2016年下半年安徽省一级建造师工程经济:第一章考试试
卷
一、单项选择题(共26题,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)
1、扶壁式挡土墙高度不宜大于。
A :12m
B :10m
C :8m
D :6m
E :工程月(周、日) 报
2、政府质量监督机构对建设工程质量监督的职能包括()。
A :制订行业质量管理规程
B :确认检测单位资质等级
C :抽查工程主体结构安全的工程实体质量
D :认证施工企业的质量管理体系
3、直接埋地敷设的照明电缆,应选用型电缆。
A :VV
B :
C :
D :
E :中标通知书
4、按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。这种工程项目的承发包模式是()。
A :DB
B :DBB
C :EPC
D :BT
5、以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标的招标方式是()。 A :邀请招标
B :直接发包
C :公开招标
D :有限竞争招标
6、编制项目管理目标责任书的依据不包括()。
A :项目合同文件
B :项目管理实施规划
C :组织的经营方针
D :组织的经营目标
7、事故部位处理完毕后,必须按照管理权限经过,方可投入使用或进入下一阶段施工。
A :质量评定
B :验收
C :质量评定与验收
D :上级主管部门验收
E :保证安全和使用功能的重要检验项目
8、水泥土搅拌桩地基进行强度检验时,对承重水泥土搅拌桩应取d 后的试件。 A :28
B :56
C :90
D :120
E :施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
9、影响基准收益率的因素中不包括。
A :资金成本
B :投资风险
C :通货膨胀
D :管理费用
E :玻璃幕墙
10、关于物资采购合同价格,按规定应由国家定价但国家尚无定价的材料,其价格应()
A :由供需双方协商确定
B :报请物价主管部门批准
C :由工程师确定
D :由政府质量监督部门确定
11、基于网络的信息处理平台由一系列硬件和软件构成,不包括()。 A :数据处理设备
B :信息处理设备
C :数据通信网络
D :软件系统
12、某项目施工过程中,分包人负责的工程质量出现问题,总承包人应。 A :无责任
B :承担连带责任
C :承担主要责任
D :视问题成因进行责任划分
E :施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
13、长期工作的设备,机房温度一般保持在之间
A :18—23℃
B :10—35℃
C :0-30℃
D :18—28℃
E :安全措施
14、实现在施工组织设计中所确定的是编制施工组织设计要实现的最终效果和目的。
A :最优施工方案
B :协调各方面的关系
C :技术经济指标
D :统筹安排各项工作
E :安装高度
15、关于民用建筑工程及室内装修工程对室内环境质量进行验收的时间,正确的是。
A :工程完工至少7d 以后,工程交付使用前
B :工程交付使用后7d 内
C :工程完工至少5d 以后,工程交付使用前
D :工程交付使用后5d 内
E :施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
16、关于涂料防水的说法,正确的是。
A :有机防水涂料宜用于结构主体的迎水面或无机背水面
B :无机防水涂料可用于结构主体的迎水面或背水面
C :防水涂膜多遍完成,每遍涂刷时应顺同一方向交替搭接
D :涂料防水层中胎体增强材料上下两层应相互垂直铺贴
E :施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
17、开挖作业能连续进行,施工速度快,作业人员少的开挖方法是。 A :盾构法
B :沉管法
C :明挖法
D :掘进机法
E :工程月(周、日) 报
18、编制工程量清单时如果出现《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)附录中未包括的项目,编制人可以进行补充,则不属于工程量清单需附有补充项目内容的是。
A :工程量计算规则
B :项目编码
C :计量单位
D :工程内容
E :玻璃幕墙
19、根据《水利水电工程标准施工招标文件》,由于发包人责任引起的工期延误事件发生后,若发包人要求承包人修订的进度计划仍应保证工程按期完工,则由于采取赶工措施所增加的费用应由承担。
