《建设工程合同管理》模拟试题
一、单项选择题（每题的备选项中，只有１个最符合题意）
１合同法律关系（ A ），是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
Ａ主体 Ｂ客体
Ｃ内容 Ｄ事实
２企业法人（ D ）取得法人资格。
Ａ成立之日 Ｂ注册资金到位后
Ｃ建立组织机构后 Ｄ经工商行政管理机关核准登记后 ３合同法律关系内容包括（ B ）。
Ａ行为 Ｂ权利
Ｃ当事人 Ｄ智力成果
４在下列经济法律关系主体中，（ B ）是法人。
Ａ公司经理 Ｂ施工企业
Ｃ公司董事长 Ｄ施工队
５能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是（ B ）。 Ａ法律关系主体 Ｂ法律事实
Ｃ法律关系客体 Ｄ法律关系内容
６法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民
事义务的（ D ）。
Ａ自然人 Ｂ公民
Ｃ领导者 Ｄ组织
７违约是法律事实中的（ A ）。
Ａ违法行为 Ｂ合法行为
Ｃ自然事件 Ｄ社会事件
８对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种（ D ）。
Ａ合法行为 Ｂ违法行为
Ｃ自然事件 Ｄ社会事件
９对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（ D ）。
Ａ合法行为 Ｂ违法行为
Ｃ自然事件 Ｄ社会事件
１０代理是代理人在代理权限内，以（ B ）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
Ａ代理人和被代理人 Ｂ被代理人
Ｃ第三人 Ｄ自己
１１监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求（ A ）赔偿损失。
Ａ建设单位 Ｂ监理单位
Ｃ监理工程师 Ｄ项目经理
１２在下列各项中，符合代理特征的是（ C ）。
Ａ代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为
Ｂ代理人以自己的名义实施代理行为
Ｃ代理人在授权范围内独立地表现自己的意志
Ｄ代理行为的民事责任由代理人承担
１３工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（ B ）承担。
Ａ乙项目经理 Ｂ甲施工企业
Ｃ建设单位 Ｄ具体施工人员
１４施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。
Ａ施工企业 Ｂ施工企业的法定代表人
Ｃ施工企业的项目经理 Ｄ具体的施工人员
１５施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人，这种代理是（ A ）代理。
Ａ委托 Ｂ法定
Ｃ指定 Ｄ再
１６在工程建设中涉及的代理主要是（ A ）。
Ａ委托代理 Ｂ法定代理
Ｃ指定代理 Ｄ再代理
１７施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限为施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向（ B ）提出支付合同款的要求。 Ａ监理单位 Ｂ施工单位
Ｃ项目经理 Ｄ建设单位
１８下列关于保证的说法不正确的是（ B ）。
Ａ保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人
Ｂ保证法律关系包括保证人和被保证人（债务人）两方当事人
Ｃ保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证
Ｄ当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任 １９能够作为保证人的为（ B ）。
Ａ法人的职能部门 Ｂ公司
Ｃ学校 Ｄ幼儿园
２０债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是（ C ）。
Ａ定金 Ｂ留臵
Ｃ抵押 Ｄ质押
２１下列哪些财产可以抵押（ C ）。
Ａ土地所有权
Ｂ抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
Ｃ抵押人所有的房屋
Ｄ有争议的财产
２２下列财产中，（ A ）不得抵押。
Ａ土地所有权 Ｂ土地使用权
Ｃ房屋 Ｄ交通运输工具
２３定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（ B）。
Ａ１０ Ｂ２０
Ｃ２５ Ｄ３０
２４工程建设的过程中，（ C ）保证的金额是可以随时间变化的。 Ａ施工投标保证 Ｂ施工合同的履约保证
Ｃ施工预付款保证 Ｄ工程保险
２５在工程建设的过程中，（ C ）是最为常用的一种担保方式。 Ａ抵押 Ｂ留臵
Ｃ保证 Ｄ定金
２６采用《建设工程施工合同（示范文本）》应当由（ A ）投保建筑工程一切险。
Ａ发包人 Ｂ工程师
Ｃ承包人 Ｄ项目经理
２７采用ＦＩＤＩＣ《施工合同条件》时，应当由（ C ）投保建筑工程
一切险。
Ａ发包人 Ｂ工程师
Ｃ承包人 Ｄ项目经理
２８一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（ B ）。
Ａ３个月 Ｂ６个月
Ｃ１２个月 Ｄ２４个月
２９当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（ B ）之日起生效。 Ａ签订 Ｂ登记
Ｃ履行 Ｄ主合同生效
３０经过公证后，具有强制执行效力的文书是（ D ）。
Ａ遗嘱文书 Ｂ施工合同文书
Ｃ保险合同文书 Ｄ追偿债款的债权文书
３１下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是（ B ）。 Ａ公证一般实行自愿申请原则，签证反之
Ｂ签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为
Ｃ公证与签证的效力等同
Ｄ公证和签证在我国域内和域外都有法律效力
３２某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认（ C ）。
Ａ尚无合同关系
Ｂ合同没有成立
Ｃ合同已经成立
Ｄ由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任 ３３Ａ公司授权其采购员甲到Ｂ公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与Ｂ公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（ D ）。
Ａ要求甲支付电视机的货款
ＢＡ公司向Ｂ公司无偿退货
Ｃ由Ｂ公司交付计算机，Ａ公司支付计算机的货款
Ｄ由Ｂ公司交付电视机，Ａ公司支付电视机的货款
３４在下列合同中，（ C ）合同是可变更的合同。
Ａ一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的
Ｂ以合法活动掩盖非法目的的
Ｃ因重大误解而订立的
Ｄ损害社会公共利益的
３５合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用（ A ）确定价款。
Ａ补充协议 Ｂ合同有关条款
Ｃ交易习惯 Ｄ按照通常标准
３６合同生效后，当事人发现合同对给付货币的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用（ D ）确定。
Ａ补充协议 Ｂ合同有关条款
Ｃ交易习惯 Ｄ在接收货币一方所在地履行
３７一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为２万元，双方各有１万元的经济损失，甲乙双方都有过错，但甲方是主要过错方（７５ 过错），损失承担应为（ C ）。
Ａ各自承担自己的损失 Ｂ甲方赔偿乙方１万元的损失 Ｃ甲方赔偿乙方０５万元的损失 Ｄ甲方赔偿乙方２万元的损失 ３８在合同权利义务终止的原因中，（ A ）是最主要和最常见的原因。 Ａ债务清偿 Ｂ合同解除
Ｃ免除债务 Ｄ债务抵消
３９仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（ B ）申请执行。
Ａ当地人民政府 Ｂ人民法院
Ｃ仲裁委员会 Ｄ调解委员会
４０表见代理的法律后果由（ B ）承担。
Ａ无权代理人 Ｂ被代理人
Ｃ善意第三人 Ｄ保险公司
４１可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（ D ）撤销。 Ａ建设行政主管部门 Ｂ设计单位
Ｃ监理单位 Ｄ人民法院
４２一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，施工合同发生纠纷后，施工企业应当向（ B ）人民法院提出诉讼申请。
Ａ施工企业所在地 Ｂ工程所在地
Ｃ合同签订地 Ｄ建设单位所在地
４３根据我国合同法的有关规定，下列（ A ）情形的要约可以撤销。 Ａ主要约已经到达受要约人
Ｂ要约人确定了承诺期限
Ｃ要约人明示要约不可撤销
Ｄ受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作 ４４下列可以构成一个有效的承诺是（ B ）。
Ａ承诺是由非受要约人做出
Ｂ承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效
Ｃ承诺的内容对要约的数量提出适当变更的
Ｄ向不特定的多数人同时做出承诺
４５我国合同法规定要约生效的原则是（ B ）时。
Ａ发出要约 Ｂ要约到达对方
Ｃ对方了解要约内容 Ｄ对方作出承诺
４６合同生效应当具备的条件不包括（ D ）。
Ａ当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力
Ｂ意思表示真实
Ｃ不违反法律或者社会公共利益
Ｄ必须采用一定的合同形式
４７下列关于合同生效的时间说法不正确的是（ C ）。 Ａ一般说来，依法成立的合同，自成立时生效
Ｂ书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效
Ｃ附解除条件的合同，自条件成就时生效
Ｄ附生效条件的合同，自条件成就时生效
４８法人的法定代表人超越权限订立的合同，（ D ）。 Ａ该代表行为一律无效
Ｂ除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效 Ｃ该代表行为一律有效
Ｄ除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效 ４９无效合同从（ C ）时起就没有法律效力。
Ａ被确认无效 Ｂ履行
Ｃ订立 Ｄ谈判
５０可变更的建设工程施工合同，当事人应当请求（ D ）变更。 Ａ建设行政主管部门 Ｂ设计单位
Ｃ监理单位 Ｄ人民法院
５１在下列几种情形中，（ D ）合同是可变更的合同。
Ａ损害公共利益的
Ｂ以合法活动掩盖非法目的的
Ｃ恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
Ｄ以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的
５２在下列合同中，（ C ）合同是可撤销的合同。
Ａ造成对方人身伤害而免责的
Ｂ恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的
Ｃ在订立时显失公平的
Ｄ违反法律强制规定的
５３合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，也无法通过其他方法确定，可以按照（ B ）价格履行。
Ａ订立合同时订立地的市场 Ｂ订立合同时履行地的市场
Ｃ履行合同时订立地的市场 Ｄ履行合同时履行地的市场
