「案例」 2001年初，某房地产开发公司欲开发新区第三批商品房，是年4月，某市电视台发出公告，房地产开发公司作为招标人就该工程向社会公开招标，择其优者签约承建该项目。此公告一发，在当地引起不小反响，先后有二十余家建筑单位投标。原告A 建筑公司和B 建筑公司均在投标人之列。A 建筑公司基于市场竞争激烈等因素，经充分核算，在标书中作出全部工程造价不超过500万元的承诺，并自认为依此数额，该工程利润已不明显。房地产开发公司组织开标后，B 建筑公司投标数额为450万元。两家的投标均低于标底440万元。最后B 建筑公司因价格更低而中标，并签订了总价包死的施工合同。该工程竣工后，房地产开发公司与B 建筑公司实际结算的款额为510万元。A 建筑公司得知此事后，认为房地产开发公司未依照既定标价履约，实际上侵害了自己的权益，遂向法院起诉要求房地产开发公司赔偿在投标过程中的支出等损失。
工 「案例评析」本案争议的焦点是：经过招标投标程序而确定的合同总价能否再行变更的问题，这样做是否违反《合同法》第二百七十一条建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行的原则。当然，如果是招标人和中标人串通损害其他投标人的利益，自应对其他投标人作出赔偿。本案中无串通的证据，就只能认定调整合同总价是当事人签约后的意思变更，是一种合同变更行为。 依法律规定，通过招标投标方式签订的建筑工程合同是固定总价合同，其特征在于：通过竞争决定的总价不因工程量、设备及原材料价格等因素的变化而改变，当事人投标标价应将一切因素涵盖，是一种高风险的承诺。当事人自行变更总价就从实质上剥夺了其他投标人公平竞价的权利并势必纵容招标人与投标人之间的串通行为，因而这种行为是违反公开、公平、公正原则的行为，构成对其他投标人权益的侵害，所以A 建筑公司的主张应予支持。
「案例」承包人和发包人签订了物流货物堆放场地平整工程合同，规定工程按我市工程造价管理部门颁布的《综合价格》进行结算。在履行合同过程中，因发包人未解决好征地问题，使承包人7台推土机无法进入场地，窝工200天，致使承包人没有按期交工。经发包人和承包人口头交涉，在征得承包人同意的基础上按承包人实际完成的工程量变更合同，并商定按“冶金部广东省某厂估价标准机械化施工标准”结算。工程完工结算时因为窝工问题和结算依据发生争议。承包人起诉，要求发包人承担全部窝工责任并坚持按第一次合同规定的计价依据和标准办理结算，而发包人在答辩中则要求承包人承担延期交工责任。法院经审理判决第一个合同有效，第二个回头交涉的合同无效，工程结算的依据应当依双方第一次签订的合同为准。
「案例评析」本案的关键在于如何确定工程结算计价的依据，即当事人所订立的两份合同哪个有效。依《合同法》“第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式”有关规定，建设工程合同的有效要件之一是书面形式，而且合同的签订、变更或解除，都必须采取书面形式。本案中的第一个合同是有效的书面合同，而第二个合同是口头交涉而产生的口头合同，并未经书面固定，属无效合同。所以，法院判决第一个合同为有效合同。
1994年初，某房地产开发公司欲开发新区第三批商品房，是年12月，该公司分别在《深圳商报》和《深圳特区报》发出招标公告，该房地产开发公司作为招标人就该工程向社会公开招标，择其优者签约承建该项目。此公告一发布，引起不小反响，先后有二十余家建筑单位投标。原告A 建筑工程公司和B 建筑工程公司均在投标人之列。A 建筑公司基于市场竞争激烈等因素，经充分核算，在标书中作出全部工程造价不超过500万元的承诺，并自认为依此数额，该工程利润已不明显。房地产开发公司组织开标后，B 建筑工程公司投标数额为450万元。两家的投标均低于标底500万元。最后B 建筑工程公司因价格更低而中标。该工程竣工后，房地产开发公司与B 建筑工程公司实际结算的款额为510万元。A 建筑公司得知此事后，认为房地产开发公司未依照既定标价履约，实际上侵害了自己的权益，遂向法院起诉要求房地产开发公司赔偿在投标过程中的支出等损失。
「案例评析」本案争议的焦点是：经过招标投标程序而确定的合同总价能否再行变更的问题，这样做是否违反公开、公平、公正的原则。当然，如果是招标人和中标人串通损害其他投标人的利益，自应对其他投标人作出赔偿。本案中无串通的证据，就只能认定调整合同总价是当事人签约后的意思（包括设计变更、现场条件引起措施的变更等）变更，是一种合同变更行为。A 建筑工程公司的起诉要求赔偿损失不应支持。
如果没有出现上述的施工过程的变更（应以有效签证为准），依法律规定，通过招标投标方式签订的建筑工程合同是固定总价合同，其特征在于：通过竞争决定的总价不因工程量、设备及原材料价格等因素的变化而改变，当事人投标标价应将一切因素涵盖，是一种高风险的承诺。当事人自行变更总价就从实质上剥夺了其他投标人公平竞价的权利并势必纵容招标人与投标人之间的串通行为，因而这种行为是违反公开、公平、公正原则的行为，构成对其他投标人权益的侵害，所以如属实，A 建筑公司的主张应予支持。 「案例」某企业为扩大生产规模，欲扩建厂房3O 间，欲与某建筑公司签订建设工程合同。关于施工进度，合同规定：2月1日至2月20日，地基完工；2月21日至4月 30日，主体工程竣工；5月1日至10日，封顶，全部工程竣工。2月初工程开工，该企业产品在市场极为走俏，为尽早使建设厂房使用投产，企业便派专人检查监督施工进度，检查人员曾多次要求建筑公司缩短工期，均被建筑公司以质量无法保证为由拒绝。为使工程尽早完工，企业所派检查人员遂以承包人建筑公司名义要求材料供应商提前送货至目的地。造成材料堆积过多，管理困难，部分材料损坏。建筑公司遂起诉企业，要求承担损失赔偿责任。企业以检查作业进度，督促企业完工为由抗辩，法院判决企业抗辩不成立，应依法承担赔偿责任。
「案例评析」本案涉及发包方如何行使检查监督权问题。根据《合同法》第二百七十七条规定：“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查”。企业派专人检查工程施工进度的行为本身是行使检查权的表现。但是，检查人员的检查行为，已超出了法律规定的对施工进度和质量进行检查的范围，且以建筑公司名义促使材料供应商提早供货，在客观上妨碍了建筑公司的正常作业，因而构成权利滥用行为，理应承担损害赔偿责任。
我市A 服务公司因建办公楼与B 建设工程总公司签订了建筑工程承包合同。其后，经A 服务公司同意，B 建设工程总公司分别与市C 建筑设计院和市D 建筑工程公司签订了建设工程勘察设计合同和建筑安装合同。建筑工程勘察设计合同约定由C 建筑设计院对A 服务公司的办公楼水房、化粪池、给水排水、空调及煤气外管线工程提供勘察、设计服务，做出工程设计书及相应施工图纸和资料。建筑安装合同约定由D 建筑工程公司根据C 建筑设计院提供的设计图纸进行施工，工程竣工时依据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，C 建筑设计院按时做出设计书并将相关图纸资料交付D 建筑工程公司，D 建筑公司依据设计图纸进行施工。工程竣工后，发包人会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，主要是由于设计不符合规范所致。原来C 建筑设计院未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给发包人带来了重大损失。由于设计人拒绝承担责任，B 建设工程总公司又以自己不是设计人为由推卸责任，发包人遂以C 建筑设计院为被告向法院起诉。法院受理后，追加B 建设工程总公司为共同被告，让其与C 建筑设计院一起对工程建设质量问题承担连带责任。
「案例评析」 本案中，市A 服务公司是发包人，市B 建设工程总公司是总承包人，C 建筑设计院和市D 建筑工程公司是分包人。对工程质量问题，B 建设工程总公司作为总承包人应承担责任，而C 建筑设计院和D 建筑工程公司也应该依法分别向发包人承担责任。总承包人以不是自己勘察设计和建筑安装的理由企图不对发包人承担责任，以及分包人以与发包人没有合同关系为由不向发包人承担责任是没有法律依据的。所以本案判决B 建设工程总公司和C 建筑设计院共同承担连带责任是正确的。
值得说明的是：依《合同法》第二百七十二条：“发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。”及《建筑法》第二十八条、第二十九条的规定：“禁止承包单位将其承包的全部工程转包给他人，施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。”本案中B 建设工程总公司作为总承包人不自行施工，而将工程全部转包他人，虽经发包人同意，但违反禁止性规定，亦为违法行为。
「案例」承包人和发包人签订了物流货物堆放场地平整工程合同，规定工程按我市工程造价管理部门颁布的《综合价格》进行结算。在履行合同过程中，因发包人未解决好征地问题，使承包人7台推土机无法进入场地，窝工200天，致使承包人没有按期交工。经发包人和承包人口头交涉，在征得承包人同意的基础上按承包人实际完成的工程量变更合同，并商定按“冶金部广东省某厂估价标准机械化施工标准”结算。工程完工结算时因为窝工问题和结算依据发生争议。承包人起诉，要求发包人承担全部窝工责任并坚持按第一次合同规定的计价依据和标准办理结算，而发包人在答辩中则要求承包人承担延期交工责任。法院经审理判决第一个合同有效，第二个回头交涉的合同无效，工程结算的依据应当依双方第一次签订的合同为准。
「案例评析」本案的关键在于如何确定工程结算计价的依据，即当事人所订立的两份合同哪个有效。依《合同法》“第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式”有关规定，建设工程合同的有效要件之一是书面形式，而且合同的签订、变更或解除，都必须采取书面形式。本案中的第一个合同是有效的书面合同，而第二个合同是口头交涉而产生的口头合同，并未经书面固定，属无效合同。所以，法院判决第一个合同为有效合同。