A :发包人
B :承包人
C :设计单位
D :监理人
E :保证安全和使用功能的重要检验项目
20、排水沟沿道路布置时,纵坡至少不得小于。
A :0.2%
B :0.4%
C :0.6%
D :0.8%
E :施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
21、护筒埋设工作是钻孔灌注桩施工的开始,埋设时,护筒中心轴线应对准测量
标定的桩位中心,其__。
A .偏差<10mm ,垂直偏差<0.5%
B .偏差<20mm ,垂直偏差<1%
C .偏差<5mm ,垂直偏差<0.5%
D .偏差<50mm ,垂直偏差<1%
22、钢结构的防腐涂料施涂顺序是。
A :先上后下,先易后难
B :先下后上,先易后难
C :先上后下,先难后易
D :先下后上,先难后易
E :施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
23、某工程施工合同中约定,建设单位负责设备采购工作。在该项工程竣工验收交付使用10天后,生产中出现设备问题,属于情况的,施工单位应子无偿保修。 A :设计失误
B :设备使用不当
C :设备制造缺陷
D :施工质量低劣
E :速度比率
24、当设计无要求吋,关于无粘结预应力筋张拉施工的做法,正确的是。 A :先张拉楼面梁,后张拉楼板
B :梁中的无粘结筋可按顺序张拉
C :板中的无粘结筋可按顺序张拉
D :当曲线无粘结预应力筋长度超过30m 时,宜采用两端张拉
E :施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
25、工程可行性研究阶段的投资估算与初步设计阶段的概算差额应控制在以内。 A :5%
B :10%
C :15%
D :20%
E :安装高度
26、港口与航道工程安全生产要求中,从业潜水人员必须具有,做到持证上岗.潜水作业组必须制定安全管理制度和各岗位人员职责,每班准确填写潜水日志。 A :有效作业证书
B :特种作业证书
C :作业证书
D :有效特种作业证书
E :安装高度
二、多项选择题(共26题,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。)
1、电视发射机图像通道的传输指标有
A :频率响应
B :线性失真
C :非线性失真
D :内载波杂音
E :无用调制
2、设备基础按基础埋置深度不同分为深基础和浅基础,其中浅基础包括。 A :扩展基础
B :桩基础
C :联合基础
D :井筒式基础
E :独立基础
3、机械设备安装工程的一般施工程序有。
A :设备开箱与清点
B :基础放线
C :设备测绘
D :解体安装
E :调整与试运转
4、应用内河航运水工建筑工程定额时,编制施工图预算可。
A :直接使用
B :各项加扩大系数后使用
C :算出定额直接费后加扩大系数
D :各项加大3%后使用
E :安装高度
5、下列说法符合辐射防护方法的是。
A :缩短受辐照时间
B :减少与辐射源间的距离
C :根据受照时间长短、距离远近、对辐射源的射线加以屏蔽阻挡
D :对气态或液态放射性污染物,采用稀释、分散法降低其活度水平,减少其可能进入人体的剂量
E :将分散的放射性物质贮存于具有工程防护设施的专门结构内,尽量减少其向外释放
6、加入引气剂的防水混凝土的特点是__。
A .早期强度高
B .抗冻性好
C .抗渗等级高
D .密实性好
7、关于施工组织设计(方案) 的说法,正确的有。
A :施工组织设计应由项目负责人主持编制,在开工前完成编制与审批后按此组织实施
B :施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批
C :施工方案应由项目技术负责人审批;重点、难点分部(分项) 工程和专项工程施工方案应组织相关专家评审后,项目技术负责人再批准
D :由专业承包单位施工的分部(分项) 工程或专项工程的施工方案,应由专业承包单位技术负责人或其授权的技术人员审批;有总承包单位时,应由总承包单位项目技术负责人核准备案
E :施工组织应实行动态管理,当发生重大变动时,应进行相应的修改或补充,经修改或补充的施工组织设计应重新审批后实施
8、重锤夯实地基适用的范围有。
A :地下水位0.3m 以上地基的加固处理
B :稍湿的黏性土地基的加固处理
C :饱和度的湿陷性黄土地基的加固处理
D :砂土地基的加固处理
E :杂填土地基的加固处理
9、当事人双方发生争议,监理工程师协调不成,可进一步。
