市政建设工程施工协议书（包工不包料）
发包人（甲方）：. .................
承包方（乙方）：.
经甲乙双方协商，甲方将.... 和..... 的道路、管线工程发包给乙方负责施工，为了工程施工作顺利进行，分清责任，提高素质，经双方协商共同达成以下条款，以便双方共同遵守执行。 承包方式：包工不包料。
承包内容：... 至.... 的道路、人行道、停车场、雨污水管道及化粪池、广电管线工程，按施工图纸或甲方工程变更通知施工。
施工工期：自乙方进场施工日期算起60个有效工作日。
甲方责任
1、施工图纸交底：交付乙方图审正确的施工蓝图及变更通知，采用何种图集和标准。
2、技术交底：由派驻的甲方代表或技术人员对整个工程标高、控制点、尺寸及关键部位处理方法（如：雨污水管道交汇处），按甲方交底的技术施工，确保工程质量。沟槽开挖和土路床整理时须无地下水泥砼构筑物、地上无高压杆线等障碍物，若存在障碍物，甲方自行拆除或给予经济补偿性乙方拆除。
3、安全交底：提供相应的施工安全场所，确保不受第三方施工干扰而怠慢工程进度，与当地及其他施工队发生纠纷应及时调解。
4、施工材料：甲方应提前进场装卸施工材料，若材料供应不及时，应提前通知乙方负责人，并确保进场材料使用合格。注：道路及人行道、停车位水泥砼材料均采用泵送商砼。
5、甲方提供乙方工程成品或半成品防护、保护材料。如，道路养护的材料或防雨材料等。 乙方责任
1、乙方组织施工人员及相关施工机械、劳动工具进场施工。乙方合理安排住、食、交通等。
2、乙方向甲方提前申报材料大致用量计划表。
3、按甲方要求或按图纸施工HDPE 管道及化粪池、施工水泥砼道路、人行道及停车场、施工埋沟式UPVC 广电管。
4、乙方负责场内材料运输，运输距离小于建筑物50米内的水平运输，甲方不再支付范围内二次运输费。
5、乙方负责自己施工现场安全与文明，不在施工区域内进行非法活动，确保场地上的砂浆、水泥砼材料日用日清。
6、乙方负责己施工的工程施工资料报审。
施工质量要求；本工程质量要求为合格。
乙方按图纸施工或甲方变更通知施工。乙方每完成一道工序通知项目部、监理部，验收之后才可以进行下一道工序。若验收不及时乙方可在短时间内进行下道工序施工。最终保证每项工程功能性正常使用。
因图纸变更而致使工程量变化的情况，价格不做调整，若产生的工程性质改变，发生的工程量不属双方签订的，工程量单价应另议单价作为补充条款结算工程造价。比如更改管材材质。在施工期间，乙方完成工程若被其他施工单位损坏的，甲方应督促其他单位维修或我方维修增补相关费用。
双方责任：
甲方负责提供施工图纸一套，协调施工用水、电。
乙方负责按质按量完成工程及施工资料。
甲方应派驻技术人员及材料人员对现场施工技术进行掌控及材料验收卸放。
在特定时间内，甲方组织相关部门对乙方完成的工程进行验收。
功能性试验、材料检测费用由甲方负责，检测试件制作乙方配合。
九、乙方对不合格的材料不使用；以及在使用该批材料的过程中，如发现不合格产品，立即书面报告甲方，甲方负责退换。
十、工程造价计算方式：
按双方签订的各项工程单价计量计价，如因甲方材料供应不上的由甲方承担误工费用。 工程预付款可协商，结算工程款所使用的工程量，以本工程的施工图纸及实地实测实量为依据。
本工程价款结算毋须乙方开具工程款项发票。若须开具发票，另加税款。
十一、付款方式：
1、乙方组织人员进场施工后，甲方要每月按预计工程总价的70%支付给乙方。
2、乙方所承包的工程完工后，由甲方、监理方验收合格后一周内支付工程款总价的95%给乙方。若任一方拖延验收，满15天的，视作完工工程验收合格。
3、工程经验收合格满30天，应在3个工作日内全额支付工程款。
第十一条附则
本合同一式四份，乙方执二份，甲方二份。
本合同未尽事宜，双方本着实事求是的原则协商解决；如在执行过程中发生争议，双方协商无果，可向当地人民法院提起诉讼，由人民法院裁决。
本合同未约定的条款，按《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）范本第二部分通用条款执行。
由于任一方不按合同条款履行义务的，一方有权终止合同。他方承担相关费用。 本合同双方签字之日起生效，付清工程款后合同终止。
.