５４合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用（ D ）确定。
Ａ补充协议 Ｂ合同有关条款
Ｃ交易习惯 Ｄ在不动产所在地履行
５５一个买卖合同执行的是政府定价，２０００年２月__________１日订立
合同时价格为每千克１００元，合同规定２０００年４月１日交货，违约金为每千克１０元，交货后付款，但卖方直至２０００年６月１日交货，而政府定价于２０００年５月１日调整为每千克１２０元，买方
应当按照每千克（ A ）元向卖方付款。
Ａ９０ Ｂ１００
Ｃ１１０ Ｄ１２０
５６一个买卖合同执行的是政府定价，２０００年２月１日订立合同是价格为每千克１００元，合同规定２０００年４月１日交货，违约金为每千克１０元，交货后１０日内付款。但卖方２０００年４月１日交货，而政府定价于２０００年５月１日调整为每千克１２０元，买方直至２０００年６月１日才付款，买方应当按照每千克（ D ）元向卖方付款。
Ａ１００ Ｂ１１０
Ｃ１２０ Ｄ１３０
５７甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是（ C ）。
Ａ先履行抗辩权 Ｂ先诉抗辩权
Ｃ同时履行抗辩权 Ｄ不安抗辩权
５８应当先履行合同的一方虽然有确切证据证明对方有（ D ）情形的，但仍不能中止履行自己的债务。
Ａ经营状况严重恶化
Ｂ转移财产、抽逃资金，以逃避债务
Ｃ丧失商业信誉
Ｄ有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形，但对方提供适当的担保
５９下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的（ C ）。 Ａ是合同当事人双方基于合同内的约定
Ｂ债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务
Ｃ合同当事人之间的债权和债务关系因此改变
Ｄ合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变
６０下列关于违约责任的说法不正确的是（ A ）。
Ａ承担违约责任的条件采用过错责任原则
Ｂ承担违约责任的条件采用严格责任原则
Ｃ承担违约责任是以补偿性为原则的
Ｄ承担违约责任在有些情况下也具有惩罚性
６１在下列解决合同纠纷的方式中，（ D ）是不以双方自愿为前提的。 Ａ协商 Ｂ调解
Ｃ仲裁 Ｄ诉讼
６２工程建设合同纠纷的仲裁由（ D ）的仲裁委员会仲裁。
Ａ工程所在地 Ｂ建设单位所在地
Ｃ施工单位所在地 Ｄ双方选定
６３当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，（ C ）承担赔偿责任。
Ａ未违约方只能依据定金条款要求对方
Ｂ违约方有权选择适用的违约金或定金条款
Ｃ未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方
Ｄ未违约方采用违约金条款加定金条款计算之和要求对方
６４当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（ C ）内提出。
Ａ１个月 Ｂ３个月
Ｃ６个月 Ｄ１２个月
６５无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向（ D ）撤销。 Ａ建设行政主管部门 Ｂ质量监督机构
Ｃ监理单位 Ｄ仲裁委员会
６６合同当事人双方权利义务共同指向的对象是（ A ）。
Ａ标的 Ｂ数量
Ｃ质量 Ｄ价款
６７建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由（ C ）确定合同的效力。
Ａ发包人确认 Ｂ工程师确认
Ｃ仲裁委员会 Ｄ人民法院
６８双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取（ C ）的措施。
Ａ将财产返还给对方 Ｂ赔偿损失
Ｃ继续履行 Ｄ追缴财产
６９因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权，这是债权人的（ A ）。 Ａ代位权 Ｂ撤销权
Ｃ先履行抗辩权 Ｄ后履行抗辩权
７０仲裁应当（ B ）进行。
Ａ不开庭 Ｂ开庭但不公开
Ｃ公开开庭 Ｄ书面审理，当事人不出庭
７１．在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（ A ）。
Ａ视为撤回仲裁申请 Ｂ视为无仲裁协议
Ｃ缺席裁决 Ｄ移交人民法院判决
７２在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（ C ）。
Ａ视为撤回仲裁申请 Ｂ视为无仲裁协议
Ｃ缺席裁决 Ｄ移交人民法院判决
７３当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的，可以向（ D ）申请撤销裁决。
Ａ该仲裁委员会
Ｂ仲裁委员会所在地的行政机关
Ｃ仲裁委员会所在地的基层人民法院
Ｄ仲裁委员会所在地的中级人民法院
７４具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起（ C ）内没有行使撤销权，撤销权消失。
Ａ３个月 Ｂ６个月
Ｃ１年 Ｄ２年
７５采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是（ C ）。 Ａ发件人的主营业地 Ｂ发件人的经常居住地
Ｃ收件人的主营业地 Ｄ收件人的经常居住地
７６缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是（ C ）。
Ａ当事人有损失 Ｂ当事人有过错
Ｃ合同尚未成立 Ｄ过错与损失之间的因果关系
７７在下列各种合同中，一般情况下（ C ）订立的合同有效。
Ａ限制民事行为能力人 Ｂ无代理权人
Ｃ法定代表人越权 Ｄ无处分权人处分他人财产
７８对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求（ C ）
确认无效。
Ａ人民法院 Ｂ监理单位
Ｃ建设行政主管部门 Ｄ建设单位
７９监理服务的采购，单项合同估算价在（ C ）万元人民币以上的项目，必须进行招标。
Ａ５０ Ｂ１００
Ｃ２００ Ｄ５００
８０与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（ D ）。
Ａ节省招标费用
Ｂ招标时间短
Ｃ减小合同履行过程中承包不违约的风险
Ｄ竞争激烈
８１建设项目施工规模在（ C ）万元人民币以上估算价的必须进行招标。 Ａ５０ Ｂ１００
Ｃ２００ Ｄ３００
８２工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是（ C ）。
Ａ设计取费高低 Ｂ设计单位的资历
Ｃ设计方案的优劣 Ｄ设计任务完成的进度
８３招标投标法规定，应由（ D ）监督招标活动是否依法进行。 Ａ招标人的董事会 Ｂ招标代理机构
Ｃ仲裁机构 Ｄ建设行政主管部门
８４建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以（ A ）。 Ａ参加开标会 Ｂ作为评标委员
Ｃ决定中标人 Ｄ参加定标投票
８５应以（ B ）为最优投标书。
Ａ投标价最低 Ｂ评审标价最低
Ｃ评审标价最高 Ｄ评标得分最低
８６当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（ D ）为准。
Ａ招标文件中的规定
Ｂ现场考察时招标单位的口头解释
Ｃ招标单位在会议上的口头解答
Ｄ发给每个投标人的书面质疑解答文件
８７“评标价”是指（ D ）。
Ａ标底价格
Ｂ中标的合同价格
Ｃ投标书中标明的报价
Ｄ以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值
８８招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（ C ）。 Ａ初步设计编制的概算价 Ｂ施工图设计编制的预算价
Ｃ投标书中标明的报价 Ｄ评标委员会算出的评标价
８９招标文件中投标须知是为了（ A ）。
Ａ指导投标人正确报价 Ｂ避免投标人中标后拒签合同 Ｃ避免泄漏标底 Ｄ进行资格预审
９０评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论（ C ）。 Ａ变更投标工期 Ｂ变更投标报价
Ｃ投标书中含有的技术细节 Ｄ中标通知书的主要内容
９１工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（ B ）的选择。 Ａ报价 Ｂ能力
Ｃ资历信誉 Ｄ规模和经济实力
９２招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由（ 定中标人。
Ａ招标人 Ｂ评标委员会
Ｃ招标代理机构 Ｄ建设行政主管部门
９３投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是（ D ）。Ａ市场行为 Ｂ企业行为
Ｃ正当竞争行为 Ｄ不正当竞争行为
９４工程施工投标的主体是（ C ）。
Ａ业主 Ｂ监理工程师
Ｃ承包商 Ｄ设备供应单位 A ）决
９５从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称（ A ）。
Ａ全过程承包 Ｂ施工总承包
Ｃ设计总承包 Ｄ联合承包
９６设计招标方式有（ B ）。
Ａ公开招标 Ｂ公开招标、邀请招标
Ｃ公开招标、邀请招标、议标 Ｄ邀请招标、议标
９７下列各项中，（ C ）不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 Ａ建设用地征用完毕，施工图纸完成
Ｂ概算已经批准，建设项目已正式列入计划
Ｃ招标文件已经编制好
Ｄ建设资金、建材、设备来源已经落实
９８施工招标文件的内容一般不包括（ B ）。
Ａ工程量清单 Ｂ资格预审条件
Ｃ合同条件 Ｄ投标须知
９９对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于（ B ）。 Ａ２家 Ｂ３家
Ｃ５家 Ｄ没有限制
１００招标代理行为属于（ A ）。
Ａ委托代理 Ｂ法定代理
Ｃ指定代理 Ｄ复代理
１０１公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（ A ）。 Ａ是否进行资格预审 Ｂ是否组织现场考察
Ｃ是否解答投标单位的质疑 Ｄ是否公开开标
１０２工程标底是工程项目的（ B ）。
Ａ中标合同价格 Ｂ招标预期价格
Ｃ施工结算价格 Ｄ工程概算总价格
１０３招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来自（ D ）。
Ａ参与竞争的投标人 Ｂ招标单位的董事会
Ｃ上级行政主管部门 Ｄ省、市政府部门提供的专家名册 １０４投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括（ C ）。
Ａ提供的投标担保有瑕疵 Ｂ货物包装方式不符合招标文件的要求 Ｃ个别地方存在漏项 Ｄ明显不符合技术规格要求
１０５监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为（ C ）。
Ａ合同内写明的监理业务开始实行到完成时间
Ｂ从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止
Ｃ从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止
Ｄ从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止
１０６由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（ B ）。