A :请工程所在地的合同管理机构进行行政调解
B :可提请进行仲裁
C :可提起诉讼
D :仲裁不成提起诉讼
E :对诉讼判决不满提请仲裁
10、城市建设工程档案包括。
A :交通基础设施工程
B :公用基础设施工程
C :市政基础设施工程
D :军用建筑工程
E :风景名胜、园林建设工程
11、由于期间费用的发生仅与当期实现的收入相关,因而应当直接计入。 A :工程成本
B :当期费用
C :当期损益
D :生产收入
E :玻璃幕墙
12、下列说法中符合工作面底板灰岩含水层突水预兆的是。
A :工作面压力增大,底板鼓起
B :工作面底板未见明显裂隙或裂缝无变化
C :沿裂隙或岩帮向外渗水
D :底板破裂,沿裂缝有高压水喷出,并伴有声响
E :底板发生“底爆”
13、罐壁板自下而上依次组装焊接,直至顶层壁板、抗风圈及顶端包边角钢等最后组焊完成,这种方法是。
A :散装法
B :倒装法
C :正装法
D :分带法
E :中标通知书
14、构建安全预警体系时,需遵循的思想和方法包括。
A :信息论
B :系统论
C :决策论
D :方法论
E :控制论
15、铁路工程施工期控制方法有。
A :建立工期控制组织机构
B :制定总工期和里程碑工期目标
C :编制实施性进度计划
D :明确关键线路、制定控制措施
E :周期性检查、分析、调控进度
16、水利基本建设项目竣工决算报表包括。
A :项目投资分析表
B :项目主要材料年度用量表
C :项目成本表
D :项目转出投资表
E :项目年度完成主要工程量表
17、某装饰企业施工的M 项目于2012年10月工程完工时共发生材料费30万元,项目管理人员工资8万元,公司行政管理部门发生的水电费2万元。根据现行《企业会计准则》,应计入工程成本的费用为万元。
A :30
B :38
C :32
D :40
E :玻璃幕墙
18、实际生产并应用的太阳电池有
A :单晶硅太阳电池
B :非晶硅太阳电池
C :多晶硅太阳电池
D :砷化镉太阳电池
E :硫(碲) 化镓太阳电池
19、吹填工程中的“耙吸船-储砂池-绞吸船-吹填”施工方式,适用于的工程。 A :取土区风浪大
B :运距近
C :运距远
D :吹填量小
E :吹填量大
20、下列关于施工进度计划横道图的说法错误的是。
A :横道图能表示出各项工作的划分、工作的开始时间和完成时间及工作之间的相互搭接关系
B :横道图能反映出实际工程进展速度及工程量的完成情况
C :横道图不能明确反映出各项工作之间错综复杂的相互关系,不利于建设工程进度的动态控制
D :横道图不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路,不便于进度控制人员抓住主要矛盾
E :保证安全和使用功能的重要检验项目
21、工程量清单编制依据包括。
A :建设工程设计文件及相关材料
B :与建设工程有关的标准、规范
C :施工现场情况、地勘水文资料
D :环境评测报告
E :拟定的招标文件
22、某工程基础施工中出现了意外情况,导致工程量增加,如果合同规定工程量增减5%为承包商应承担的风险,采用比例分析法,则承包商可以提出的工期索赔值为()
A :工期索赔值=(原工期×新增工程量)/(原工程量/5%)
B :工期索赔值=(原工期×新增工程量)/(原工程量×5%)
C :工期索赔值=原工期×(新增工程量一原工程量) ×5%/原工程量
D :工期索赔值=原工期×(新增工程量一原工程量×5%)/原工程量
23、关于建设工程施工现场环保措施的说法,正确的有()
A :工地茶炉必须使用电热水器
B :建设工程施工现场禁止搅拌混凝土
C :禁止将有毒有害废弃物作为土方回填
D :工地厕所、化粪池应采取防渗漏措施
E :采取资源化、无害化和减量化的思想处理固体废物
24、根据《小型水电站施工技术规范》SL 172-96,下列关于拱石砌筑的说法正确的是。
A :拱石砌筑必须两端对称进行
B :各排拱石互相交错,错缝距离不小于20cm
C :当拱跨在5cm 以下,一般可采用块石砌拱,用砌缝宽度调整拱度,要求下缝宽不得超过1cm
D :水泥砂浆强度不低于M10
E :拱跨在10m 以下,可按拱的全宽和全厚,自拱脚同时对称连续地向拱顶砌筑
25、可以改善混凝土拌合物流变性能的外加剂是__。
A .速凝剂
B .减水剂
C .膨胀剂
D .防水剂
26、港口与航道工程安全生产要求中,从业潜水人员必须具有,做到持证上岗.潜水作业组必须制定安全管理制度和各岗位人员职责,每班准确填写潜水日志。 A :有效作业证书
B :特种作业证书
C :作业证书
D :有效特种作业证书
E :安装高度