甲方代表：乙方代表：
市政建设工程施工协议书（包工不包料）
发包人（甲方）：. .................
承包方（乙方）：.
经甲乙双方协商，甲方将.... 和..... 的道路、管线工程发包给乙方负责施工，为了工程施工作顺利进行，分清责任，提高素质，经双方协商共同达成以下条款，以便双方共同遵守执行。 承包方式：包工不包料。
承包内容：... 至.... 的道路、人行道、停车场、雨污水管道及化粪池、广电管线工程，按施工图纸或甲方工程变更通知施工。
施工工期：自乙方进场施工日期算起60个有效工作日。
甲方责任
1、施工图纸交底：交付乙方图审正确的施工蓝图及变更通知，采用何种图集和标准。
2、技术交底：由派驻的甲方代表或技术人员对整个工程标高、控制点、尺寸及关键部位处理方法（如：雨污水管道交汇处），按甲方交底的技术施工，确保工程质量。沟槽开挖和土路床整理时须无地下水泥砼构筑物、地上无高压杆线等障碍物，若存在障碍物，甲方自行拆除或给予经济补偿性乙方拆除。
3、安全交底：提供相应的施工安全场所，确保不受第三方施工干扰而怠慢工程进度，与当地及其他施工队发生纠纷应及时调解。
4、施工材料：甲方应提前进场装卸施工材料，若材料供应不及时，应提前通知乙方负责人，并确保进场材料使用合格。注：道路及人行道、停车位水泥砼材料均采用泵送商砼。
5、甲方提供乙方工程成品或半成品防护、保护材料。如，道路养护的材料或防雨材料等。 乙方责任
1、乙方组织施工人员及相关施工机械、劳动工具进场施工。乙方合理安排住、食、交通等。
2、乙方向甲方提前申报材料大致用量计划表。
3、按甲方要求或按图纸施工HDPE 管道及化粪池、施工水泥砼道路、人行道及停车场、施工埋沟式UPVC 广电管。
4、乙方负责场内材料运输，运输距离小于建筑物50米内的水平运输，甲方不再支付范围内二次运输费。
5、乙方负责自己施工现场安全与文明，不在施工区域内进行非法活动，确保场地上的砂浆、水泥砼材料日用日清。
6、乙方负责己施工的工程施工资料报审。
施工质量要求；本工程质量要求为合格。
乙方按图纸施工或甲方变更通知施工。乙方每完成一道工序通知项目部、监理部，验收之后才可以进行下一道工序。若验收不及时乙方可在短时间内进行下道工序施工。最终保证每项工程功能性正常使用。
因图纸变更而致使工程量变化的情况，价格不做调整，若产生的工程性质改变，发生的工程量不属双方签订的，工程量单价应另议单价作为补充条款结算工程造价。比如更改管材材质。在施工期间，乙方完成工程若被其他施工单位损坏的，甲方应督促其他单位维修或我方维修增补相关费用。
双方责任：
甲方负责提供施工图纸一套，协调施工用水、电。
乙方负责按质按量完成工程及施工资料。
甲方应派驻技术人员及材料人员对现场施工技术进行掌控及材料验收卸放。
在特定时间内，甲方组织相关部门对乙方完成的工程进行验收。
功能性试验、材料检测费用由甲方负责，检测试件制作乙方配合。
九、乙方对不合格的材料不使用；以及在使用该批材料的过程中，如发现不合格产品，立即书面报告甲方，甲方负责退换。
十、工程造价计算方式：
按双方签订的各项工程单价计量计价，如因甲方材料供应不上的由甲方承担误工费用。 工程预付款可协商，结算工程款所使用的工程量，以本工程的施工图纸及实地实测实量为依据。
本工程价款结算毋须乙方开具工程款项发票。若须开具发票，另加税款。
十一、付款方式：
1、乙方组织人员进场施工后，甲方要每月按预计工程总价的70%支付给乙方。
2、乙方所承包的工程完工后，由甲方、监理方验收合格后一周内支付工程款总价的95%给乙方。若任一方拖延验收，满15天的，视作完工工程验收合格。
3、工程经验收合格满30天，应在3个工作日内全额支付工程款。
第十一条附则
本合同一式四份，乙方执二份，甲方二份。
本合同未尽事宜，双方本着实事求是的原则协商解决；如在执行过程中发生争议，双方协商无果，可向当地人民法院提起诉讼，由人民法院裁决。
本合同未约定的条款，按《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）范本第二部分通用条款执行。
由于任一方不按合同条款履行义务的，一方有权终止合同。他方承担相关费用。 本合同双方签字之日起生效，付清工程款后合同终止。
.
甲方代表：乙方代表：