Ａ正常工作 Ｂ附加工作
Ｃ额外工作 Ｄ意外工作
１０７监理合同示范文本规定，（ D ）属于监理服务的额外工作。
Ａ由于委托人或第三方原因使正常的服务受到阻碍导致增加了工作持续时间 Ｂ合同内约定由委托人承担的义务，经过协商改由监理单位承担
Ｃ应委托人的要求提出更改服务内容建议而增加的工作
Ｄ出现不应由监理单位负责的特殊情况，导致终止执行监理任务的善后工作 １０８监理合同示范文本规定，合同内约定由委托人提供的设施改由监理单位自备，则应按（ D ）计算设施使用补偿费。
Ａ补偿金额＝设备在工程上使用的时间×设备原值
Ｂ补偿金额＝设备原值×设备在工程上使用时间×设备折旧率
Ｃ补偿金额＝设备原值×设备折旧率＋管理费
Ｄ补偿金额＝设备在工程上使用的时间占折旧年限比例×设备原值＋管理费 １０９不属于委托监理合同监理人义务的内容是（ B ）。
Ａ在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作
Ｂ负责建设工程外部协调工作
Ｃ按合同约定派驻人员
Ｄ不得泄露申明的秘密
１１０在我国现行监理费计算方法中，适用于单工程或临时性工程的方法是（ C ）。
Ａ按监理工程概预算百分比计收
Ｂ按委托人和监理人商定的方法计收
Ｃ按参与监理工作的年度平均人数计收
Ｄ按监理工程估算价百分比计数
１１１因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位（ A ）。
Ａ不承担责任 Ｂ监理单位承担全部责任
Ｃ监理单位承担监督不力的责任 Ｄ监理单位承担连带责任
１１２合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位（ D ）。
Ａ向委托人支付使用费并归还委托人
Ｂ可将设备免费带走
Ｃ可向委托人支付使用期间的折旧费后带走
Ｄ不需向委托人支付任务费用归还委托人
１１３承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位（ D ）。
Ａ应从委托人方获得附加监理酬金
Ｂ应从委托人方获得额外监理酬金
Ｃ应从承包方获得合理化建议的奖金
Ｄ不应从任何一方获得额外奖励或酬金
１１４监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可（ D ）。 Ａ发出中止合同通知，令监理合同即行停止
Ｂ发出未履行义务通知后在第２１天单方终止合同
Ｃ发出未履行义务通知后２１天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第３５天，监理合同即行终止
Ｄ首先发出未履行义务通知，２１天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出３５天内发出终止合同通知，监理合同即行终止
１１５监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（ D ）。 Ａ监理单位自费收集 Ｂ向委托人付费索取
Ｃ向设计单位付费索取 Ｄ委托人免费提供
１１６依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是（ D ）。
Ａ工程总投资超过预期金额
Ｂ因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长
Ｃ承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长
Ｄ监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故
１１７监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由
（ A ）。
Ａ监理单位承担 Ｂ承包商承担
Ｃ委托人补偿，属于附加监理费用 Ｄ委托人补偿，属于额外监理费用 １１８建设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本，《建设工程设计合同》（二）［ＧＦ－２０００－０２１０］与（一） ［ＧＦ－２０００－０２０９］ 中条款内容差异的主要原因是由于委托的工作内容不同，即承包工程项目的（ C ）任务。
Ａ勘察、设计 Ｂ设计、施工
Ｃ专业工程设计 Ｄ民用建筑工程设计
１１９设计合同生效的时间是指（ C ）之日。
Ａ设计人收到中标通知书
Ｂ当事人双方在合同签字盖章
Ｃ设计人收到发包人的定金
Ｄ设计人实际开始工作
１２０设计合同正常履行情况下，应在（ D ）时终止合同。
Ａ提交设计文件 Ｂ设计文件通过审批
Ｃ设计人向施工单位完成设计交底 Ｄ工程施工完成竣工验收
１２１施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设计的建议。发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时间内完成变更任务，与设计人协商并经设计人同意将此部分工
作委托其他设计单位完成。变更图纸经过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改的设计存在重大缺陷。就设计合同而言，应由（ A ）承担责任。 Ａ发包人 Ｂ设计人
Ｃ施工承包人 Ｄ监理工程师
１２２设计人完成了规定设计任务的２５时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为（ C ）。
Ａ设计人没收发包人支付的定金
Ｂ设计人没收定金，发包人再支付合同价25%的设计费
Ｃ发包人应支付合同价50%的设计费
Ｄ设计人没收定金，发包人再支付合同价50%的设计费
１２３由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，（ C ）。
Ａ不再承担其他赔偿责任 Ｂ返还设计合同规定的定金
Ｃ免收直接损失部分的设计费 Ｄ双倍返还设计合同规定的定金 １２４设计合同履行过程中，（ A ）属于设计人的责任。
Ａ确定设计参数的取值
Ｂ组织对设计成果的鉴定
Ｃ办理设计成果的报批手续
Ｄ为现场的设计人员提供必要的工作条件
１２５设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（ D ）。
Ａ没收全部定金补偿损失
Ｂ要求发包人支付双倍的定金
Ｃ要求发包人补偿实际发生的损失
Ｄ要求发包人付给合同约定设计费用的５０
１２６根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（ B ）约定承发包双方的权利和义务。
Ａ通用条款 Ｂ专用条款
Ｃ监理合同 Ｄ协议书
１２７施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ C ）的日历天数计算。
Ａ合同签字日起按投标文件中承诺
Ｂ合同签字日起按招标文件中要求
Ｃ合同约定的开工日起按投标文件中承诺
Ｄ合同约定的开工日起按招标文件中要求
１２８在施工合同中，项目经理是（ B ）授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。
Ａ发包人单位法定代表人 Ｂ承包人单位法定代表人
Ｃ总监理工程师 Ｄ发包人代表
１２９下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（ D ）。 Ａ在合同协议书内应明确注明开工日期
Ｂ在合同协议书内应明确注明竣工日期
Ｃ在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数
Ｄ招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数 １３０建设单位在（ D ）合同中承担了项目的全部风险。
Ａ单价 Ｂ总价可调
Ｃ总价不可调 Ｄ成本加酬金合同
１３１某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用（ D ）合同。 Ａ可调价的总价 Ｂ不可调价的总价
Ｃ单价 Ｄ成本加酬金
１３２组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（ C ）。
Ａ合同专用条款 Ｂ投标书
Ｃ协议书 Ｄ合同通用条款
１３３在下列合同文件中，（ D ）具有优先的解释效力。
Ａ合同履行中工程洽商协议 Ｂ施工合同通用条款
Ｃ图纸 Ｄ施工合同专用条款
１３４在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是（ A ）。
Ａ保护施工现场地下管线
Ｂ办理土地征用
Ｃ进行设计交底
Ｄ协调处理施工现场周围地下管线的保护
１３５在施工合同中，（ D ）是承包人的义务。
Ａ提供施工场地
Ｂ办理土地征用
Ｃ在保修期内负责照管工程现场
Ｄ工程施工期内对施工现场的照管负责
１３６如果承包人要求延期开工，应当由（ B ）批准。
Ａ发包人 Ｂ工程师
Ｃ承包人代表 Ｄ建设行政主管部门
１３７发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由（ A ）。 Ａ发包人承担损失责任
Ｂ保管员负责赔偿损失
Ｃ承包人负责赔偿损失
Ｄ发包人和承包人各承担损失的５０
１３８承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。
该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（ B ）。
Ａ费用和工期损失全部由业主承担
Ｂ费用和工期损失全部由承包商承担
Ｃ费用由承包商承担，工期给予顺延
Ｄ工期不予顺延，但费用由业主给予补偿
１３９设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应（ C ）。
Ａ追加合同价款但工期不予顺延
Ｂ由承包人承担费用和工期的损失
Ｃ追加合同价款并相应顺延合同工期
Ｄ工期相应顺延但不补偿承包人的费用
１４０施工合同文本规定，承包人有权（ D ）。
Ａ自主决定分包所承包的部分工程
Ｂ自主决定分包和转让所承担的工程
Ｃ经发包人同意转包所承担的工程
Ｄ经发包人同意分包所承担的部分工程
１４１在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新
检验的，（ D ）。
Ａ检验由发包人负责，费用由承包人负责
Ｂ检验由发包人负责，费用由发包人负责
Ｃ检验由承包人负责，费用由承包人负责
Ｄ检验由承包人负责，费用由发包人负责
１４２在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是（ A ）。
Ａ如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用
Ｂ如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用
Ｃ若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用
Ｄ若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用
１４３关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是（ B ）。
Ａ工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验应视为工程师在场情况下进行的验收
Ｂ工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
Ｃ无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
Ｄ重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失