原告某房产开发公司与被告某建筑公司签订一施工合同，修建某一住宅小区。小区建成后，经验收质量合格。验收后1个月，房产开发公司发现楼房屋顶漏水，遂要求建筑公司负责无偿修理，并赔偿损失，建筑公司则以施工合同中并未规定质量保证期限，以工程已经验收合格为由，拒绝无偿修理要求。房产开发公司遂诉至法院。法院判决施工合同有效，认为合同中虽然并没有约定工程质量保证期限，但依建设部1993年11月16日发布的《建设工程质量管理办法》的规定，屋面防水工程保修期限为3年，因此本案工程交工后两个月内出现的质量问题，应由施工单位承担无偿修理并赔偿损失的责任。故判令建筑公司应当承担无偿修理的责任。
「案例评析」本案争议的施工合同虽欠缺质量保证期条款，但并不影响双方当事人对施工合同主要义务的履行，故该合同有效。《合同法》第二百七十五条规定“施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、捐款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。由于合同中没有质量保证期的约定，故应当依照法律、法规的规定或者其他规章确定工程质量保证期。法院依照《建设工程质量管理办法》的有关规定对欠缺条款进行补充，无疑是正确的。依据该办法规定；出现的质量问题属保证期内，故认定建筑公司承担无偿修理和赔偿损失责任是正确的。
「案例」甲工厂与乙勘察设计单位签订一份《厂房建设设计合同》，甲委托乙完成厂房建设初步设计，约定设计期限为支付定金后30天，设计费按国家有关标准计算。另约定，如甲要求乙增加工作内容，其费用增加 10％，合同中没有对基础资料的提供进行约定。开始履行合同后，乙向甲索要设计任务书以及选厂报
告和燃料、水、电协议文件，甲答复除设计任务书之外，其余都没有。乙自行收集了相关资料，于第37天交付设计文件。乙认为收集基础资料增加了工作内容，要求甲按增加后的数额支付设计费。甲认为合同中没有约定自己提供资料，不同意乙的要求，并要求乙承担逾期交付设计书的违约责任。乙遂诉至法院。法院认为，合同中未对基础资料的提供和期限予以约定，乙方逾期交付设计书属乙方过错，构成违约；另按国家规定，勘察、设计单位不能任意提高勘察设计费，有关增加设计费的条款认定无效，判定：甲按国家规定标准计算给付乙设计费；乙按合同约定向甲支付逾期违约金。
「案例评析」本案的设计合同缺乏一个主要条款，即基础资料的提供。按照《合同法》第二百七十四条“勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件（包括概预算）的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。合同的主要条款是合同成立的前提，如果合同缺乏主要条款，则当事人无据可依，合同自身也就无效力可言，勘察、设计合同不仅要条款齐备，还要明确双方各自责任，以避免合同履行中的互相推倭，保障合同的顺利执行。”及《建设工程勘察、设计合同条例有关规定，设计合同中应明确约定由委托方提供基础资料，并对提供时间、进度和可靠性负责。本案因缺乏该约定，虽工作量增加，设计时间延长，乙方却无向甲方追偿由此造成的损失的依据。其责任应自行承担，增加设计费的要求违背国家有关规定不能成立，故法院判决乙按规定收取费用并承担违约责任。
一单项选择题
1在编制竣工决算时，新增固定资产价格的计算是以（）为对象。
A.独立组织施工的单位工程
B.经济上独立核算的建设项目
C.独立发挥生产能力的单项工程
D定额划分的分部工程
答案：C
分析：新增固定资产价值是投资项目竣工投产后所增加的固定资产价值，即交付使用的固定资产价值。对于它的计算以经验收鉴定合格正式移交生产使用后能独立发挥生产能力即单项工程为对象。
2.竣工决算的主要内容有（）。
A.竣工财务决算说明书，竣工财务决算报表，工程竣工图，工程造价比较分析
B.竣工决算计算书，竣工决算报表，财务决算表
C.竣工决算计算书，财务决算表，竣工工程平面图，竣工决算报表
D.竣工决算报表，竣工决算计算书，财务决算表，工程造价比较分析
答案：A
分析：按照国家有关规定，竣工决算的内容包括竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程造价对比分析四个部分。前两个部分又称为建设项目竣工财务决算，是竣工决算的核心内容。
3.新增固定资产价值的内容不包括（）。
A.已投产的建安工程造价
B.应收的账款
C.增加固定资产价值的其他费用
D.达到固定资产标准的设备工器具购置费
答案：B
分析：该题是1997年全国造价工程师执业资格考试试题。这种出题方式在试卷中经常使用，大家应调整思考角度，用“排除法”逐项将“不包括”的内容找出来。
二、多项选择题
1.建设项目竣工决算中，计入新增固定资产价值的有（）。
A已经投入生产或交付使用的建筑安装工程造价
B达到固定资产标准的设备工器具的购置费用
C可行性研究费用
D其他相关建筑安装工程造价E 联合试运转费用
答案：A ，B ，C ，E
分析：新增固定资产价值包括的内容有：①已投入生产或交付使用的建筑安装工程造价；②达到固定资产标准的设备、工器具的购置费用；③增加固定资产价值的其他费用，包括土地征用及迁移费、联合试运转费、勘察设计费、项目可行性研究费、施工机构迁移费、报废工程损失费和建设单位管理费中达到固定资产标准的办公设备、生活家具、用具和交通工具等的购置费。
2.以下属于竣工验收的依据有（）。
A.批准的可行性研究报
B.批准的初步设计或扩大初步设计
C.批准的施工图设计
D.招标标底、承包合同等E. 财务报表分析
答案：A ，B ，C ，D
分析：竣工验收的依据是批准的可行性研究报告、初步设计或扩大初步设计、施工图、设备技术说明书和现行施工技术验收规范，以及主管部门（公司）有关审批、修改、调整的文件等。财务报表分析和工程造价对比分析属于竣工决算的内容，不是依据。
3.新增固定资产价值包括（）。
A.已投入生产或交付使用的建安工程造价
B.项目可行性研究费
C.土地使用权出让金
D.报废工程损失E. 土地征用及迁移补偿费
答案：A ，B ，D ，E
分析：该题系1998年考试试题。要求考生熟知新增固定资产的具体内容，要剔除归属于“无形资产”的“土地使用权出让金”。2001年考试也考了一道类似的题。
合同选择小例题：
1.当工程内容明确、工期较短时，宜采用（）。
A.总价可调合同
B.总价不可调合同
C.单价合同
D.成本加酬金合同
答案：B
分析：采用总价合同类型要求建设单位必须准备详细而全面的设计图纸（一般要求施工详图）和各项说明，使承包人能准确计算工程量。若工期较长，可能会因通货膨胀等因素导致价格的变化，宜采用总价可调合同；而工期较短时，可采用总价不可调合同。
2.设备安装工程具备单机无负荷试车条件的，应由（）组织试车。
A.业主
B.设计单位
C.施工单位
D.设备供应单位
答案：C
分析：《建设工程施工合同文本》规定，单机无负荷试车，当具备条件后，由承包方（施工单位）组织试车。
3.建设单位在（）合同中承担了项目的全部风险。
A.成本加酬金
B.单价可总价可调
C、总价合同
D.总价不可调
答案：A
分析：成本加酬金合同是业主向承包人支付工程项目的实际成本并按事先约定的某一种方式支付酬金的合同类型。在这类合同中，业主需承担项目实际发生的一切费用，因此也就承担了项目的全部风险。
4.按照施工合同文本的规定，承包人负责设计的图纸经工程师审查批准使用后，出现因设计责任的质量事故，该项损失应由（）负责。
A.发包人 B.工程师 C.承包人 D.承包人与工程师共同
答案：C
分析：按照《建设工程施工合同文本》规定，承包人完成的图纸经工程师审查批准使用后，出现因设计责任的质量事故，并不免除承包人本身的缺陷所应承担的责任，其造成的损失应由承包商负责。
1.施工合同当事人为（）。
A、发包人 B.承包人 C.监理单位 D.设计单位 E.咨询单位 答案：A ，B
分析：施工合同的当事人是发包人和承包人，监理单位是工程监理合同的当事人之一，设计单位是设计合同的当事人之一。
2.《建设工程施工合同文本》的附件包括（）等。
A. 协议书 B.通用条款 C.工程质量保修书 D.专用条款 E.发包人供应材料设备一览表
答案：C ，E
分析：《建设工程施工合同文本》由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”三部分组成，并附有三个附件：“承包人承揽工程项目一览表”、“发包人供应材料设备一览表”、“工程质量保修书”。
案例」承包人和发包人签订了采矿工业场地平整工程合同，规定工程按当地所在省建筑工程预算定额结算。在履行合同过程中，因发包人未解决好征地问题，使承包人7台推土机无法进入场地，窝工200天，致使承包人没有按期交工。经发包人和承包人口头交涉，在征得承包人同意的基础上按承包人实际完成的工程量变更合同，并商定按“冶金部某省某厂估价标准机械化施工标准”结算。工程完工结算时因为离工问题和结算定额发生争议。承包人起诉，要求发包人承担全部离工责任并坚持按第一次合同规定的定额结算，而发包人在答辩中则要求承包人承担延期交工责任。法院经审理判决第一个合同有效，第二个口头交涉的合同无效，工程结算定额应当依双方第一次签订的合同为准。
「案例评析」本案的关键在于如何确定工程结算定额的依据即当事人所订立的两份合同哪个有效。依《合同法》第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式的规定，建设工程合同的有效要件之一是书面形式，而且合同的签订、变更或解除，都必须采取书面形式。本案中的第一个合同是有效的书面合同，而第二个合同是口头交涉而产生的口头合同，并未经书面固定，属无效合同。所以，法院判决第一个合同为有效合同。
16. 招标工程标底价格要按照工程造价管理部门规定的定额和有关取费制定，标底价格受国家批准的工程概算控制，这种价格的形成特征属于我国建筑产品价格市场化过程中经历的（ ）。
A ，国家定价阶段 B.国家指导价阶段
C. 施工单位定价阶段 D.国家调控价阶段
41. 2000年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2004年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。自2000年552004年每年平均造价指数递增4％，预计建设期2年平均造价指数递减5％，估算拟建钢厂的静态投资额为（ ）万元（生产能力指数n 取0.8）。