2016年下半年安徽省一级建造师工程经济:第一章考试试
卷
一、单项选择题(共26题,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)
1、扶壁式挡土墙高度不宜大于。
A :12m
B :10m
C :8m
D :6m
E :工程月(周、日) 报
2、政府质量监督机构对建设工程质量监督的职能包括()。
A :制订行业质量管理规程
B :确认检测单位资质等级
C :抽查工程主体结构安全的工程实体质量
D :认证施工企业的质量管理体系
3、直接埋地敷设的照明电缆,应选用型电缆。
A :VV
B :
C :
D :
E :中标通知书
4、按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。这种工程项目的承发包模式是()。
A :DB
B :DBB
C :EPC
D :BT
5、以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标的招标方式是()。 A :邀请招标
B :直接发包
C :公开招标
D :有限竞争招标
6、编制项目管理目标责任书的依据不包括()。
A :项目合同文件
B :项目管理实施规划
C :组织的经营方针
D :组织的经营目标
7、事故部位处理完毕后,必须按照管理权限经过,方可投入使用或进入下一阶段施工。
A :质量评定
B :验收
C :质量评定与验收
D :上级主管部门验收
E :保证安全和使用功能的重要检验项目
8、水泥土搅拌桩地基进行强度检验时,对承重水泥土搅拌桩应取d 后的试件。 A :28
B :56
C :90
D :120
E :施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
9、影响基准收益率的因素中不包括。
A :资金成本
B :投资风险
C :通货膨胀
D :管理费用
E :玻璃幕墙
10、关于物资采购合同价格,按规定应由国家定价但国家尚无定价的材料,其价格应()
A :由供需双方协商确定
B :报请物价主管部门批准
C :由工程师确定
D :由政府质量监督部门确定
11、基于网络的信息处理平台由一系列硬件和软件构成,不包括()。 A :数据处理设备
B :信息处理设备
C :数据通信网络
D :软件系统
12、某项目施工过程中,分包人负责的工程质量出现问题,总承包人应。 A :无责任
B :承担连带责任
C :承担主要责任
D :视问题成因进行责任划分
E :施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
13、长期工作的设备,机房温度一般保持在之间
A :18—23℃
B :10—35℃
C :0-30℃
D :18—28℃
E :安全措施
14、实现在施工组织设计中所确定的是编制施工组织设计要实现的最终效果和目的。
A :最优施工方案
B :协调各方面的关系
C :技术经济指标
D :统筹安排各项工作
E :安装高度
15、关于民用建筑工程及室内装修工程对室内环境质量进行验收的时间,正确的是。
A :工程完工至少7d 以后,工程交付使用前
B :工程交付使用后7d 内
C :工程完工至少5d 以后,工程交付使用前
D :工程交付使用后5d 内
E :施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
16、关于涂料防水的说法,正确的是。
A :有机防水涂料宜用于结构主体的迎水面或无机背水面
B :无机防水涂料可用于结构主体的迎水面或背水面
C :防水涂膜多遍完成,每遍涂刷时应顺同一方向交替搭接
D :涂料防水层中胎体增强材料上下两层应相互垂直铺贴
E :施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
17、开挖作业能连续进行,施工速度快,作业人员少的开挖方法是。 A :盾构法
B :沉管法
C :明挖法
D :掘进机法
E :工程月(周、日) 报
18、编制工程量清单时如果出现《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)附录中未包括的项目,编制人可以进行补充,则不属于工程量清单需附有补充项目内容的是。
A :工程量计算规则
B :项目编码
C :计量单位
D :工程内容
E :玻璃幕墙
19、根据《水利水电工程标准施工招标文件》,由于发包人责任引起的工期延误事件发生后,若发包人要求承包人修订的进度计划仍应保证工程按期完工,则由于采取赶工措施所增加的费用应由承担。