１４４在工程施工中，经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师重新检验不合格，由此发生的费用应当由（ C ）承担。
Ａ发包人 Ｂ工程师
Ｃ承包人 Ｄ监理单位
１４５因承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布了暂时停工通知。承包人按工程师的指示修复质量缺陷后，向工程师发出了要求复工的书面通知。工程师接到请求复工通知后的４８小时未及时作出任何答复，此时承包人应（ A ）。
Ａ继续后续工作的施工
Ｂ向发包人发出请求复工的通知
Ｃ向工程师再次发出请求复工的通知
Ｄ向发包人发出解除合同的通知
１４６在工程施工中由于（ B ）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
Ａ不可抗力 Ｂ承包方的设备损坏
Ｃ设计变更 Ｄ工程量变化
１４７关于施工合同设计变更管理的正确处理方法是（ A ）。
Ａ施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类
Ｂ施工中承包人可以因施工方便而要求对原工程设计进行变更
Ｃ承包人在施工中提出的对涉及到设计图纸设计变更等的合理化建议，可以无须经工程师的同意
Ｄ施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前向承包人发出变更申请 １４８建设工程施工合同中，工程师指示的设计变更的情形不包括
（ D ）。
Ａ更改工程有关部分的标高、基线、位臵和尺寸
Ｂ增减合同中约定的工程量
Ｃ改变有关工程的施工时间和顺序
Ｄ变更合同中约定的价款
１４９建设工程施工合同中确定变更价款的原则不正确的是（ A ）。 Ａ确定变更价款时，可以适当高于承包人投标报价单内的竞争性水平 Ｂ合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款 Ｃ合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
Ｄ合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
１５０关于工程量计量，正确的处理方法是（ B ）。
Ａ工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量 Ｂ工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量
Ｃ若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效
Ｄ承包人实际完成的（包括涨线部分）所有工程量均应在计量的范围内 １５１如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则（ C ）。
Ａ只需经过发包人的书面同意即可
Ｂ只需经过工程师的书面同意即可
Ｃ需经过发包人的书面同意，同时也应提请工程师同意
Ｄ任选发包人和工程师同意都行
１５２在设备安装工程中，具备单机无负荷试车条件的，应当由（ D ）组织试车。
Ａ发包人 Ｂ监理单位
Ｃ设备供应商 Ｄ承包人
１５３设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由（ A ）组织试车。 Ａ发包人 Ｂ设计单位
Ｃ承包人 Ｄ设备供应单位
１５４施工的竣工验收应当由（ A ）负责组织。
Ａ发包人 Ｂ工程师
Ｃ承包人 Ｄ监理单位
１５５工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必
须经（ A ）签署意见。
Ａ总监理工程师 Ｂ监理工程师
Ｃ发包人代表 Ｄ质量监督机构负责人
１５６根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》，建设工程在正常使用条件下的最低保修期限正确的为（ A ）。
Ａ基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
Ｂ屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为３年
Ｃ供热与供冷系统，为１个采暖期、供冷期
Ｄ电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为１年
１５７在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由（ B ）承担。
Ａ发包人 Ｂ承包人
Ｃ工程师 Ｄ发包人与承包人共同
１５８因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（ A ）推迟开工日期。
Ａ工程师应以书面形式通知承包人 Ｂ应当经过承包人批准
Ｃ发包人与承包人协商 Ｄ应当经过建设行政主管部门批准
１５９施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了
修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由（ B ）承担。 Ａ发包人 Ｂ承包人
Ｃ工程师 Ｄ发包人与承包人共同
１６０发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由（ B ）保管。 Ａ发包人 Ｂ承包人
Ｃ工程师 Ｄ发包人与承包人共同
１６１工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（ A ）。
Ａ追加合同价款和工期损失全部由业主承担
Ｂ追加合同价款和工期损失全部由承包商承担
Ｃ追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延
Ｄ工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿
１６２在施工合同中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由（ B ）承担。
Ａ承包人 Ｂ发包人
Ｃ工程师 Ｄ工程师与发包人共同
１６３因承包人的原因不能按期开工的，（ B ）推迟开工日期。 Ａ承包人应以书面形式通知工程师
Ｂ应当经过工程师批准
Ｃ承包人与发包人协商
Ｄ应当经过建设行政主管部门批准
１６４依据材料采购合同的约定，供货方对（ B ）承担责任。
Ａ因使用不当导致的质量下降
Ｂ到货检验时采购方提出的质量异议
Ｃ因交货后保管不善导致的质量下降
Ｄ超过合同约定时间采购方提出的质量异议
１６５钢材采购合同现场交货时发现，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应（ A ）。
Ａ按订购数量及时支付货款
Ｂ按实际交货数量及时支付货款
Ｃ待供货方补齐短少的数量后再支付
Ｄ按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量
１６６设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由（ A ）组织试车。
Ａ发包人 Ｂ承包人
Ｃ监理人 Ｄ设备供应人
１６７在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。其中工期总日历天数应为（ B ）。
Ａ招标文件要求的天数 Ｂ投标书内承包人承诺的天数
Ｃ工程实际需要施工的天数 Ｄ经政府主管部门认可的天数 １６８施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由（ A ）组织。 Ａ发包人 Ｂ承包人
Ｃ监理人 Ｄ设计人
１６９承包人负责采购的材料和设备，应（ C ）。
Ａ发包人负责检验试验，费用发包人承担
Ｂ发包人负责检验试验，费用承包人承担
Ｃ承包人负责检验试验，费用承包人承担
Ｄ承包人负责检验试验，费用发包人承担
１７０施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（ D ）。
Ａ专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
Ｂ中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
Ｃ中标通知书、投标书、协议书、图纸
Ｄ中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
１７１某订购合同３００ｔ水泥的合同内列明第一批供货２００ｔ，第二批供货１００ｔ，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定１５天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（ C ）。
Ａ不必追究对方的违约责任 Ｂ按３００ｔ的数量计算违约金
Ｃ按１００ｔ的货款计算违约金 Ｄ按逾期１５天的时间计算违约金 １７２订购８０ｍ３木材的合同，在合同约定的时间交付了６０ｍ３木材。供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未给予任何答复，则对这２０ｍ３木材而言（ D ）。 Ａ供货方不应再继续发运
Ｂ供货方发运后，采购方有权拒收
Ｃ供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款
Ｄ供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款
１７３设备监理在（ D ）检验合格后签发的文件是对设备运行性能达到合同要求的最终确认。
Ａ无负荷试车 Ｂ带负荷试车
Ｃ性能检验 Ｄ保证期满
１７４ＦＩＤＩＣ施工合同条件中，规定合同对业主和承包商有约束力的期限，指从合同签字日起至（ D ）日止的时间间隔。
Ａ接收证书中指明的竣工
Ｂ颁发履约证书
Ｃ承包商提交竣工报表
Ｄ业主按结清单中注明的金额结算支付
１７５ＦＩＤＩＣ施工合同条件规定，用从（ D ）之日止的持续时间与合同工期比较，判定承包商的施工是提前还是延误竣工。
Ａ合同签字日起至颁发接收证书
Ｂ合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工
Ｃ开工令要求的开工日起至颁发接收证书
Ｄ开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工
１７６招标文件要求工程的施工期限不得超过２０个月，承包商在投标书内承诺１８个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期１个月；填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工０５个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为（ A ）个月。
Ａ１９ Ｂ１９５
Ｃ２１ Ｄ２１５
１７７ＦＩＤＩＣ施工合同条件规定，用从（ D ）之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
Ａ开工日起至颁发接收证书
Ｂ开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工
Ｃ颁发接收证书日起至颁发履约证书
Ｄ接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
１７８施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第１０个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期０５个月；工程师批准承包商的索赔顺延工期０５个月；由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工０５