A.16 958 B.16 815 C.14496 D.15 304
42. 某建设项目静态投资额为3000万元（其中1000万元为银行贷款，年实际利率4％），建设期为三年，投资比例为第一年20％，第二年50％，第三年0％，建设期内年平均价格上涨率为5％，则该项目第三年投资的涨价预备费为（ ）万元。
A.333.02 B.147.22 C.325.61 D.141.86
43. 某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员1000人，工资和福利费按照每人每年20000元估算。每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，则该项目流动资金估算额为（ ）万元。
A.6800 B.6760 C.9800 D.9760
44. 在建设项目财务评价中，反映项目赢利能力的动态比率性指标是（ ）。
A.ENPV B.FNPV C.EIRR D.FIRR
45. 某新建项目达产年份的设计生产能力为80万件，年固定成本为500万元，产品售价预计50元／件，销售税金及附加税率为6％，所得税税率为33％，产品可变成本为
30元／件，要想获得年税后利润50万元的生产能力利用率为（ ）。
A.40.44％ B.42.25％ C.78.46％ D.79.12％
46. 总平面设计是指总图运输设计和总平面配置，在总平面设计中影响工程造价的主要因素包括（ ）。
A. 占地面积、功能分区、运输方式 B.占地面积、功能分区、工艺流程
C. 占地面积、运输方式、工艺流程 D.运输方式、功能分区、工艺流程
47. 某新建企业有两个设计方案，方案甲总投资1500万元，年经营成本400万元，年产量为1000件；方案乙总投资1000 5~元，年经营成本360万元，年产量800件，当行业的标准投资效果系数小于（ ）时，甲方案优。
A.20％ B.25％ C.30％ D.35％
48. 关于限额设计的表述正确的是（ ）。
A. 限额设计侧重于投资控制，而优化设计侧重于质量控制
B. 限额进行施工图设计时，应把握以造价标准为主、质量标准为辅的原则
C. 限额设计控制工程造价区分纵向控制和横向控制两种方法，且以纵向控制为主
D. 限额设计使用不当可能会出现项目的功能水平低、全寿命费用高的现象
49. 设备安装工程费概算编制方法中，设备价值百分比法适用于（ ）。
A. 初步设计深度不够，且价格波动较大的国产标准设备
B. 初步设计深度足够，且价格波动不大的国产标准设备
C. 初步设计深度足够，但价格波动较大的进口标准设备
D. 初步设计深度不够，且价格波动不大的通用设备
50. 在市场经济条件下，影响工程造价最活跃、最主要的因素是（ ）。
A. 分部分项工程的工程量 B.分部分项工程的计量规则
C. 人工、材料、机械台班单价 D.人工、材料、机械台班消耗量
51. 建设项目招标公告与投标邀请书上应当载明（ ），以及获取招标文件的办法。
A. 招标人的名称和地址，项目的质量、数量，项目的实施地点及时间
B. 招标人的名称，项目地址、项目的质量、数量及项目的实施时间
C. 招标人的名称和地址，项目的性质、数量，项目的实施地点及实施时间
D. 招标人的名称和地址，项目的性质、数量，项目的招标地点及时间
52. 投标预备会的目的在于澄清招标文件中的疑问，投标预备会可安排在（ ）举行。
A. 勘察现场前1~2天 B.与勘察现场同一天
C. 发出招标文件后7日内 D.发出招标文件7日后28 13内
53. 关于投标报价策略论述正确的有（ ）。
A. 工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报价
B. 施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价
C. 一个建设项目总报价确定后，内部调整时，地基基础部分可适当提高报价
D. 当招标文件中部分条款不公正时，可采用增加建设方案法报价
54. 关于评标，下列不正确的说法是（ ）。
A. 评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密
B. 评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，且其人数为5人以上的单数
C. 评标委员会成员应是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平
D. 评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触
55. 《建设工程施工合同示范文本》附有三个附件，不属于其附件的是（ ）。
A. 承包人分包工程一览表 B.承包人承揽工程项目一览表
C. 发包人供应材料设备一览表 D.工程质量保修书
56. 某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是（ ）。
A. 费用由工程师承担，工期由承包方承担
B. 费用由承包方承担，工期由发包方承担
C. 费用由承包方承担，工期由承发包双方协商
D. 费用和工期均由承包方承担
57. 《建设工程施工合同示范文本》中，关于专利技术的申报和使用表述正确的是（ ）。
A. 发包人要求使用的，发包人办理申报手续，承包人承担相关费用
B. 发包人要求使用的，承包人办理申报手续，发包人承担相关费用
C. 承包人要求使用的，承包人办理申报手续，费用由承发包双方协商
D. 承包人要求使用的，报工程师认可后实施
58. 在设备采购评标方法中，具有评标考虑因素全面，且可以将难以用金额表示的各项要素量化后进行比较等优点的方法是（ ）。
A. 环比评分法 B.多比例评分法
C. 百分评定法 D.综合评标价法
59. 《FIDIC 施工合同条件》中，关于承包商的索赔权终止的时间规定是（ ）。
A. 颁发移交证书后，索赔权即行终止
B. 颁发解除缺陷证书后，索赔权即行终止
C. 颁发履约证书后，索赔权即行终止
D. 结清单生效后，索赔权即行终止
60. 在FIDIC 合同条件下，工程师无权发布变更指令的情况包括（ ）。
A. 对合同中任何工作工程量的改变
B. 在强制性标准外提高或降低质量标准
C. 改变原定的施工顺序或时间安排
D. 增加或缩短合同约定的工期
61. 某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天。合同履行过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推迟 30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为（ ） 万元。
A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2
62. 某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价800元／台班，折旧费为100元／台班，人工日工资单价为40 元／工日，窝工费10元／工_日。合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为（ ）元。
A.10600 B.10 200 C.11 600 D.12 200
63. 某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000m3，合同工期为16天，合同约定：工程量增加20％以内为施工方应承担的工期风险。挖运过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10 200m3，则施工方可提出的工期索赔为（ ）天。（结果四舍五人取整）
A.1 B.4 C.17 D.14
64. 某工程网络计划有三条独立的线路A —D 、B —E 、C 一F ，其中B 一E 为关键线路，
TFA ：TFD ：2天，TFc ：TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B 工作延误4天，因施工方案原因使D 工作延误8天，因不可抗力使0、
E 、F 工作均延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为 （ ）天。
A.42 B.24 C.14 D.4
65. 在FIDIC 合同条件中，关于索赔内容的论述正确的是（ ）。
A. 可索赔工期时，一定可索赔费用 B.可索赔费用时，一定可索赔工期
C. 可索赔利润时，一定可索赔费用 D.可索赔工期时，一定可索赔利润
66. 某桩基工程，业主通过招标与某基础工程公司签订了施工合同，工程量清单中估计工程量4000m3，合同价500元／m3，合同工期为40天。合同约定：- r期提前1天奖励2万元，拖后1天罚款4万元；工程款按旬结算支付。合同履行到第21天时发生了地震，造成停工4天，经工程师认可的施工方的实际损失为 10万元，第3旬完成工程量800m3；后期因机械故障停工3天，最后实际工期为50天。不考虑其他款项，施工方在第3旬应得到的工程款为（ ）万元。
A.58 B.14 C.0 D.50
67. 某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.2，调价要素分为A 、B 、C 三类，分别占合同价的比重为0.15、0.35、0.3，结算时价格指数分别增长了 20％、15％、25％，则该工程实际结算款额为（ ）万元。
A.115.75 B.119.75 C.118.75 D.120.75
68. 某工程公司工期为3个月，2002年5月1日开工，5-7月份计划完成工程量分别为
500吨、2000吨、1500吨，计划单价为5000元／吨；实际完成工程量分别为400吨、1600 吨、2000吨，5-7月份实际价格均为4000元／吨。则6月末的投资偏差为（ ）万元。
A.450 B.—450 C.—200 D.200