A :发包人
B :承包人
C :设计单位
D :监理人
E :保证安全和使用功能的重要检验项目
20、排水沟沿道路布置时,纵坡至少不得小于。
A :0.2%
B :0.4%
C :0.6%
D :0.8%
E :施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
21、护筒埋设工作是钻孔灌注桩施工的开始,埋设时,护筒中心轴线应对准测量
标定的桩位中心,其__。
A .偏差<10mm ,垂直偏差<0.5%
B .偏差<20mm ,垂直偏差<1%
C .偏差<5mm ,垂直偏差<0.5%
D .偏差<50mm ,垂直偏差<1%
22、钢结构的防腐涂料施涂顺序是。
A :先上后下,先易后难
B :先下后上,先易后难
C :先上后下,先难后易
D :先下后上,先难后易
E :施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
23、某工程施工合同中约定,建设单位负责设备采购工作。在该项工程竣工验收交付使用10天后,生产中出现设备问题,属于情况的,施工单位应子无偿保修。 A :设计失误
B :设备使用不当
C :设备制造缺陷
D :施工质量低劣
E :速度比率
24、当设计无要求吋,关于无粘结预应力筋张拉施工的做法,正确的是。 A :先张拉楼面梁,后张拉楼板
B :梁中的无粘结筋可按顺序张拉
C :板中的无粘结筋可按顺序张拉
D :当曲线无粘结预应力筋长度超过30m 时,宜采用两端张拉
E :施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
25、工程可行性研究阶段的投资估算与初步设计阶段的概算差额应控制在以内。 A :5%
B :10%
C :15%
D :20%
E :安装高度
26、港口与航道工程安全生产要求中,从业潜水人员必须具有,做到持证上岗.潜水作业组必须制定安全管理制度和各岗位人员职责,每班准确填写潜水日志。 A :有效作业证书
B :特种作业证书
C :作业证书
D :有效特种作业证书
E :安装高度
二、多项选择题(共26题,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。)
1、电视发射机图像通道的传输指标有
A :频率响应
B :线性失真
C :非线性失真
D :内载波杂音
E :无用调制
2、设备基础按基础埋置深度不同分为深基础和浅基础,其中浅基础包括。 A :扩展基础
B :桩基础
C :联合基础
D :井筒式基础
E :独立基础
3、机械设备安装工程的一般施工程序有。
A :设备开箱与清点
B :基础放线
C :设备测绘
D :解体安装
E :调整与试运转
4、应用内河航运水工建筑工程定额时,编制施工图预算可。
A :直接使用
B :各项加扩大系数后使用
C :算出定额直接费后加扩大系数
D :各项加大3%后使用
E :安装高度
5、下列说法符合辐射防护方法的是。
A :缩短受辐照时间
B :减少与辐射源间的距离
C :根据受照时间长短、距离远近、对辐射源的射线加以屏蔽阻挡
D :对气态或液态放射性污染物,采用稀释、分散法降低其活度水平,减少其可能进入人体的剂量
E :将分散的放射性物质贮存于具有工程防护设施的专门结构内,尽量减少其向外释放
6、加入引气剂的防水混凝土的特点是__。
A .早期强度高
B .抗冻性好
C .抗渗等级高
D .密实性好
7、关于施工组织设计(方案) 的说法,正确的有。
A :施工组织设计应由项目负责人主持编制,在开工前完成编制与审批后按此组织实施
B :施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批
C :施工方案应由项目技术负责人审批;重点、难点分部(分项) 工程和专项工程施工方案应组织相关专家评审后,项目技术负责人再批准
D :由专业承包单位施工的分部(分项) 工程或专项工程的施工方案,应由专业承包单位技术负责人或其授权的技术人员审批;有总承包单位时,应由总承包单位项目技术负责人核准备案
E :施工组织应实行动态管理,当发生重大变动时,应进行相应的修改或补充,经修改或补充的施工组织设计应重新审批后实施
8、重锤夯实地基适用的范围有。
A :地下水位0.3m 以上地基的加固处理
B :稍湿的黏性土地基的加固处理
C :饱和度的湿陷性黄土地基的加固处理
D :砂土地基的加固处理
E :杂填土地基的加固处理
9、当事人双方发生争议,监理工程师协调不成,可进一步。