个月。根据ＦＩＤＩＣ施工合同条件相应通用条款的规定，（ A ）个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。
Ａ１０ Ｂ１０５
Ｃ１１ Ｄ１１５
１７９业主接受了承包商提出的对原设计的变更建议。实施该部分工程后工程师核定，由于变更使业主节约了工程造价２０００万元；工程提前６个月发挥效益，每个月的预计收益为５０万元；但运行成本比原设计方案增加了１０００万元。依据ＦＩＤＩＣ施工合同条件的规定，应给承包商实施此变更（ A ）万元的奖励。
Ａ６５０ Ｂ１１５０
Ｃ２０００ Ｄ２３００
１８０为了正确区分合同风险的责任归属，ＦＩＤＩＣ施工合同条件中定义的“基准日”是指（ C ）。
Ａ投标截止日 Ｂ风险事件发生日
Ｃ投标截止日前第２８天 Ｄ 承包商接到中标通知书日
１８１承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出１３万元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为１０万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了２万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为（ A ）万元。
Ａ８ Ｂ１０
Ｃ１１ Ｄ１３
１８２ＦＩＤＩＣ施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商合同争议时，相当于我国法律规定解决合同争议方式中的（ B ）。 Ａ和解 Ｂ调解
Ｃ仲裁 Ｄ诉讼
１８３承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商（ C ）。
Ａ必须接受裁决委员会的决定 Ｂ可以将争议提交业主做决定 Ｃ可以提交仲裁机构做决定 Ｄ可以再次提交工程师做决定
１８４由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ C ）。
Ａ因不属于自己的原因拒绝索赔要求
Ｂ认为要求合理，先行支付后再向业主索要
Ｃ不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
Ｄ不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
１８５监理工程师有权处理的索赔是承包商（ A ）。
Ａ依据合同条款提出的索赔
Ｂ依据其他法律文书提出的索赔
Ｃ提出的道义索赔
Ｄ无合法理由延误竣工对业主的违约索赔
１８６承包人在索赔意向通知提交后的（ B ）天内递交正式的索赔报告。 Ａ１４ Ｂ２８
Ｃ７ Ｄ５６
二、多项选择题（每题的备选项中，有２个或２个以上符合题意，至少有１个错项）
１合同法律关系由（ ABE ）等要素构成。
Ａ主体 Ｂ客体
Ｃ行为 Ｄ事件
Ｅ内容
２以代理权产生的依据不同，可将代理分为（ ACE ）。
Ａ委托代理 Ｂ间接代理
Ｃ法定代理 Ｄ直接代理
Ｅ指定代理
３担保方式包括（ ABCE ）等。
Ａ保证 Ｂ抵押
Ｃ质押 Ｄ预付款
Ｅ定金
４合同公证与鉴证的（ CDE ）等相同。
Ｃ内容 Ｄ范围
Ｅ目的
５法人应当具备（ ACDE ）等条件。
Ａ依法成立 Ｂ经过国家管理机构核准
Ｃ有必要的财产和经费 Ｄ有自己的名称、组织机构和场所 Ｅ能够独立承担民事责任
６合同法律关系客体包括（ ABC ）。
Ａ物 Ｂ行为
Ｃ智力成果 Ｄ权利
Ｅ义务
７经过公证后，具有强制执行效力的文书是（ AE ）。
Ａ追偿债款的债权文书 Ｂ遗嘱文书
Ｃ施工合同文书 Ｄ保险合同文书
Ｅ追偿物品的债权文书
８可以通过合同约定的担保方式包括（ ABCE ）。
Ａ保证 Ｂ抵押
Ｃ质押 Ｄ留臵
Ｅ定金
９债权人可以留臵的合同限于（ BCE ）合同。
Ｃ运输 Ｄ加工承揽
Ｅ买卖
１０在建筑工程一切险中，保险人对（ AC ）等原因造成的损失负责赔偿。 Ａ自然事件 Ｂ设计错误
Ｃ意外事件 Ｄ自然磨损
Ｅ维修养护
１１质押包括（ BC ）。
Ａ工程质押 Ｂ动产质押
Ｃ权利质押 Ｄ地产质押
Ｅ不动产质押
１２在下列财产中，（ AD ）不能质押。
Ａ工程 Ｂ汇票
Ｃ邮票 Ｄ地产
Ｅ专利权中的财产权
１３下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有（ BD ）。 Ａ质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押
Ｂ抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿
Ｃ抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿
Ｄ可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单
Ｅ所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权 １４招标人可以没收投标保证金的情况有（ BCD ）。
Ａ投标人在投标截止日前撤回投标书
Ｂ投标人在投标有效期内撤销投标书
Ｃ投标人在中标后拒签合同
Ｄ投标人在中标后拒交履约保函
Ｅ投标人有可能在合同履行中违约
１５在下列几种情形中，（ DE ）合同是可变更的合同。
Ａ损害公共利益的
Ｂ以合法活动掩盖非法目的的
Ｃ恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
Ｄ因重大误解而订立的
Ｅ在订立合同时显失公平的
１６合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照（确定的价格履行。
Ａ协议补充
Ｂ按照有关合同条款确定
Ｃ按照交易习惯确定
Ｄ按照订立合同时履行地的市场价格履行
Ｅ按照订立合同时订立地的市场价格履行 ABCD ）
１７在合同仲裁制度中，首席仲裁员由（ AD ）。
Ａ当事人共同选定
Ｂ仲裁申请人选定
Ｃ未申请仲裁一方当事人选定
Ｄ当事人共同委托仲裁委员会主任指定
Ｅ仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定
１８在下列行为中，（ ABDE ）属于要约邀请。
Ａ价目表的寄送 Ｂ招标公告
Ｃ投标 Ｄ招股说明书
Ｅ不含价格的商业广告
１９合同当事人承担违约责任的形式有（ ABE ）。
Ａ支付违约金 Ｂ支付赔偿金
Ｃ返回财产 Ｄ追缴财产
Ｅ继续履行
２０工程建设合同是（ AC ）合同。
Ａ主合同 Ｂ从合同
Ｃ诺成性合同 Ｄ实践性合同
Ｅ无偿合同
２１所有的合同的订立都必须经过（ BC ）。
Ａ要约引诱 Ｂ要约
Ｃ承诺 Ｄ批准
Ｅ公证
２２下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是（ BE ）。 Ａ要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力
Ｂ撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人
Ｃ撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人 Ｄ撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人 Ｅ撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人 ２３受要约人对要约内容的实质性变更包括（ ABE ）等。
Ａ违约责任的变更 Ｂ数量的变更
Ｃ增加建议性条款 Ｄ增加说明性条款
Ｅ履行期限的变更
２４当事人在合同的订立过程中有（ ACD ）情形，给对方造成损失的，应当承担订约责任。
Ａ假借订立合同，恶意进行磋商的
Ｂ准备订立合同后违约的
Ｃ提供虚假情况的
Ｄ故意隐瞒与订立合同有关的重要事实
Ｅ经过艰苦的谈判但最终未签订合同的
２５无效建设工程合同的确认权归（ BC ）。
Ａ建设行政主管部门 Ｂ人民法院
Ｃ仲裁机构 Ｄ工商行政管理部门
Ｅ监理单位
２６可撤销的建设工程施工合同应当由（ BC ）撤销。
Ａ建设行政主管部门 Ｂ人民法院
Ｃ仲裁机构 Ｄ工商行政管理部门
Ｅ监理公司
２７下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤 销（ ABCD ）。
Ａ因重大误解而订立的合同
Ｂ显失公平的合同
Ｃ以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 Ｄ乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
Ｅ以合法形式掩盖非法目的的合同
２８在下列几种情形中，（ DE ）合同是可变更的合同。
Ａ损害公共利益的
Ｂ以合法活动掩盖非法目的的
Ｃ恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
Ｄ因重大误解而订立的
Ｅ在订立合同时显失公平的
２９合同生效后，当事人对履行方式约定不明确的，可以按照（ ACE ）确定履行方式。
Ａ协议补充
Ｂ按照有利于债务人的方式履行
Ｃ按照交易习惯确定
Ｄ按照有利于债权人的方式履行
Ｅ按照有利于实现合同目的的方式履行
３０合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。下列说法正确的有（ ACE ）。
Ａ如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格
Ｂ如果是按照市场行情约定价格履行，合同按市场行情波动的新价格执行 Ｃ如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价
Ｄ如果执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时，按原价格执行
Ｅ如果执行政府定价或政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行
３１在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有（ BCE ）情形之一时，可以行使抗辩权。
《建设工程合同管理》模拟试题
一、单项选择题（每题的备选项中，只有１个最符合题意）
１合同法律关系（ A ），是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
Ａ主体 Ｂ客体
Ｃ内容 Ｄ事实
２企业法人（ D ）取得法人资格。
Ａ成立之日 Ｂ注册资金到位后
Ｃ建立组织机构后 Ｄ经工商行政管理机关核准登记后 ３合同法律关系内容包括（ B ）。
Ａ行为 Ｂ权利
Ｃ当事人 Ｄ智力成果
４在下列经济法律关系主体中，（ B ）是法人。
Ａ公司经理 Ｂ施工企业
Ｃ公司董事长 Ｄ施工队
５能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是（ B ）。 Ａ法律关系主体 Ｂ法律事实
Ｃ法律关系客体 Ｄ法律关系内容
６法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民
事义务的（ D ）。
Ａ自然人 Ｂ公民
Ｃ领导者 Ｄ组织
７违约是法律事实中的（ A ）。
Ａ违法行为 Ｂ合法行为
Ｃ自然事件 Ｄ社会事件
８对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种（ D ）。
Ａ合法行为 Ｂ违法行为
Ｃ自然事件 Ｄ社会事件
９对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（ D ）。
Ａ合法行为 Ｂ违法行为
Ｃ自然事件 Ｄ社会事件