69. 在偏差分析的方法中，具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是（ ）。
A. 横道图法 B.表格法
C. 曲线法 D.时标网络图法
70. 本身具有使用价值，且其价值在于它的使用能产生超额获利能力，一般不作为无形资产人账，自创过程中发生的费用按当期费用处理，按此确定价值的资产属于（ ）。
A. 固定资产 B.流动资产
C. 无形资产 D.递延资产
71. 某医院建设项目由甲、乙、丙三个单项工程组成，其中：勘察设计费60万元，建设项目建筑工程费2000万元、设备费3000万元、安装工程费1000万元，丙工程建筑工程费600万元、设备费1000万元、安装工程费200万元，则丙单项工程应分摊的勘察设计费
为（ ）万元。
A.]8.00 B.19.20 C.16.00 D.18.40
72. 下列属于无形资产的是（ ）。
A. 建设单位开办费 B.长期待摊投资
C. 土地使用权 D.短期待摊投资 ‘
二、多项选择题（共24题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
73. 国产非标准设备原价按成本计算估价法确定时，其包装费的计算基数包括（ ）。
A. 材料费 B.辅助材料费
C. 加工费 D.非标准设备设计费
E. 外购配套件费
74. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，规费包括（ ）。
A. 工程排污费 B.工程定额测定费
C. 文明施工费 D.住房公积金
E. 社会保障费
75. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，劳动保险费包括 （ ）。
A. 养老保险费 B.离退休职工的异地安家补助费
C. 职工退休金 D.医疗保险费
E. 女职工哺乳时间的工资
76. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，工料单价法计算程序中，当以直接费为计算基数时，利润的计算基数包括（ ）。
A. 直接工程费 B.措施费
C. 规费 D.企业管理费
E. 建设单位管理费
77. 土地征用及迁移补偿费包括（ ）。
A. 征地动迁费 B.安置补助费
C. 土地补偿费 D.土地增值税
E. 青苗补偿费
78. 工程建设其他费用构成中，属于与来来生产经营有关的其他费用是（ ）。
A. 联合试运转费 B.研究试验费
C. 工程监理费 D.办公和生活家具购置费
E. 生产人员培训费
79. 工程建设定额按编制程序和用途可分为（ ）。
A. 施工定额 B.预算定额
C. 概算指标 D.劳动消耗定额
E. 材料消耗定额
80. 我国建筑产品价格市场化的第二阶段是国家指导阶段，其价格形成的特征是（ ）。
A. 自发形成 B.计划控制性
C. 自发波动 D.国家指导性
E. 竞争性
81. 施工定额是建筑安装企业管理的基础，也是工程建设定额体系中的基础，其作用为（
A. 施工定额是施工企业计划管理的依据
B. 施工定额是组织和指挥施工生产的有效工具
C. 施工定额是编制施工预算的基础
D. 施工定额是编制投标报价的基础和竣工结算的依据
E. 施工定额有利于推广先进技术
82. 工程量清单的项目设置规则是为了统一工程量清单的（ ）。
A. 项目名称 B.项目编码
C. 计量单位 D.措施费计算规则
E. 项目特征
83. 工程量清单招标中，建设项目标底价格的计算基础是（ ）。
A. 工程量清单 B.招标评标办法
C. 企业定额 D.工程造价各种信息、资料和指数 ）。
E. 国家、地区或行业的定额资料
84. 采用工程量清单报价，下列计算公式正确的是（ ）。
A. 分部分项工程费二∑分部分项工程量X 分部分项工程单价
B. 措施项目费：∑措施项目工程量X 措施项目综合单价
C. 单位工程报价二∑分部分项工程费
D. 单项工程报价：∑单位工程报价
E. 建设项目总报价二∑单项工程报价
85. 工程量清单计价中，分部分项工程的综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需（用组成。
A. 人工费、材料费、机械使用费 B.管理费
C. 临时设施费 D.利润
E. 税金
86. 在生产成本费用估算中，总成本费用包含而可变成本中不包含的生产要素有（ ）。
A. 计时工资 B.计件工资
C. 修理费 D.折旧费
E. 摊销费
87. 在编制“资金来源与运用表”时，下列（ ）属于资金来源项目。
A. 流动资金借款 B.流动资金
C. 回收流动资金 D.流动资金借款还本
E. 流动资金借款付息
88. 设计概算编制方法中，照明工程概算的编制方法包括（ ）。
A. 概算定额法 B.设备价值百分比法
C. 概算指标法 D.综合吨位指标法
E. 类似工程预算法 等费 ）
89. 凡在国内使用国有资金的项目，必须进行招标的情况包括（ ）。
A. 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上
B. 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上
C. 施工单项合同估算价在200万元人民币以上
D. 项目总投资额在1000万元人民币以上
E. 项目总投资额在2000万元人民币I ：2_L
90. 根据《招标投标法》和建设部有关规定，施工招标文件编制中应遵循的规定包括 （
A. 工期在12个月以内的工程，必须采用固定价格合同
B. 结构复杂且工期在12个月以上的工程，应采用调整价格
C. 要求的工期比工期定额缩短20％以上（含20％）的，应计算赶工措施费
D. 招标文件中应明确投标准备时间，最短不得少于30天
E. 招标文件中应明确投标保证金的数额及支付方式
91. 评标过程中应当作为废标处理的情况包括（ ）。
A. 投标文件未按照招标文件的要求予以密封
B. 拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或补正
C. 投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应
D. 经评标委员会确认投标人报价低于其成本价
E. 组成联合体投标，投标文件未附联合体各方共同投标协议
92. 关于解除合同不正确的说法是（ ）。
A. 施工合同当事人协商一致并报经有关部门同意后，施工合同可以解除
B. 专用条款约定的风、雨、雪造成工程停、缓建，致使合同无法履行，合同双方可以解除
合同
C. 因工程款支付问题承包人停工达28天，发包方仍不支付工程款，承包人有权解除合
同 ）。
D. 承包人将其承包的全部工程转包给他人，发包人有权解除合同
E. 合同解除后，当事人双方约定的结算和清理条款同时失效
93. 《建设工程施工合同示范文本》中，关于工程保险，正确的说法有（ ）。
A. 开工前发包人应当为建设工程和施工场地内承包方人员及第三方人员生命财产办理保险
B. 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
C. 运至施工场地内用于工程的待安装设备，当由承包方保管时则由承包人办理保险，并支付保险费用
D. 在订立保险合同前，保险人与投保人均应履行告知义务
E. 保险人如发现不安全因素，应及时向投保人提出建议
94. 《FIDIC 施工合同条件》中，关于指定分包商的表述正确的是（ ）。
A. 指定分包商是业主（或工程师）指定的特殊分包商
B. 指定分包商应与业主签订特殊工作的分包合同
C. 指定分包商在合同关系中与一般分包商的地位不同
D. 选择指定分包商的目的是为便于工程师对现场协调管理
E. 给指定分包商的付款应从暂列金额内开支95. 《建设工程施工合同示范文本》规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列
表述正确的是（ ）。
A. 设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准
B. 承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意
C. 改变有关工程的施工时间和J 顷序属于设计变更
D. 变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更
E. 变更工程价款的报告应由承包人提出
96. 在FIDIC 合同条件中，可索赔工期和费用，但不可以索赔利润的索赔事件包括（ ）。
A. 业主延误移交施工现场 B.业主提前占用工程
C. 工程师延误发放图纸 D.不可预见的外界条件
E. 施工中遇到文物
参考答案
一、单项选择题
1.C 2.B 3.C 4.B 5.A 6.D 7.C 8.D 9.C 10.C
11.C 12.，D 13.B 14.C 15.A 16.B 17.D 18.D 19.A 20.A
21.B X.C 23.C 24.A 25.A 26.D 27.C 28.A 29.D 30.D
31.A 32.B： 33.C 34.B 35.D 36.D 37.A. 38.B 39.A 40.C
41.A 42.D 43.A 44.D 45.B 46.A 47.A 48.D 49.D 50.C
51. C 52.D 53.C 54.B 55.A 56.D 57.D 58.C 59.D 60. D61.A 62.B 63.C 64.C 65.C 66.D 67.A 68.C 69. B 70‘C
71.A 72.C
二、多项选择题
73.A 、B 、C 、E 74.A、B 、D 、E 75.B、C 76.A、B 、C 、D
77.A 、B 、C 、E
78.A 、D 、E 79.A、B 、C 80.B、D 、E 81.A、B 、C 、E
82.A 、B 、C
83.A 、D 、E 84.B、D 、E 85.A、B 、D 86.A、C 、D 、E
87.A 、C
88.A 、C 、E 89.A、B 、C 90.B、C 、E 91.C、D 92.A、C 、E
93.B 、D 、E 94.A、D 、E 95.B、C 、E 96.D、E
