为原告诉睢县城建局许可远东公司变更规划没有事实根据,且无证据证明被诉具体行为侵犯了原告的采光权,判决驳回了原告的诉讼请求。 法院作出了如下判决:   驳回原告马培堂的诉讼请求。   北京资深房地产律师袁玉柱(lawyuan@163.com 、010-84988278)评析:依法成立的合同,对当事人具有法律约束力,当事人应当按照约定履行自己的义务,本案中,原告支付首付款后,下余购房款选择的是由银行按揭贷款支付,因此,积极配合被告办理银行按揭贷款,在不能办理按揭贷款的情况下变更为一次性付清,是原告应先履行的合同义务,但原告并未履行该义务,因被告的合同目的不能及时实现,被告提出并通知原告解除合同,符合双方的约定,也合乎法律规定,依法该解除合同通知自到达原告时产生合同解除的法律效力。 原告虽然于2009年12月20日要求办理按揭贷款,但已远远超过被告于2009年7月9日的通知中所限定的5日内,也是在被告要求其变更为一次性付清下余购房款之后,此时提出办理按揭贷款的请求不能对抗被告要求变更付款方式为一次性付清的权利。在本案的审理过程中,原告诉称之所以不办理按揭贷款、不支付下余购房款,是因被告违约在先,且双方的纠纷一直处在诉讼中,原告行使的是先履行抗辩权和抗辩权,合同法规定的先履行抗辩权与本案的案情不符,原告主张行使的是先履行抗辩权没有事实根据。依照原、被告双方签订的合同,原告只有在办理按揭贷款或者一次性付清下余购房款之后才能要求被告交付房屋,原告此前虽提起诉讼,但不能替代其应先履行的合同义务,原告主张行使的是抗辩权没有法律依据。原告在提起诉讼时,要求一并确认原、被告双方签订的商品房买卖合同有效,因被告对该合同的有效性没有异议,原告当庭表示撤回该项诉讼请求,不违背法律规定,依法予以准许。   综上,原告的诉讼请求缺乏事实根据和法律依据,法院不予支持,至于合同解除后原告所付的购房款如何返还和其他问题如何处理,双方可协商解决或另案诉讼。

基本案情:2008年9月6日,原、被告双方签订商品房买卖合同,原告以204868元的价格选购了被告开发建设的威尼斯水岸项目10号楼东二单元二层东号房,付款方式为签订合同当日交首付款82868元,下余购房款12.2万元由银行按揭贷款支付,交房时间为2009年3月31日前。关于买受人逾期付款的违约责任,合同约定,逾期超过15日后,出卖人有权解除合同。同日签订的合同补充协议约定:买受人选择按揭方式付款的,应在出卖人通知后的5日内提供相关的证明办理按揭贷款手续;买受人逾期不提供或者不配合办理逾期超过7日的,则每日按贷款总额的1%向开发商支付违约金。如因买受人原因造成无法办理按揭的,出卖人可以要求买受人变更付款方式为一次性付款,买受人应在收到出卖人书面通知后10日内补足房款,否则,按逾期付款承担违约责任。该补充协议还约定,在出卖人收到按揭贷款之前,买受人无权要求出卖人交付房屋。2009年7月9日,被告通知原告要求其在5日内提供相关证明办理按揭贷款,原告未提供和办理。2009年7月23日,被告通知原告要求其变更付款方式为一次性付清下余购房款11.8万元,十日内付清,原告未付。2009年12月20日,原告要求被告办理按揭贷款,被告于2010年元月13日复函不同意。2010年6月28日,被告书面通知原告解除商品房买卖合同。   因合同履行问题,原、被告双方诉争不止,曾先后以对方违约为由向法院提起民事诉讼。2009年12月18日,原告以睢县城建局为被告,以睢县城建局疏于履行相关审查义务,错误为远东公司颁发建筑许可证的行为侵犯了原告的采光权为由,请求法院依法确认被诉具体行政行为违法,法院经审理认为原告诉睢县城建局许可远东公司变更规划没有事实根据,且无证据证明被诉具体行为侵犯了原告的采光权,判决驳回了原告的诉讼请求。 法院作出了如下判决:   驳回原告马培堂的诉讼请求。   北京资深房地产律师袁玉柱(lawyuan@163.com 、010-84988278)评析:依法成立的合同,对当事人具有法律约束力,当事人应当按照约定履行自己的义务,本案中,原告支付首付款后,下余购房款选择的是由银行按揭贷款支付,因此,积极配合被告办理银行按揭贷款,在不能办理按揭贷款的情况下变更为一次性付清,是原告应先履行的合同义务,但原告并未履行该义务,因被告的合同目的不能及时实现,被告提出并通知原告解除合同,符合双方的约定,也合乎法律规定,依法该解除合同通知自到达原告时产生合同解除的法律效力。 原告虽然于2009年12月20日要求办理按揭贷款,但已远远超过被告于2009年7月9日的通知中所限定的5日内,也是在被告要求其变更为一次性付清下余购房款之后,此时提出办理按揭贷款的请求不能对抗被告要求变更付款方式为一次性付清的权利。在本案的审理过程中,原告诉称之所以不办理按揭贷款、不支付下余购房款,是因被告违约在先,且双方的纠纷一直处在诉讼中,原告行使的是先履行抗辩权和抗辩权,合同法规定的先履行抗辩权与本案的案情不符,原告主张行使的是先履行抗辩权没有事实根据。依照原、被告双方签订的合同,原告只有在办理按揭贷款或者一次性付清下余购房款之后才能要求被告交付房屋,原告此前虽提起诉讼,但不能替代其应先履行的合同义务,原告主张行使的是抗辩权没有法律依据。原告在提起诉讼时,要求一并确认原、被告双方签订的商品房买卖合同有效,因被告对该合同的有效性没有异议,原告当庭表示撤回该项诉讼请求,不违背法律规定,依法予以准许。   综上,原告的诉讼请求缺乏事实根据和法律依据,法院不予支持,至于合同解除后原告所付的购房款如何返还和其他问题如何处理,双方可协商解决或另案诉讼。