１０代理是代理人在代理权限内，以（ B ）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
Ａ代理人和被代理人 Ｂ被代理人
Ｃ第三人 Ｄ自己
１１监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求（ A ）赔偿损失。
Ａ建设单位 Ｂ监理单位
Ｃ监理工程师 Ｄ项目经理
１２在下列各项中，符合代理特征的是（ C ）。
Ａ代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为
Ｂ代理人以自己的名义实施代理行为
Ｃ代理人在授权范围内独立地表现自己的意志
Ｄ代理行为的民事责任由代理人承担
１３工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（ B ）承担。
Ａ乙项目经理 Ｂ甲施工企业
Ｃ建设单位 Ｄ具体施工人员
１４施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。
Ａ施工企业 Ｂ施工企业的法定代表人
Ｃ施工企业的项目经理 Ｄ具体的施工人员
１５施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人，这种代理是（ A ）代理。
Ａ委托 Ｂ法定
Ｃ指定 Ｄ再
１６在工程建设中涉及的代理主要是（ A ）。
Ａ委托代理 Ｂ法定代理
Ｃ指定代理 Ｄ再代理
１７施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限为施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向（ B ）提出支付合同款的要求。 Ａ监理单位 Ｂ施工单位
Ｃ项目经理 Ｄ建设单位
１８下列关于保证的说法不正确的是（ B ）。
Ａ保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人
Ｂ保证法律关系包括保证人和被保证人（债务人）两方当事人
Ｃ保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证
Ｄ当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任 １９能够作为保证人的为（ B ）。
Ａ法人的职能部门 Ｂ公司
Ｃ学校 Ｄ幼儿园
２０债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是（ C ）。
Ａ定金 Ｂ留臵
Ｃ抵押 Ｄ质押
２１下列哪些财产可以抵押（ C ）。
Ａ土地所有权
Ｂ抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
Ｃ抵押人所有的房屋
Ｄ有争议的财产
２２下列财产中，（ A ）不得抵押。
Ａ土地所有权 Ｂ土地使用权
Ｃ房屋 Ｄ交通运输工具
２３定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（ B）。
Ａ１０ Ｂ２０
Ｃ２５ Ｄ３０
２４工程建设的过程中，（ C ）保证的金额是可以随时间变化的。 Ａ施工投标保证 Ｂ施工合同的履约保证
Ｃ施工预付款保证 Ｄ工程保险
２５在工程建设的过程中，（ C ）是最为常用的一种担保方式。 Ａ抵押 Ｂ留臵
Ｃ保证 Ｄ定金
２６采用《建设工程施工合同（示范文本）》应当由（ A ）投保建筑工程一切险。
Ａ发包人 Ｂ工程师
Ｃ承包人 Ｄ项目经理
２７采用ＦＩＤＩＣ《施工合同条件》时，应当由（ C ）投保建筑工程
一切险。
Ａ发包人 Ｂ工程师
Ｃ承包人 Ｄ项目经理
２８一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（ B ）。
Ａ３个月 Ｂ６个月
Ｃ１２个月 Ｄ２４个月
２９当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（ B ）之日起生效。 Ａ签订 Ｂ登记
Ｃ履行 Ｄ主合同生效
３０经过公证后，具有强制执行效力的文书是（ D ）。
Ａ遗嘱文书 Ｂ施工合同文书
Ｃ保险合同文书 Ｄ追偿债款的债权文书
３１下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是（ B ）。 Ａ公证一般实行自愿申请原则，签证反之
Ｂ签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为
Ｃ公证与签证的效力等同
Ｄ公证和签证在我国域内和域外都有法律效力
３２某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认（ C ）。
Ａ尚无合同关系
Ｂ合同没有成立
Ｃ合同已经成立
Ｄ由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任 ３３Ａ公司授权其采购员甲到Ｂ公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与Ｂ公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（ D ）。
Ａ要求甲支付电视机的货款
ＢＡ公司向Ｂ公司无偿退货
Ｃ由Ｂ公司交付计算机，Ａ公司支付计算机的货款
Ｄ由Ｂ公司交付电视机，Ａ公司支付电视机的货款
３４在下列合同中，（ C ）合同是可变更的合同。
Ａ一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的
Ｂ以合法活动掩盖非法目的的
Ｃ因重大误解而订立的
Ｄ损害社会公共利益的
３５合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用（ A ）确定价款。
Ａ补充协议 Ｂ合同有关条款
Ｃ交易习惯 Ｄ按照通常标准
３６合同生效后，当事人发现合同对给付货币的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用（ D ）确定。
Ａ补充协议 Ｂ合同有关条款
Ｃ交易习惯 Ｄ在接收货币一方所在地履行
３７一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为２万元，双方各有１万元的经济损失，甲乙双方都有过错，但甲方是主要过错方（７５ 过错），损失承担应为（ C ）。
Ａ各自承担自己的损失 Ｂ甲方赔偿乙方１万元的损失 Ｃ甲方赔偿乙方０５万元的损失 Ｄ甲方赔偿乙方２万元的损失 ３８在合同权利义务终止的原因中，（ A ）是最主要和最常见的原因。 Ａ债务清偿 Ｂ合同解除
Ｃ免除债务 Ｄ债务抵消
３９仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（ B ）申请执行。
Ａ当地人民政府 Ｂ人民法院
Ｃ仲裁委员会 Ｄ调解委员会
４０表见代理的法律后果由（ B ）承担。
Ａ无权代理人 Ｂ被代理人
Ｃ善意第三人 Ｄ保险公司
４１可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（ D ）撤销。 Ａ建设行政主管部门 Ｂ设计单位
Ｃ监理单位 Ｄ人民法院
４２一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，施工合同发生纠纷后，施工企业应当向（ B ）人民法院提出诉讼申请。
Ａ施工企业所在地 Ｂ工程所在地
Ｃ合同签订地 Ｄ建设单位所在地
４３根据我国合同法的有关规定，下列（ A ）情形的要约可以撤销。 Ａ主要约已经到达受要约人
Ｂ要约人确定了承诺期限
Ｃ要约人明示要约不可撤销
Ｄ受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作 ４４下列可以构成一个有效的承诺是（ B ）。
Ａ承诺是由非受要约人做出
Ｂ承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效
Ｃ承诺的内容对要约的数量提出适当变更的
Ｄ向不特定的多数人同时做出承诺
４５我国合同法规定要约生效的原则是（ B ）时。
Ａ发出要约 Ｂ要约到达对方
Ｃ对方了解要约内容 Ｄ对方作出承诺
４６合同生效应当具备的条件不包括（ D ）。
Ａ当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力
Ｂ意思表示真实
Ｃ不违反法律或者社会公共利益
Ｄ必须采用一定的合同形式
４７下列关于合同生效的时间说法不正确的是（ C ）。 Ａ一般说来，依法成立的合同，自成立时生效
Ｂ书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效
Ｃ附解除条件的合同，自条件成就时生效
Ｄ附生效条件的合同，自条件成就时生效
４８法人的法定代表人超越权限订立的合同，（ D ）。 Ａ该代表行为一律无效
Ｂ除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效 Ｃ该代表行为一律有效
Ｄ除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效 ４９无效合同从（ C ）时起就没有法律效力。
Ａ被确认无效 Ｂ履行
Ｃ订立 Ｄ谈判
５０可变更的建设工程施工合同，当事人应当请求（ D ）变更。 Ａ建设行政主管部门 Ｂ设计单位
Ｃ监理单位 Ｄ人民法院
５１在下列几种情形中，（ D ）合同是可变更的合同。
Ａ损害公共利益的
Ｂ以合法活动掩盖非法目的的
Ｃ恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
Ｄ以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的
５２在下列合同中，（ C ）合同是可撤销的合同。
Ａ造成对方人身伤害而免责的
Ｂ恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的
Ｃ在订立时显失公平的
Ｄ违反法律强制规定的
５３合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，也无法通过其他方法确定，可以按照（ B ）价格履行。
Ａ订立合同时订立地的市场 Ｂ订立合同时履行地的市场
Ｃ履行合同时订立地的市场 Ｄ履行合同时履行地的市场
５４合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用（ D ）确定。
Ａ补充协议 Ｂ合同有关条款
Ｃ交易习惯 Ｄ在不动产所在地履行
５５一个买卖合同执行的是政府定价，２０００年２月__________１日订立
合同时价格为每千克１００元，合同规定２０００年４月１日交货，违约金为每千克１０元，交货后付款，但卖方直至２０００年６月１日交货，而政府定价于２０００年５月１日调整为每千克１２０元，买方
应当按照每千克（ A ）元向卖方付款。
Ａ９０ Ｂ１００
Ｃ１１０ Ｄ１２０
５６一个买卖合同执行的是政府定价，２０００年２月１日订立合同是价格为每千克１００元，合同规定２０００年４月１日交货，违约金为每千克１０元，交货后１０日内付款。但卖方２０００年４月１日交货，而政府定价于２０００年５月１日调整为每千克１２０元，买方直至２０００年６月１日才付款，买方应当按照每千克（ D ）元向卖方付款。
Ａ１００ Ｂ１１０
Ｃ１２０ Ｄ１３０
５７甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是（ C ）。
Ａ先履行抗辩权 Ｂ先诉抗辩权
Ｃ同时履行抗辩权 Ｄ不安抗辩权
５８应当先履行合同的一方虽然有确切证据证明对方有（ D ）情形的，但仍不能中止履行自己的债务。
Ａ经营状况严重恶化
Ｂ转移财产、抽逃资金，以逃避债务
Ｃ丧失商业信誉
Ｄ有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形，但对方提供适当的担保