「案例」 2001年初，某房地产开发公司欲开发新区第三批商品房，是年4月，某市电视台发出公告，房地产开发公司作为招标人就该工程向社会公开招标，择其优者签约承建该项目。此公告一发，在当地引起不小反响，先后有二十余家建筑单位投标。原告A 建筑公司和B 建筑公司均在投标人之列。A 建筑公司基于市场竞争激烈等因素，经充分核算，在标书中作出全部工程造价不超过500万元的承诺，并自认为依此数额，该工程利润已不明显。房地产开发公司组织开标后，B 建筑公司投标数额为450万元。两家的投标均低于标底440万元。最后B 建筑公司因价格更低而中标，并签订了总价包死的施工合同。该工程竣工后，房地产开发公司与B 建筑公司实际结算的款额为510万元。A 建筑公司得知此事后，认为房地产开发公司未依照既定标价履约，实际上侵害了自己的权益，遂向法院起诉要求房地产开发公司赔偿在投标过程中的支出等损失。
工 「案例评析」本案争议的焦点是：经过招标投标程序而确定的合同总价能否再行变更的问题，这样做是否违反《合同法》第二百七十一条建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行的原则。当然，如果是招标人和中标人串通损害其他投标人的利益，自应对其他投标人作出赔偿。本案中无串通的证据，就只能认定调整合同总价是当事人签约后的意思变更，是一种合同变更行为。 依法律规定，通过招标投标方式签订的建筑工程合同是固定总价合同，其特征在于：通过竞争决定的总价不因工程量、设备及原材料价格等因素的变化而改变，当事人投标标价应将一切因素涵盖，是一种高风险的承诺。当事人自行变更总价就从实质上剥夺了其他投标人公平竞价的权利并势必纵容招标人与投标人之间的串通行为，因而这种行为是违反公开、公平、公正原则的行为，构成对其他投标人权益的侵害，所以A 建筑公司的主张应予支持。
「案例」承包人和发包人签订了物流货物堆放场地平整工程合同，规定工程按我市工程造价管理部门颁布的《综合价格》进行结算。在履行合同过程中，因发包人未解决好征地问题，使承包人7台推土机无法进入场地，窝工200天，致使承包人没有按期交工。经发包人和承包人口头交涉，在征得承包人同意的基础上按承包人实际完成的工程量变更合同，并商定按“冶金部广东省某厂估价标准机械化施工标准”结算。工程完工结算时因为窝工问题和结算依据发生争议。承包人起诉，要求发包人承担全部窝工责任并坚持按第一次合同规定的计价依据和标准办理结算，而发包人在答辩中则要求承包人承担延期交工责任。法院经审理判决第一个合同有效，第二个回头交涉的合同无效，工程结算的依据应当依双方第一次签订的合同为准。
「案例评析」本案的关键在于如何确定工程结算计价的依据，即当事人所订立的两份合同哪个有效。依《合同法》“第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式”有关规定，建设工程合同的有效要件之一是书面形式，而且合同的签订、变更或解除，都必须采取书面形式。本案中的第一个合同是有效的书面合同，而第二个合同是口头交涉而产生的口头合同，并未经书面固定，属无效合同。所以，法院判决第一个合同为有效合同。
1994年初，某房地产开发公司欲开发新区第三批商品房，是年12月，该公司分别在《深圳商报》和《深圳特区报》发出招标公告，该房地产开发公司作为招标人就该工程向社会公开招标，择其优者签约承建该项目。此公告一发布，引起不小反响，先后有二十余家建筑单位投标。原告A 建筑工程公司和B 建筑工程公司均在投标人之列。A 建筑公司基于市场竞争激烈等因素，经充分核算，在标书中作出全部工程造价不超过500万元的承诺，并自认为依此数额，该工程利润已不明显。房地产开发公司组织开标后，B 建筑工程公司投标数额为450万元。两家的投标均低于标底500万元。最后B 建筑工程公司因价格更低而中标。该工程竣工后，房地产开发公司与B 建筑工程公司实际结算的款额为510万元。A 建筑公司得知此事后，认为房地产开发公司未依照既定标价履约，实际上侵害了自己的权益，遂向法院起诉要求房地产开发公司赔偿在投标过程中的支出等损失。
「案例评析」本案争议的焦点是：经过招标投标程序而确定的合同总价能否再行变更的问题，这样做是否违反公开、公平、公正的原则。当然，如果是招标人和中标人串通损害其他投标人的利益，自应对其他投标人作出赔偿。本案中无串通的证据，就只能认定调整合同总价是当事人签约后的意思（包括设计变更、现场条件引起措施的变更等）变更，是一种合同变更行为。A 建筑工程公司的起诉要求赔偿损失不应支持。
如果没有出现上述的施工过程的变更（应以有效签证为准），依法律规定，通过招标投标方式签订的建筑工程合同是固定总价合同，其特征在于：通过竞争决定的总价不因工程量、设备及原材料价格等因素的变化而改变，当事人投标标价应将一切因素涵盖，是一种高风险的承诺。当事人自行变更总价就从实质上剥夺了其他投标人公平竞价的权利并势必纵容招标人与投标人之间的串通行为，因而这种行为是违反公开、公平、公正原则的行为，构成对其他投标人权益的侵害，所以如属实，A 建筑公司的主张应予支持。 「案例」某企业为扩大生产规模，欲扩建厂房3O 间，欲与某建筑公司签订建设工程合同。关于施工进度，合同规定：2月1日至2月20日，地基完工；2月21日至4月 30日，主体工程竣工；5月1日至10日，封顶，全部工程竣工。2月初工程开工，该企业产品在市场极为走俏，为尽早使建设厂房使用投产，企业便派专人检查监督施工进度，检查人员曾多次要求建筑公司缩短工期，均被建筑公司以质量无法保证为由拒绝。为使工程尽早完工，企业所派检查人员遂以承包人建筑公司名义要求材料供应商提前送货至目的地。造成材料堆积过多，管理困难，部分材料损坏。建筑公司遂起诉企业，要求承担损失赔偿责任。企业以检查作业进度，督促企业完工为由抗辩，法院判决企业抗辩不成立，应依法承担赔偿责任。
「案例评析」本案涉及发包方如何行使检查监督权问题。根据《合同法》第二百七十七条规定：“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查”。企业派专人检查工程施工进度的行为本身是行使检查权的表现。但是，检查人员的检查行为，已超出了法律规定的对施工进度和质量进行检查的范围，且以建筑公司名义促使材料供应商提早供货，在客观上妨碍了建筑公司的正常作业，因而构成权利滥用行为，理应承担损害赔偿责任。
我市A 服务公司因建办公楼与B 建设工程总公司签订了建筑工程承包合同。其后，经A 服务公司同意，B 建设工程总公司分别与市C 建筑设计院和市D 建筑工程公司签订了建设工程勘察设计合同和建筑安装合同。建筑工程勘察设计合同约定由C 建筑设计院对A 服务公司的办公楼水房、化粪池、给水排水、空调及煤气外管线工程提供勘察、设计服务，做出工程设计书及相应施工图纸和资料。建筑安装合同约定由D 建筑工程公司根据C 建筑设计院提供的设计图纸进行施工，工程竣工时依据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，C 建筑设计院按时做出设计书并将相关图纸资料交付D 建筑工程公司，D 建筑公司依据设计图纸进行施工。工程竣工后，发包人会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，主要是由于设计不符合规范所致。原来C 建筑设计院未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给发包人带来了重大损失。由于设计人拒绝承担责任，B 建设工程总公司又以自己不是设计人为由推卸责任，发包人遂以C 建筑设计院为被告向法院起诉。法院受理后，追加B 建设工程总公司为共同被告，让其与C 建筑设计院一起对工程建设质量问题承担连带责任。
「案例评析」 本案中，市A 服务公司是发包人，市B 建设工程总公司是总承包人，C 建筑设计院和市D 建筑工程公司是分包人。对工程质量问题，B 建设工程总公司作为总承包人应承担责任，而C 建筑设计院和D 建筑工程公司也应该依法分别向发包人承担责任。总承包人以不是自己勘察设计和建筑安装的理由企图不对发包人承担责任，以及分包人以与发包人没有合同关系为由不向发包人承担责任是没有法律依据的。所以本案判决B 建设工程总公司和C 建筑设计院共同承担连带责任是正确的。
值得说明的是：依《合同法》第二百七十二条：“发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。”及《建筑法》第二十八条、第二十九条的规定：“禁止承包单位将其承包的全部工程转包给他人，施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。”本案中B 建设工程总公司作为总承包人不自行施工，而将工程全部转包他人，虽经发包人同意，但违反禁止性规定，亦为违法行为。
「案例」承包人和发包人签订了物流货物堆放场地平整工程合同，规定工程按我市工程造价管理部门颁布的《综合价格》进行结算。在履行合同过程中，因发包人未解决好征地问题，使承包人7台推土机无法进入场地，窝工200天，致使承包人没有按期交工。经发包人和承包人口头交涉，在征得承包人同意的基础上按承包人实际完成的工程量变更合同，并商定按“冶金部广东省某厂估价标准机械化施工标准”结算。工程完工结算时因为窝工问题和结算依据发生争议。承包人起诉，要求发包人承担全部窝工责任并坚持按第一次合同规定的计价依据和标准办理结算，而发包人在答辩中则要求承包人承担延期交工责任。法院经审理判决第一个合同有效，第二个回头交涉的合同无效，工程结算的依据应当依双方第一次签订的合同为准。
「案例评析」本案的关键在于如何确定工程结算计价的依据，即当事人所订立的两份合同哪个有效。依《合同法》“第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式”有关规定，建设工程合同的有效要件之一是书面形式，而且合同的签订、变更或解除，都必须采取书面形式。本案中的第一个合同是有效的书面合同，而第二个合同是口头交涉而产生的口头合同，并未经书面固定，属无效合同。所以，法院判决第一个合同为有效合同。