相关文章

  • 期房贷款担保协议书
  • 按揭贷款担保 协议书 甲方: 乙方: 为了促进乙方期房的销售工作和确保甲方办理的抵押担保手续合法化,乙方在保证期房竣工交付使用后,按规定时间向甲方提供购房借款人的合法<房屋产权证>.为保证甲.乙双方利益不受侵害,在此基础上,甲乙 ...查看


  • 关于房屋所有权证的案件
  • "逾期办理房屋所有权证"法律后果浅析 近期因房产公司逾期办理房屋所有权证书,买受人依"商品房买卖合同"为据,提请仲裁或诉讼的案件逐步增多,使房产公司不得不将及时办理房屋产权证书列入议事日程并引起高度重 ...查看


  • 房地产中介协会司法建议书
  • 可供大家了解下这类方面的知识哦 司 法 建 议 书 厦门市房地产中介行业协会: 近年来,我院在审理存量房(即下述二手房)买卖合同纠纷案件中,发现中介机构提供的二手房买卖合同范本存在诸多不规范之处,系造成二手房纠纷案件居高不下的重要原因.为规 ...查看


  • 最全面[商品房买卖合同]之补充协议
  • 怡佳·百合<商品房买卖合同>之补充协议 出卖人: 买受人: 1.买受人以<商品房买卖合同>(以下简称主合同)载明的通信地址(含联系方式)为 买受人接受通知的地址,出卖人按照该地址寄发或发送的通知,自该通知寄发或发送之 ...查看


  • 修改格式商品房买卖合同附件六
  • 附件六 合 同 补 充 协 议 出卖人:永定县贯日房地产臵业有限公司 买受人: 买卖双方在签订<商品房买卖合同>时,对未尽事宜,经双方协商一致,达成以下补充协议: 买受人与出卖人签订编号为 的<商品房买卖合同>(下称 ...查看


  • [商品房买卖合同]补充协议1
  • <商品房买卖合同>补充协议 出卖人: 买受人: 根据出卖人.买受人签订的<商品房买卖合同>(合同编号为 )(以下简称合同) 第 条之规定,现就合同未尽事宜,双方达成以下补充约定以资共同信守: 第一条 面积确认及面积差 ...查看


  • 天津高地律师事务所
  • 资金监管模式下房地产企业售房应对 闫新利,高地律师事务所律师 资金,作为地产企业赖以生存的命脉,正在经受着越发严峻的考验.近年来,包括天津.深圳.北京等大城市在内的七个城市已经陆续完成了对商品房预售款监管的明确规定,并且预售款监管还将被陆续 ...查看


  • 开发商逾期未交房购房者遭遇退房难
  • 绘图:吴文锋 4 月中旬,恒大地产宣布实施无理由退房政策,一时被众多消费者津津乐道.然而对于 多数楼盘而言,购房者要想退房并不容易.当下,中山火炬区的高先生便遇到了这样的退房 难题:2013 年 6 月,高先生在火炬开发区裕龙花园购买了一套 ...查看


  • [长沙市商品房买卖合同](2014年修订版)
  • 长 沙 市 商 品 房 买 卖 合 同 (合同编号: ) 合同双方当事人: 出卖人: 营业执照号: 机构代码证: 注册地址: 法定代表人: 受托人: 联系电话: 买受人: 证件类型及号码: 联系电话: 联系地址: 共有人: 证件类型及号码: ...查看


热门内容