５９下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的（ C ）。 Ａ是合同当事人双方基于合同内的约定
Ｂ债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务
Ｃ合同当事人之间的债权和债务关系因此改变
Ｄ合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变
６０下列关于违约责任的说法不正确的是（ A ）。
Ａ承担违约责任的条件采用过错责任原则
Ｂ承担违约责任的条件采用严格责任原则
Ｃ承担违约责任是以补偿性为原则的
Ｄ承担违约责任在有些情况下也具有惩罚性
６１在下列解决合同纠纷的方式中，（ D ）是不以双方自愿为前提的。 Ａ协商 Ｂ调解
Ｃ仲裁 Ｄ诉讼
６２工程建设合同纠纷的仲裁由（ D ）的仲裁委员会仲裁。
Ａ工程所在地 Ｂ建设单位所在地
Ｃ施工单位所在地 Ｄ双方选定
６３当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，（ C ）承担赔偿责任。
Ａ未违约方只能依据定金条款要求对方
Ｂ违约方有权选择适用的违约金或定金条款
Ｃ未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方
Ｄ未违约方采用违约金条款加定金条款计算之和要求对方
６４当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（ C ）内提出。
Ａ１个月 Ｂ３个月
Ｃ６个月 Ｄ１２个月
６５无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向（ D ）撤销。 Ａ建设行政主管部门 Ｂ质量监督机构
Ｃ监理单位 Ｄ仲裁委员会
６６合同当事人双方权利义务共同指向的对象是（ A ）。
Ａ标的 Ｂ数量
Ｃ质量 Ｄ价款
６７建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由（ C ）确定合同的效力。
Ａ发包人确认 Ｂ工程师确认
Ｃ仲裁委员会 Ｄ人民法院
６８双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取（ C ）的措施。
Ａ将财产返还给对方 Ｂ赔偿损失
Ｃ继续履行 Ｄ追缴财产
６９因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权，这是债权人的（ A ）。 Ａ代位权 Ｂ撤销权
Ｃ先履行抗辩权 Ｄ后履行抗辩权
７０仲裁应当（ B ）进行。
Ａ不开庭 Ｂ开庭但不公开
Ｃ公开开庭 Ｄ书面审理，当事人不出庭
７１．在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（ A ）。
Ａ视为撤回仲裁申请 Ｂ视为无仲裁协议
Ｃ缺席裁决 Ｄ移交人民法院判决
７２在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（ C ）。
Ａ视为撤回仲裁申请 Ｂ视为无仲裁协议
Ｃ缺席裁决 Ｄ移交人民法院判决
７３当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的，可以向（ D ）申请撤销裁决。
Ａ该仲裁委员会
Ｂ仲裁委员会所在地的行政机关
Ｃ仲裁委员会所在地的基层人民法院
Ｄ仲裁委员会所在地的中级人民法院
７４具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起（ C ）内没有行使撤销权，撤销权消失。
Ａ３个月 Ｂ６个月
Ｃ１年 Ｄ２年
７５采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是（ C ）。 Ａ发件人的主营业地 Ｂ发件人的经常居住地
Ｃ收件人的主营业地 Ｄ收件人的经常居住地
７６缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是（ C ）。
Ａ当事人有损失 Ｂ当事人有过错
Ｃ合同尚未成立 Ｄ过错与损失之间的因果关系
７７在下列各种合同中，一般情况下（ C ）订立的合同有效。
Ａ限制民事行为能力人 Ｂ无代理权人
Ｃ法定代表人越权 Ｄ无处分权人处分他人财产
７８对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求（ C ）
确认无效。
Ａ人民法院 Ｂ监理单位
Ｃ建设行政主管部门 Ｄ建设单位
７９监理服务的采购，单项合同估算价在（ C ）万元人民币以上的项目，必须进行招标。
Ａ５０ Ｂ１００
Ｃ２００ Ｄ５００
８０与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（ D ）。
Ａ节省招标费用
Ｂ招标时间短
Ｃ减小合同履行过程中承包不违约的风险
Ｄ竞争激烈
８１建设项目施工规模在（ C ）万元人民币以上估算价的必须进行招标。 Ａ５０ Ｂ１００
Ｃ２００ Ｄ３００
８２工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是（ C ）。
Ａ设计取费高低 Ｂ设计单位的资历
Ｃ设计方案的优劣 Ｄ设计任务完成的进度
８３招标投标法规定，应由（ D ）监督招标活动是否依法进行。 Ａ招标人的董事会 Ｂ招标代理机构
Ｃ仲裁机构 Ｄ建设行政主管部门
８４建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以（ A ）。 Ａ参加开标会 Ｂ作为评标委员
Ｃ决定中标人 Ｄ参加定标投票
８５应以（ B ）为最优投标书。
Ａ投标价最低 Ｂ评审标价最低
Ｃ评审标价最高 Ｄ评标得分最低
８６当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（ D ）为准。
Ａ招标文件中的规定
Ｂ现场考察时招标单位的口头解释
Ｃ招标单位在会议上的口头解答
Ｄ发给每个投标人的书面质疑解答文件
８７“评标价”是指（ D ）。
Ａ标底价格
Ｂ中标的合同价格
Ｃ投标书中标明的报价
Ｄ以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值
８８招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（ C ）。 Ａ初步设计编制的概算价 Ｂ施工图设计编制的预算价
Ｃ投标书中标明的报价 Ｄ评标委员会算出的评标价
８９招标文件中投标须知是为了（ A ）。
Ａ指导投标人正确报价 Ｂ避免投标人中标后拒签合同 Ｃ避免泄漏标底 Ｄ进行资格预审
９０评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论（ C ）。 Ａ变更投标工期 Ｂ变更投标报价
Ｃ投标书中含有的技术细节 Ｄ中标通知书的主要内容
９１工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（ B ）的选择。 Ａ报价 Ｂ能力
Ｃ资历信誉 Ｄ规模和经济实力
９２招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由（ 定中标人。
Ａ招标人 Ｂ评标委员会
Ｃ招标代理机构 Ｄ建设行政主管部门
９３投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是（ D ）。Ａ市场行为 Ｂ企业行为
Ｃ正当竞争行为 Ｄ不正当竞争行为
９４工程施工投标的主体是（ C ）。
Ａ业主 Ｂ监理工程师
Ｃ承包商 Ｄ设备供应单位 A ）决
９５从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称（ A ）。
Ａ全过程承包 Ｂ施工总承包
Ｃ设计总承包 Ｄ联合承包
９６设计招标方式有（ B ）。
Ａ公开招标 Ｂ公开招标、邀请招标
Ｃ公开招标、邀请招标、议标 Ｄ邀请招标、议标
９７下列各项中，（ C ）不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 Ａ建设用地征用完毕，施工图纸完成
Ｂ概算已经批准，建设项目已正式列入计划
Ｃ招标文件已经编制好
Ｄ建设资金、建材、设备来源已经落实
９８施工招标文件的内容一般不包括（ B ）。
Ａ工程量清单 Ｂ资格预审条件
Ｃ合同条件 Ｄ投标须知
９９对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于（ B ）。 Ａ２家 Ｂ３家
Ｃ５家 Ｄ没有限制
１００招标代理行为属于（ A ）。
Ａ委托代理 Ｂ法定代理
Ｃ指定代理 Ｄ复代理
１０１公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（ A ）。 Ａ是否进行资格预审 Ｂ是否组织现场考察
Ｃ是否解答投标单位的质疑 Ｄ是否公开开标
１０２工程标底是工程项目的（ B ）。
Ａ中标合同价格 Ｂ招标预期价格
Ｃ施工结算价格 Ｄ工程概算总价格
１０３招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来自（ D ）。
Ａ参与竞争的投标人 Ｂ招标单位的董事会
Ｃ上级行政主管部门 Ｄ省、市政府部门提供的专家名册 １０４投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括（ C ）。
Ａ提供的投标担保有瑕疵 Ｂ货物包装方式不符合招标文件的要求 Ｃ个别地方存在漏项 Ｄ明显不符合技术规格要求
１０５监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为（ C ）。
Ａ合同内写明的监理业务开始实行到完成时间
Ｂ从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止
Ｃ从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止
Ｄ从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止
１０６由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（ B ）。
Ａ正常工作 Ｂ附加工作
Ｃ额外工作 Ｄ意外工作
１０７监理合同示范文本规定，（ D ）属于监理服务的额外工作。
Ａ由于委托人或第三方原因使正常的服务受到阻碍导致增加了工作持续时间 Ｂ合同内约定由委托人承担的义务，经过协商改由监理单位承担
Ｃ应委托人的要求提出更改服务内容建议而增加的工作
Ｄ出现不应由监理单位负责的特殊情况，导致终止执行监理任务的善后工作 １０８监理合同示范文本规定，合同内约定由委托人提供的设施改由监理单位自备，则应按（ D ）计算设施使用补偿费。
Ａ补偿金额＝设备在工程上使用的时间×设备原值
Ｂ补偿金额＝设备原值×设备在工程上使用时间×设备折旧率
Ｃ补偿金额＝设备原值×设备折旧率＋管理费
Ｄ补偿金额＝设备在工程上使用的时间占折旧年限比例×设备原值＋管理费 １０９不属于委托监理合同监理人义务的内容是（ B ）。
Ａ在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作
Ｂ负责建设工程外部协调工作
Ｃ按合同约定派驻人员
Ｄ不得泄露申明的秘密
１１０在我国现行监理费计算方法中，适用于单工程或临时性工程的方法是（ C ）。
Ａ按监理工程概预算百分比计收
Ｂ按委托人和监理人商定的方法计收
Ｃ按参与监理工作的年度平均人数计收
Ｄ按监理工程估算价百分比计数
１１１因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位（ A ）。
Ａ不承担责任 Ｂ监理单位承担全部责任
Ｃ监理单位承担监督不力的责任 Ｄ监理单位承担连带责任