原告某房产开发公司与被告某建筑公司签订一施工合同，修建某一住宅小区。小区建成后，经验收质量合格。验收后1个月，房产开发公司发现楼房屋顶漏水，遂要求建筑公司负责无偿修理，并赔偿损失，建筑公司则以施工合同中并未规定质量保证期限，以工程已经验收合格为由，拒绝无偿修理要求。房产开发公司遂诉至法院。法院判决施工合同有效，认为合同中虽然并没有约定工程质量保证期限，但依建设部1993年11月16日发布的《建设工程质量管理办法》的规定，屋面防水工程保修期限为3年，因此本案工程交工后两个月内出现的质量问题，应由施工单位承担无偿修理并赔偿损失的责任。故判令建筑公司应当承担无偿修理的责任。
「案例评析」本案争议的施工合同虽欠缺质量保证期条款，但并不影响双方当事人对施工合同主要义务的履行，故该合同有效。《合同法》第二百七十五条规定“施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、捐款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。由于合同中没有质量保证期的约定，故应当依照法律、法规的规定或者其他规章确定工程质量保证期。法院依照《建设工程质量管理办法》的有关规定对欠缺条款进行补充，无疑是正确的。依据该办法规定；出现的质量问题属保证期内，故认定建筑公司承担无偿修理和赔偿损失责任是正确的。
「案例」甲工厂与乙勘察设计单位签订一份《厂房建设设计合同》，甲委托乙完成厂房建设初步设计，约定设计期限为支付定金后30天，设计费按国家有关标准计算。另约定，如甲要求乙增加工作内容，其费用增加 10％，合同中没有对基础资料的提供进行约定。开始履行合同后，乙向甲索要设计任务书以及选厂报
告和燃料、水、电协议文件，甲答复除设计任务书之外，其余都没有。乙自行收集了相关资料，于第37天交付设计文件。乙认为收集基础资料增加了工作内容，要求甲按增加后的数额支付设计费。甲认为合同中没有约定自己提供资料，不同意乙的要求，并要求乙承担逾期交付设计书的违约责任。乙遂诉至法院。法院认为，合同中未对基础资料的提供和期限予以约定，乙方逾期交付设计书属乙方过错，构成违约；另按国家规定，勘察、设计单位不能任意提高勘察设计费，有关增加设计费的条款认定无效，判定：甲按国家规定标准计算给付乙设计费；乙按合同约定向甲支付逾期违约金。
「案例评析」本案的设计合同缺乏一个主要条款，即基础资料的提供。按照《合同法》第二百七十四条“勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件（包括概预算）的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。合同的主要条款是合同成立的前提，如果合同缺乏主要条款，则当事人无据可依，合同自身也就无效力可言，勘察、设计合同不仅要条款齐备，还要明确双方各自责任，以避免合同履行中的互相推倭，保障合同的顺利执行。”及《建设工程勘察、设计合同条例有关规定，设计合同中应明确约定由委托方提供基础资料，并对提供时间、进度和可靠性负责。本案因缺乏该约定，虽工作量增加，设计时间延长，乙方却无向甲方追偿由此造成的损失的依据。其责任应自行承担，增加设计费的要求违背国家有关规定不能成立，故法院判决乙按规定收取费用并承担违约责任。
一单项选择题
1在编制竣工决算时，新增固定资产价格的计算是以（）为对象。
A.独立组织施工的单位工程
B.经济上独立核算的建设项目
C.独立发挥生产能力的单项工程
D定额划分的分部工程
答案：C
分析：新增固定资产价值是投资项目竣工投产后所增加的固定资产价值，即交付使用的固定资产价值。对于它的计算以经验收鉴定合格正式移交生产使用后能独立发挥生产能力即单项工程为对象。
2.竣工决算的主要内容有（）。
A.竣工财务决算说明书，竣工财务决算报表，工程竣工图，工程造价比较分析
B.竣工决算计算书，竣工决算报表，财务决算表
C.竣工决算计算书，财务决算表，竣工工程平面图，竣工决算报表
D.竣工决算报表，竣工决算计算书，财务决算表，工程造价比较分析
答案：A
分析：按照国家有关规定，竣工决算的内容包括竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程造价对比分析四个部分。前两个部分又称为建设项目竣工财务决算，是竣工决算的核心内容。
3.新增固定资产价值的内容不包括（）。
A.已投产的建安工程造价
B.应收的账款
C.增加固定资产价值的其他费用
D.达到固定资产标准的设备工器具购置费
答案：B
分析：该题是1997年全国造价工程师执业资格考试试题。这种出题方式在试卷中经常使用，大家应调整思考角度，用“排除法”逐项将“不包括”的内容找出来。
二、多项选择题
1.建设项目竣工决算中，计入新增固定资产价值的有（）。
A已经投入生产或交付使用的建筑安装工程造价
B达到固定资产标准的设备工器具的购置费用
C可行性研究费用
D其他相关建筑安装工程造价E 联合试运转费用
答案：A ，B ，C ，E
分析：新增固定资产价值包括的内容有：①已投入生产或交付使用的建筑安装工程造价；②达到固定资产标准的设备、工器具的购置费用；③增加固定资产价值的其他费用，包括土地征用及迁移费、联合试运转费、勘察设计费、项目可行性研究费、施工机构迁移费、报废工程损失费和建设单位管理费中达到固定资产标准的办公设备、生活家具、用具和交通工具等的购置费。
2.以下属于竣工验收的依据有（）。
A.批准的可行性研究报
B.批准的初步设计或扩大初步设计
C.批准的施工图设计
D.招标标底、承包合同等E. 财务报表分析
答案：A ，B ，C ，D
分析：竣工验收的依据是批准的可行性研究报告、初步设计或扩大初步设计、施工图、设备技术说明书和现行施工技术验收规范，以及主管部门（公司）有关审批、修改、调整的文件等。财务报表分析和工程造价对比分析属于竣工决算的内容，不是依据。
3.新增固定资产价值包括（）。
A.已投入生产或交付使用的建安工程造价
B.项目可行性研究费
C.土地使用权出让金
D.报废工程损失E. 土地征用及迁移补偿费
答案：A ，B ，D ，E
分析：该题系1998年考试试题。要求考生熟知新增固定资产的具体内容，要剔除归属于“无形资产”的“土地使用权出让金”。2001年考试也考了一道类似的题。
合同选择小例题：
1.当工程内容明确、工期较短时，宜采用（）。
A.总价可调合同
B.总价不可调合同
C.单价合同
D.成本加酬金合同
答案：B
分析：采用总价合同类型要求建设单位必须准备详细而全面的设计图纸（一般要求施工详图）和各项说明，使承包人能准确计算工程量。若工期较长，可能会因通货膨胀等因素导致价格的变化，宜采用总价可调合同；而工期较短时，可采用总价不可调合同。
2.设备安装工程具备单机无负荷试车条件的，应由（）组织试车。
A.业主
B.设计单位
C.施工单位
D.设备供应单位
答案：C
分析：《建设工程施工合同文本》规定，单机无负荷试车，当具备条件后，由承包方（施工单位）组织试车。
3.建设单位在（）合同中承担了项目的全部风险。
A.成本加酬金
B.单价可总价可调
C、总价合同
D.总价不可调
答案：A
分析：成本加酬金合同是业主向承包人支付工程项目的实际成本并按事先约定的某一种方式支付酬金的合同类型。在这类合同中，业主需承担项目实际发生的一切费用，因此也就承担了项目的全部风险。
4.按照施工合同文本的规定，承包人负责设计的图纸经工程师审查批准使用后，出现因设计责任的质量事故，该项损失应由（）负责。
A.发包人 B.工程师 C.承包人 D.承包人与工程师共同
答案：C
分析：按照《建设工程施工合同文本》规定，承包人完成的图纸经工程师审查批准使用后，出现因设计责任的质量事故，并不免除承包人本身的缺陷所应承担的责任，其造成的损失应由承包商负责。
1.施工合同当事人为（）。
A、发包人 B.承包人 C.监理单位 D.设计单位 E.咨询单位 答案：A ，B
分析：施工合同的当事人是发包人和承包人，监理单位是工程监理合同的当事人之一，设计单位是设计合同的当事人之一。
2.《建设工程施工合同文本》的附件包括（）等。
A. 协议书 B.通用条款 C.工程质量保修书 D.专用条款 E.发包人供应材料设备一览表
答案：C ，E
分析：《建设工程施工合同文本》由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”三部分组成，并附有三个附件：“承包人承揽工程项目一览表”、“发包人供应材料设备一览表”、“工程质量保修书”。
案例」承包人和发包人签订了采矿工业场地平整工程合同，规定工程按当地所在省建筑工程预算定额结算。在履行合同过程中，因发包人未解决好征地问题，使承包人7台推土机无法进入场地，窝工200天，致使承包人没有按期交工。经发包人和承包人口头交涉，在征得承包人同意的基础上按承包人实际完成的工程量变更合同，并商定按“冶金部某省某厂估价标准机械化施工标准”结算。工程完工结算时因为离工问题和结算定额发生争议。承包人起诉，要求发包人承担全部离工责任并坚持按第一次合同规定的定额结算，而发包人在答辩中则要求承包人承担延期交工责任。法院经审理判决第一个合同有效，第二个口头交涉的合同无效，工程结算定额应当依双方第一次签订的合同为准。
「案例评析」本案的关键在于如何确定工程结算定额的依据即当事人所订立的两份合同哪个有效。依《合同法》第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式的规定，建设工程合同的有效要件之一是书面形式，而且合同的签订、变更或解除，都必须采取书面形式。本案中的第一个合同是有效的书面合同，而第二个合同是口头交涉而产生的口头合同，并未经书面固定，属无效合同。所以，法院判决第一个合同为有效合同。
16. 招标工程标底价格要按照工程造价管理部门规定的定额和有关取费制定，标底价格受国家批准的工程概算控制，这种价格的形成特征属于我国建筑产品价格市场化过程中经历的（ ）。
A ，国家定价阶段 B.国家指导价阶段
C. 施工单位定价阶段 D.国家调控价阶段
41. 2000年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2004年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。自2000年552004年每年平均造价指数递增4％，预计建设期2年平均造价指数递减5％，估算拟建钢厂的静态投资额为（ ）万元（生产能力指数n 取0.8）。
