房屋建筑工程竣工验收报告范本
1,竣工由建设单位负责填写
2,竣工一式四份,一律用钢笔书写,字迹要清晰工整,建设单位,施工单位,城建档案管理部门,建设行政主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份. 3,报告内容必须
真实可靠,如发现虚假情况不予备案.
4,报告须经建设,设计,施工,工程监理等单位参加验收的所有人员签字,建设单位在封面加盖单位公章后方为有效.
竣工项目审查
工程名称
工程地址
建设单位
结构形式
层数
勘察单位
建筑面积
造价
设计单位
报建日期
监理单位
开工日期
施工单位
竣工日期
施工许可证号
施工图审查情况 审查项目及内容 审查结论
完成设计项目情况
基础,主体,室内外装饰工程 给排水工程,燃气工程 建筑电气安装工程 通风与空调工程
电梯,电扶梯安装工程 (填写已完成或未完成) 完成合同约定情况 总包合同约定
分包合同约定
专业承包合同约定 (填写已完成或未完成)
房屋建筑工程竣工验收报告范本
1,竣工由建设单位负责填写
2,竣工一式四份,一律用钢笔书写,字迹要清晰工整,建设单位,施工单位,城建档案管理部门,建设行政主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份. 3,报告内容必须
真实可靠,如发现虚假情况不予备案.
4,报告须经建设,设计,施工,工程监理等单位参加验收的所有人员签字,建设单位在封面加盖单位公章后方为有效.
竣工项目审查
工程名称
工程地址
建设单位
结构形式
层数
勘察单位
建筑面积
造价
设计单位
报建日期
监理单位
开工日期
施工单位
竣工日期
施工许可证号
施工图审查情况 审查项目及内容 审查结论
完成设计项目情况
基础,主体,室内外装饰工程 给排水工程,燃气工程 建筑电气安装工程 通风与空调工程
电梯,电扶梯安装工程 (填写已完成或未完成) 完成合同约定情况 总包合同约定
分包合同约定
专业承包合同约定 (填写已完成或未完成)
相关文章
-
北京市统一使用的竣工验收备案表范本
北京市统一使用的竣工验收备案表范本 (点击:148) mq621 发表于 焦点房产网 北京业主论坛 西豪逸景论坛 2005-02-26 18:09:23 [1楼] 北京市统一使用的竣工验收备案表范本 为规范工程竣工验收备案管理工作,建设部制 ...查看
-
修缮及装修工程合同范本!
BF-2001-0202 北 京 市 房屋建筑修缮及装修工程施工合同 (2001版) 工程名称: 发包人名称: 北京市东方德才学校 承包人名称:北京南艺建筑装饰有限责任公司 合同编号: 北京市工商行政管理局 监制 北京市国土资源和房屋管理局 ...查看
-
房屋维修合同书范本
房屋维修合同书范本 甲方:上海××房地产有限公司 (以下简称甲方) 乙方:上海××建设工程有限公司(以下简称乙方) 依照<中华人民共和国合同法>.<建设工程质量管理条例>及其他有关法律.行政法规,遵循平等.自愿.公平 ...查看
-
前期物业服务合同(范本)
前期物业服务合同 第一章 总 则 第一条 本合同当事人 委托方(以下简称甲方): 单位名称: 法定代表人: 地址: 联系电话: 受托方(以下简称乙方): 单位名称: 法定代表人: 地址: 联系电话: 资质等级: 证书编号: (前期物业管理: ...查看
-
房屋建筑合同范本
[篇一:房屋建筑施工合同书] 发包人(全称):____________________________ 承包人(全称):____________________________ 发包人.承包人根据.和,经协商一致,对____________ ...查看
-
起诉开发商的起诉书范本
民事起诉状范本 原告:XX 住址:XXXX 电话:XXXXXX 被告:西安XXXXX置业有限公司 住所地:陕西省西安市XXXXXXX 法定代表人:XXXX 委托代理人:XXXX 联系电话:029-XXXXXXX 诉讼请求: 1.判令被告支付 ...查看
-
全部竣工文件编制范本
第一卷 综合文件 第一册 竣(交)工验收文件 第一分册 竣工验收文件 一. 封面(见附件8) 二. 卷内文件目录(见附件12) 三. 公路工程竣工验收鉴定书(见附件13) 附件:①竣工验收委员会名单(见附件14):②竣工验收代表名单(见附件 ...查看
-
2010浙江省室内装饰装修合同范本
浙江省室内装饰装修施工合同 合同编号: 浙江省 室内装饰装修施工合同 (2010版推荐文本) 如遇审批项目,工期以产权人或委托人到相关职能部门办妥备案手续之日起计算. 8．采用标准:国家及<浙江省家庭装饰装修工程质量规范>等有关 ...查看
-
2015年房屋建筑合同范本
2015年房屋建筑合同范本 发包人(全称):____________________________ 承包人(全称):____________________________ 发包人.承包人根据<中华人民共和国建筑法>.< ...查看