A :请工程所在地的合同管理机构进行行政调解
B :可提请进行仲裁
C :可提起诉讼
D :仲裁不成提起诉讼
E :对诉讼判决不满提请仲裁
10、城市建设工程档案包括。
A :交通基础设施工程
B :公用基础设施工程
C :市政基础设施工程
D :军用建筑工程
E :风景名胜、园林建设工程
11、由于期间费用的发生仅与当期实现的收入相关,因而应当直接计入。 A :工程成本
B :当期费用
C :当期损益
D :生产收入
E :玻璃幕墙
12、下列说法中符合工作面底板灰岩含水层突水预兆的是。
A :工作面压力增大,底板鼓起
B :工作面底板未见明显裂隙或裂缝无变化
C :沿裂隙或岩帮向外渗水
D :底板破裂,沿裂缝有高压水喷出,并伴有声响
E :底板发生“底爆”
13、罐壁板自下而上依次组装焊接,直至顶层壁板、抗风圈及顶端包边角钢等最后组焊完成,这种方法是。
A :散装法
B :倒装法
C :正装法
D :分带法
E :中标通知书
14、构建安全预警体系时,需遵循的思想和方法包括。
A :信息论
B :系统论
C :决策论
D :方法论
E :控制论
15、铁路工程施工期控制方法有。
A :建立工期控制组织机构
B :制定总工期和里程碑工期目标
C :编制实施性进度计划
D :明确关键线路、制定控制措施
E :周期性检查、分析、调控进度
16、水利基本建设项目竣工决算报表包括。
A :项目投资分析表
B :项目主要材料年度用量表
C :项目成本表
D :项目转出投资表
E :项目年度完成主要工程量表
17、某装饰企业施工的M 项目于2012年10月工程完工时共发生材料费30万元,项目管理人员工资8万元,公司行政管理部门发生的水电费2万元。根据现行《企业会计准则》,应计入工程成本的费用为万元。
A :30
B :38
C :32
D :40
E :玻璃幕墙
18、实际生产并应用的太阳电池有
A :单晶硅太阳电池
B :非晶硅太阳电池
C :多晶硅太阳电池
D :砷化镉太阳电池
E :硫(碲) 化镓太阳电池
19、吹填工程中的“耙吸船-储砂池-绞吸船-吹填”施工方式,适用于的工程。 A :取土区风浪大
B :运距近
C :运距远
D :吹填量小
E :吹填量大
20、下列关于施工进度计划横道图的说法错误的是。
A :横道图能表示出各项工作的划分、工作的开始时间和完成时间及工作之间的相互搭接关系
B :横道图能反映出实际工程进展速度及工程量的完成情况
C :横道图不能明确反映出各项工作之间错综复杂的相互关系,不利于建设工程进度的动态控制
D :横道图不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路,不便于进度控制人员抓住主要矛盾
E :保证安全和使用功能的重要检验项目
21、工程量清单编制依据包括。
A :建设工程设计文件及相关材料
B :与建设工程有关的标准、规范
C :施工现场情况、地勘水文资料
D :环境评测报告
E :拟定的招标文件
22、某工程基础施工中出现了意外情况,导致工程量增加,如果合同规定工程量增减5%为承包商应承担的风险,采用比例分析法,则承包商可以提出的工期索赔值为()
A :工期索赔值=(原工期×新增工程量)/(原工程量/5%)
B :工期索赔值=(原工期×新增工程量)/(原工程量×5%)
C :工期索赔值=原工期×(新增工程量一原工程量) ×5%/原工程量
D :工期索赔值=原工期×(新增工程量一原工程量×5%)/原工程量
23、关于建设工程施工现场环保措施的说法,正确的有()
A :工地茶炉必须使用电热水器
B :建设工程施工现场禁止搅拌混凝土
C :禁止将有毒有害废弃物作为土方回填
D :工地厕所、化粪池应采取防渗漏措施
E :采取资源化、无害化和减量化的思想处理固体废物
24、根据《小型水电站施工技术规范》SL 172-96,下列关于拱石砌筑的说法正确的是。
A :拱石砌筑必须两端对称进行
B :各排拱石互相交错,错缝距离不小于20cm
C :当拱跨在5cm 以下,一般可采用块石砌拱,用砌缝宽度调整拱度,要求下缝宽不得超过1cm
D :水泥砂浆强度不低于M10
E :拱跨在10m 以下,可按拱的全宽和全厚,自拱脚同时对称连续地向拱顶砌筑
25、可以改善混凝土拌合物流变性能的外加剂是__。
A .速凝剂
B .减水剂
C .膨胀剂
D .防水剂
26、港口与航道工程安全生产要求中,从业潜水人员必须具有,做到持证上岗.潜水作业组必须制定安全管理制度和各岗位人员职责,每班准确填写潜水日志。 A :有效作业证书
B :特种作业证书
C :作业证书
D :有效特种作业证书
E :安装高度