A.16 958 B.16 815 C.14496 D.15 304
42. 某建设项目静态投资额为3000万元（其中1000万元为银行贷款，年实际利率4％），建设期为三年，投资比例为第一年20％，第二年50％，第三年0％，建设期内年平均价格上涨率为5％，则该项目第三年投资的涨价预备费为（ ）万元。
A.333.02 B.147.22 C.325.61 D.141.86
43. 某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员1000人，工资和福利费按照每人每年20000元估算。每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，则该项目流动资金估算额为（ ）万元。
A.6800 B.6760 C.9800 D.9760
44. 在建设项目财务评价中，反映项目赢利能力的动态比率性指标是（ ）。
A.ENPV B.FNPV C.EIRR D.FIRR
45. 某新建项目达产年份的设计生产能力为80万件，年固定成本为500万元，产品售价预计50元／件，销售税金及附加税率为6％，所得税税率为33％，产品可变成本为
30元／件，要想获得年税后利润50万元的生产能力利用率为（ ）。
A.40.44％ B.42.25％ C.78.46％ D.79.12％
46. 总平面设计是指总图运输设计和总平面配置，在总平面设计中影响工程造价的主要因素包括（ ）。
A. 占地面积、功能分区、运输方式 B.占地面积、功能分区、工艺流程
C. 占地面积、运输方式、工艺流程 D.运输方式、功能分区、工艺流程
47. 某新建企业有两个设计方案，方案甲总投资1500万元，年经营成本400万元，年产量为1000件；方案乙总投资1000 5~元，年经营成本360万元，年产量800件，当行业的标准投资效果系数小于（ ）时，甲方案优。
A.20％ B.25％ C.30％ D.35％
48. 关于限额设计的表述正确的是（ ）。
A. 限额设计侧重于投资控制，而优化设计侧重于质量控制
B. 限额进行施工图设计时，应把握以造价标准为主、质量标准为辅的原则
C. 限额设计控制工程造价区分纵向控制和横向控制两种方法，且以纵向控制为主
D. 限额设计使用不当可能会出现项目的功能水平低、全寿命费用高的现象
49. 设备安装工程费概算编制方法中，设备价值百分比法适用于（ ）。
A. 初步设计深度不够，且价格波动较大的国产标准设备
B. 初步设计深度足够，且价格波动不大的国产标准设备
C. 初步设计深度足够，但价格波动较大的进口标准设备
D. 初步设计深度不够，且价格波动不大的通用设备
50. 在市场经济条件下，影响工程造价最活跃、最主要的因素是（ ）。
A. 分部分项工程的工程量 B.分部分项工程的计量规则
C. 人工、材料、机械台班单价 D.人工、材料、机械台班消耗量
51. 建设项目招标公告与投标邀请书上应当载明（ ），以及获取招标文件的办法。
A. 招标人的名称和地址，项目的质量、数量，项目的实施地点及时间
B. 招标人的名称，项目地址、项目的质量、数量及项目的实施时间
C. 招标人的名称和地址，项目的性质、数量，项目的实施地点及实施时间
D. 招标人的名称和地址，项目的性质、数量，项目的招标地点及时间
52. 投标预备会的目的在于澄清招标文件中的疑问，投标预备会可安排在（ ）举行。
A. 勘察现场前1~2天 B.与勘察现场同一天
C. 发出招标文件后7日内 D.发出招标文件7日后28 13内
53. 关于投标报价策略论述正确的有（ ）。
A. 工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报价
B. 施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价
C. 一个建设项目总报价确定后，内部调整时，地基基础部分可适当提高报价
D. 当招标文件中部分条款不公正时，可采用增加建设方案法报价
54. 关于评标，下列不正确的说法是（ ）。
A. 评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密
B. 评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，且其人数为5人以上的单数
C. 评标委员会成员应是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平
D. 评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触
55. 《建设工程施工合同示范文本》附有三个附件，不属于其附件的是（ ）。
A. 承包人分包工程一览表 B.承包人承揽工程项目一览表
C. 发包人供应材料设备一览表 D.工程质量保修书
56. 某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是（ ）。
A. 费用由工程师承担，工期由承包方承担
B. 费用由承包方承担，工期由发包方承担
C. 费用由承包方承担，工期由承发包双方协商
D. 费用和工期均由承包方承担
57. 《建设工程施工合同示范文本》中，关于专利技术的申报和使用表述正确的是（ ）。
A. 发包人要求使用的，发包人办理申报手续，承包人承担相关费用
B. 发包人要求使用的，承包人办理申报手续，发包人承担相关费用
C. 承包人要求使用的，承包人办理申报手续，费用由承发包双方协商
D. 承包人要求使用的，报工程师认可后实施
58. 在设备采购评标方法中，具有评标考虑因素全面，且可以将难以用金额表示的各项要素量化后进行比较等优点的方法是（ ）。
A. 环比评分法 B.多比例评分法
C. 百分评定法 D.综合评标价法
59. 《FIDIC 施工合同条件》中，关于承包商的索赔权终止的时间规定是（ ）。
A. 颁发移交证书后，索赔权即行终止
B. 颁发解除缺陷证书后，索赔权即行终止
C. 颁发履约证书后，索赔权即行终止
D. 结清单生效后，索赔权即行终止
60. 在FIDIC 合同条件下，工程师无权发布变更指令的情况包括（ ）。
A. 对合同中任何工作工程量的改变
B. 在强制性标准外提高或降低质量标准
C. 改变原定的施工顺序或时间安排
D. 增加或缩短合同约定的工期
61. 某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天。合同履行过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推迟 30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为（ ） 万元。
A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2
62. 某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价800元／台班，折旧费为100元／台班，人工日工资单价为40 元／工日，窝工费10元／工_日。合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为（ ）元。
A.10600 B.10 200 C.11 600 D.12 200
63. 某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000m3，合同工期为16天，合同约定：工程量增加20％以内为施工方应承担的工期风险。挖运过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10 200m3，则施工方可提出的工期索赔为（ ）天。（结果四舍五人取整）
A.1 B.4 C.17 D.14
64. 某工程网络计划有三条独立的线路A —D 、B —E 、C 一F ，其中B 一E 为关键线路，
TFA ：TFD ：2天，TFc ：TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B 工作延误4天，因施工方案原因使D 工作延误8天，因不可抗力使0、
E 、F 工作均延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为 （ ）天。
A.42 B.24 C.14 D.4
65. 在FIDIC 合同条件中，关于索赔内容的论述正确的是（ ）。
A. 可索赔工期时，一定可索赔费用 B.可索赔费用时，一定可索赔工期
C. 可索赔利润时，一定可索赔费用 D.可索赔工期时，一定可索赔利润
66. 某桩基工程，业主通过招标与某基础工程公司签订了施工合同，工程量清单中估计工程量4000m3，合同价500元／m3，合同工期为40天。合同约定：- r期提前1天奖励2万元，拖后1天罚款4万元；工程款按旬结算支付。合同履行到第21天时发生了地震，造成停工4天，经工程师认可的施工方的实际损失为 10万元，第3旬完成工程量800m3；后期因机械故障停工3天，最后实际工期为50天。不考虑其他款项，施工方在第3旬应得到的工程款为（ ）万元。
A.58 B.14 C.0 D.50
67. 某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.2，调价要素分为A 、B 、C 三类，分别占合同价的比重为0.15、0.35、0.3，结算时价格指数分别增长了 20％、15％、25％，则该工程实际结算款额为（ ）万元。
A.115.75 B.119.75 C.118.75 D.120.75
68. 某工程公司工期为3个月，2002年5月1日开工，5-7月份计划完成工程量分别为
500吨、2000吨、1500吨，计划单价为5000元／吨；实际完成工程量分别为400吨、1600 吨、2000吨，5-7月份实际价格均为4000元／吨。则6月末的投资偏差为（ ）万元。
A.450 B.—450 C.—200 D.200
69. 在偏差分析的方法中，具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是（ ）。
A. 横道图法 B.表格法
C. 曲线法 D.时标网络图法
70. 本身具有使用价值，且其价值在于它的使用能产生超额获利能力，一般不作为无形资产人账，自创过程中发生的费用按当期费用处理，按此确定价值的资产属于（ ）。
A. 固定资产 B.流动资产
C. 无形资产 D.递延资产
71. 某医院建设项目由甲、乙、丙三个单项工程组成，其中：勘察设计费60万元，建设项目建筑工程费2000万元、设备费3000万元、安装工程费1000万元，丙工程建筑工程费600万元、设备费1000万元、安装工程费200万元，则丙单项工程应分摊的勘察设计费
为（ ）万元。
A.]8.00 B.19.20 C.16.00 D.18.40
72. 下列属于无形资产的是（ ）。
A. 建设单位开办费 B.长期待摊投资
C. 土地使用权 D.短期待摊投资 ‘
二、多项选择题（共24题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
73. 国产非标准设备原价按成本计算估价法确定时，其包装费的计算基数包括（ ）。
A. 材料费 B.辅助材料费
C. 加工费 D.非标准设备设计费
E. 外购配套件费
74. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，规费包括（ ）。
A. 工程排污费 B.工程定额测定费
C. 文明施工费 D.住房公积金
E. 社会保障费
75. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，劳动保险费包括 （ ）。
A. 养老保险费 B.离退休职工的异地安家补助费
C. 职工退休金 D.医疗保险费
E. 女职工哺乳时间的工资
76. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，工料单价法计算程序中，当以直接费为计算基数时，利润的计算基数包括（ ）。
A. 直接工程费 B.措施费
C. 规费 D.企业管理费
E. 建设单位管理费
77. 土地征用及迁移补偿费包括（ ）。
A. 征地动迁费 B.安置补助费
C. 土地补偿费 D.土地增值税
E. 青苗补偿费
78. 工程建设其他费用构成中，属于与来来生产经营有关的其他费用是（ ）。
A. 联合试运转费 B.研究试验费
C. 工程监理费 D.办公和生活家具购置费
E. 生产人员培训费
79. 工程建设定额按编制程序和用途可分为（ ）。
A. 施工定额 B.预算定额
C. 概算指标 D.劳动消耗定额
E. 材料消耗定额
80. 我国建筑产品价格市场化的第二阶段是国家指导阶段，其价格形成的特征是（ ）。
A. 自发形成 B.计划控制性
C. 自发波动 D.国家指导性
E. 竞争性
81. 施工定额是建筑安装企业管理的基础，也是工程建设定额体系中的基础，其作用为（
A. 施工定额是施工企业计划管理的依据
B. 施工定额是组织和指挥施工生产的有效工具
C. 施工定额是编制施工预算的基础
D. 施工定额是编制投标报价的基础和竣工结算的依据
E. 施工定额有利于推广先进技术
82. 工程量清单的项目设置规则是为了统一工程量清单的（ ）。
A. 项目名称 B.项目编码
C. 计量单位 D.措施费计算规则
E. 项目特征
83. 工程量清单招标中，建设项目标底价格的计算基础是（ ）。
A. 工程量清单 B.招标评标办法
C. 企业定额 D.工程造价各种信息、资料和指数 ）。
E. 国家、地区或行业的定额资料
84. 采用工程量清单报价，下列计算公式正确的是（ ）。
A. 分部分项工程费二∑分部分项工程量X 分部分项工程单价
B. 措施项目费：∑措施项目工程量X 措施项目综合单价
C. 单位工程报价二∑分部分项工程费
D. 单项工程报价：∑单位工程报价
E. 建设项目总报价二∑单项工程报价
85. 工程量清单计价中，分部分项工程的综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需（用组成。
A. 人工费、材料费、机械使用费 B.管理费
C. 临时设施费 D.利润
E. 税金
86. 在生产成本费用估算中，总成本费用包含而可变成本中不包含的生产要素有（ ）。
A. 计时工资 B.计件工资
C. 修理费 D.折旧费
E. 摊销费
87. 在编制“资金来源与运用表”时，下列（ ）属于资金来源项目。
A. 流动资金借款 B.流动资金
C. 回收流动资金 D.流动资金借款还本
E. 流动资金借款付息
88. 设计概算编制方法中，照明工程概算的编制方法包括（ ）。
A. 概算定额法 B.设备价值百分比法
C. 概算指标法 D.综合吨位指标法
E. 类似工程预算法 等费 ）
89. 凡在国内使用国有资金的项目，必须进行招标的情况包括（ ）。
A. 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上
B. 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上
C. 施工单项合同估算价在200万元人民币以上
D. 项目总投资额在1000万元人民币以上
E. 项目总投资额在2000万元人民币I ：2_L
90. 根据《招标投标法》和建设部有关规定，施工招标文件编制中应遵循的规定包括 （
A. 工期在12个月以内的工程，必须采用固定价格合同
B. 结构复杂且工期在12个月以上的工程，应采用调整价格
C. 要求的工期比工期定额缩短20％以上（含20％）的，应计算赶工措施费
D. 招标文件中应明确投标准备时间，最短不得少于30天
E. 招标文件中应明确投标保证金的数额及支付方式
91. 评标过程中应当作为废标处理的情况包括（ ）。
A. 投标文件未按照招标文件的要求予以密封
B. 拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或补正
C. 投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应
D. 经评标委员会确认投标人报价低于其成本价
E. 组成联合体投标，投标文件未附联合体各方共同投标协议
92. 关于解除合同不正确的说法是（ ）。
A. 施工合同当事人协商一致并报经有关部门同意后，施工合同可以解除
B. 专用条款约定的风、雨、雪造成工程停、缓建，致使合同无法履行，合同双方可以解除
合同
C. 因工程款支付问题承包人停工达28天，发包方仍不支付工程款，承包人有权解除合
同 ）。
D. 承包人将其承包的全部工程转包给他人，发包人有权解除合同
E. 合同解除后，当事人双方约定的结算和清理条款同时失效
93. 《建设工程施工合同示范文本》中，关于工程保险，正确的说法有（ ）。
A. 开工前发包人应当为建设工程和施工场地内承包方人员及第三方人员生命财产办理保险
B. 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
C. 运至施工场地内用于工程的待安装设备，当由承包方保管时则由承包人办理保险，并支付保险费用
D. 在订立保险合同前，保险人与投保人均应履行告知义务
E. 保险人如发现不安全因素，应及时向投保人提出建议
94. 《FIDIC 施工合同条件》中，关于指定分包商的表述正确的是（ ）。
A. 指定分包商是业主（或工程师）指定的特殊分包商
B. 指定分包商应与业主签订特殊工作的分包合同
C. 指定分包商在合同关系中与一般分包商的地位不同
D. 选择指定分包商的目的是为便于工程师对现场协调管理
E. 给指定分包商的付款应从暂列金额内开支95. 《建设工程施工合同示范文本》规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列
表述正确的是（ ）。
A. 设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准
B. 承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意
C. 改变有关工程的施工时间和J 顷序属于设计变更
D. 变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更
E. 变更工程价款的报告应由承包人提出
96. 在FIDIC 合同条件中，可索赔工期和费用，但不可以索赔利润的索赔事件包括（ ）。
A. 业主延误移交施工现场 B.业主提前占用工程
C. 工程师延误发放图纸 D.不可预见的外界条件
E. 施工中遇到文物
参考答案
一、单项选择题
1.C 2.B 3.C 4.B 5.A 6.D 7.C 8.D 9.C 10.C
11.C 12.，D 13.B 14.C 15.A 16.B 17.D 18.D 19.A 20.A
21.B X.C 23.C 24.A 25.A 26.D 27.C 28.A 29.D 30.D
31.A 32.B： 33.C 34.B 35.D 36.D 37.A. 38.B 39.A 40.C
41.A 42.D 43.A 44.D 45.B 46.A 47.A 48.D 49.D 50.C
51. C 52.D 53.C 54.B 55.A 56.D 57.D 58.C 59.D 60. D61.A 62.B 63.C 64.C 65.C 66.D 67.A 68.C 69. B 70‘C
71.A 72.C
二、多项选择题
73.A 、B 、C 、E 74.A、B 、D 、E 75.B、C 76.A、B 、C 、D
77.A 、B 、C 、E
78.A 、D 、E 79.A、B 、C 80.B、D 、E 81.A、B 、C 、E
82.A 、B 、C
83.A 、D 、E 84.B、D 、E 85.A、B 、D 86.A、C 、D 、E
87.A 、C
88.A 、C 、E 89.A、B 、C 90.B、C 、E 91.C、D 92.A、C 、E
93.B 、D 、E 94.A、D 、E 95.B、C 、E 96.D、E