１１２合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位（ D ）。
Ａ向委托人支付使用费并归还委托人
Ｂ可将设备免费带走
Ｃ可向委托人支付使用期间的折旧费后带走
Ｄ不需向委托人支付任务费用归还委托人
１１３承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位（ D ）。
Ａ应从委托人方获得附加监理酬金
Ｂ应从委托人方获得额外监理酬金
Ｃ应从承包方获得合理化建议的奖金
Ｄ不应从任何一方获得额外奖励或酬金
１１４监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可（ D ）。 Ａ发出中止合同通知，令监理合同即行停止
Ｂ发出未履行义务通知后在第２１天单方终止合同
Ｃ发出未履行义务通知后２１天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第３５天，监理合同即行终止
Ｄ首先发出未履行义务通知，２１天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出３５天内发出终止合同通知，监理合同即行终止
１１５监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（ D ）。 Ａ监理单位自费收集 Ｂ向委托人付费索取
Ｃ向设计单位付费索取 Ｄ委托人免费提供
１１６依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是（ D ）。
Ａ工程总投资超过预期金额
Ｂ因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长
Ｃ承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长
Ｄ监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故
１１７监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由
（ A ）。
Ａ监理单位承担 Ｂ承包商承担
Ｃ委托人补偿，属于附加监理费用 Ｄ委托人补偿，属于额外监理费用 １１８建设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本，《建设工程设计合同》（二）［ＧＦ－２０００－０２１０］与（一） ［ＧＦ－２０００－０２０９］ 中条款内容差异的主要原因是由于委托的工作内容不同，即承包工程项目的（ C ）任务。
Ａ勘察、设计 Ｂ设计、施工
Ｃ专业工程设计 Ｄ民用建筑工程设计
１１９设计合同生效的时间是指（ C ）之日。
Ａ设计人收到中标通知书
Ｂ当事人双方在合同签字盖章
Ｃ设计人收到发包人的定金
Ｄ设计人实际开始工作
１２０设计合同正常履行情况下，应在（ D ）时终止合同。
Ａ提交设计文件 Ｂ设计文件通过审批
Ｃ设计人向施工单位完成设计交底 Ｄ工程施工完成竣工验收
１２１施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设计的建议。发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时间内完成变更任务，与设计人协商并经设计人同意将此部分工
作委托其他设计单位完成。变更图纸经过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改的设计存在重大缺陷。就设计合同而言，应由（ A ）承担责任。 Ａ发包人 Ｂ设计人
Ｃ施工承包人 Ｄ监理工程师
１２２设计人完成了规定设计任务的２５时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为（ C ）。
Ａ设计人没收发包人支付的定金
Ｂ设计人没收定金，发包人再支付合同价25%的设计费
Ｃ发包人应支付合同价50%的设计费
Ｄ设计人没收定金，发包人再支付合同价50%的设计费
１２３由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，（ C ）。
Ａ不再承担其他赔偿责任 Ｂ返还设计合同规定的定金
Ｃ免收直接损失部分的设计费 Ｄ双倍返还设计合同规定的定金 １２４设计合同履行过程中，（ A ）属于设计人的责任。
Ａ确定设计参数的取值
Ｂ组织对设计成果的鉴定
Ｃ办理设计成果的报批手续
Ｄ为现场的设计人员提供必要的工作条件
１２５设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（ D ）。
Ａ没收全部定金补偿损失
Ｂ要求发包人支付双倍的定金
Ｃ要求发包人补偿实际发生的损失
Ｄ要求发包人付给合同约定设计费用的５０
１２６根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（ B ）约定承发包双方的权利和义务。
Ａ通用条款 Ｂ专用条款
Ｃ监理合同 Ｄ协议书
１２７施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ C ）的日历天数计算。
Ａ合同签字日起按投标文件中承诺
Ｂ合同签字日起按招标文件中要求
Ｃ合同约定的开工日起按投标文件中承诺
Ｄ合同约定的开工日起按招标文件中要求
１２８在施工合同中，项目经理是（ B ）授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。
Ａ发包人单位法定代表人 Ｂ承包人单位法定代表人
Ｃ总监理工程师 Ｄ发包人代表
１２９下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（ D ）。 Ａ在合同协议书内应明确注明开工日期
Ｂ在合同协议书内应明确注明竣工日期
Ｃ在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数
Ｄ招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数 １３０建设单位在（ D ）合同中承担了项目的全部风险。
Ａ单价 Ｂ总价可调
Ｃ总价不可调 Ｄ成本加酬金合同
１３１某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用（ D ）合同。 Ａ可调价的总价 Ｂ不可调价的总价
Ｃ单价 Ｄ成本加酬金
１３２组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（ C ）。
Ａ合同专用条款 Ｂ投标书
Ｃ协议书 Ｄ合同通用条款
１３３在下列合同文件中，（ D ）具有优先的解释效力。
Ａ合同履行中工程洽商协议 Ｂ施工合同通用条款
Ｃ图纸 Ｄ施工合同专用条款
１３４在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是（ A ）。
Ａ保护施工现场地下管线
Ｂ办理土地征用
Ｃ进行设计交底
Ｄ协调处理施工现场周围地下管线的保护
１３５在施工合同中，（ D ）是承包人的义务。
Ａ提供施工场地
Ｂ办理土地征用
Ｃ在保修期内负责照管工程现场
Ｄ工程施工期内对施工现场的照管负责
１３６如果承包人要求延期开工，应当由（ B ）批准。
Ａ发包人 Ｂ工程师
Ｃ承包人代表 Ｄ建设行政主管部门
１３７发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由（ A ）。 Ａ发包人承担损失责任
Ｂ保管员负责赔偿损失
Ｃ承包人负责赔偿损失
Ｄ发包人和承包人各承担损失的５０
１３８承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。
该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（ B ）。
Ａ费用和工期损失全部由业主承担
Ｂ费用和工期损失全部由承包商承担
Ｃ费用由承包商承担，工期给予顺延
Ｄ工期不予顺延，但费用由业主给予补偿
１３９设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应（ C ）。
Ａ追加合同价款但工期不予顺延
Ｂ由承包人承担费用和工期的损失
Ｃ追加合同价款并相应顺延合同工期
Ｄ工期相应顺延但不补偿承包人的费用
１４０施工合同文本规定，承包人有权（ D ）。
Ａ自主决定分包所承包的部分工程
Ｂ自主决定分包和转让所承担的工程
Ｃ经发包人同意转包所承担的工程
Ｄ经发包人同意分包所承担的部分工程
１４１在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新
检验的，（ D ）。
Ａ检验由发包人负责，费用由承包人负责
Ｂ检验由发包人负责，费用由发包人负责
Ｃ检验由承包人负责，费用由承包人负责
Ｄ检验由承包人负责，费用由发包人负责
１４２在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是（ A ）。
Ａ如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用
Ｂ如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用
Ｃ若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用
Ｄ若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用
１４３关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是（ B ）。
Ａ工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验应视为工程师在场情况下进行的验收
Ｂ工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
Ｃ无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
Ｄ重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失
１４４在工程施工中，经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师重新检验不合格，由此发生的费用应当由（ C ）承担。
Ａ发包人 Ｂ工程师
Ｃ承包人 Ｄ监理单位
１４５因承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布了暂时停工通知。承包人按工程师的指示修复质量缺陷后，向工程师发出了要求复工的书面通知。工程师接到请求复工通知后的４８小时未及时作出任何答复，此时承包人应（ A ）。
Ａ继续后续工作的施工
Ｂ向发包人发出请求复工的通知
Ｃ向工程师再次发出请求复工的通知
Ｄ向发包人发出解除合同的通知
１４６在工程施工中由于（ B ）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
Ａ不可抗力 Ｂ承包方的设备损坏
Ｃ设计变更 Ｄ工程量变化
１４７关于施工合同设计变更管理的正确处理方法是（ A ）。
Ａ施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类
Ｂ施工中承包人可以因施工方便而要求对原工程设计进行变更
Ｃ承包人在施工中提出的对涉及到设计图纸设计变更等的合理化建议，可以无须经工程师的同意
Ｄ施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前向承包人发出变更申请 １４８建设工程施工合同中，工程师指示的设计变更的情形不包括
（ D ）。
Ａ更改工程有关部分的标高、基线、位臵和尺寸
Ｂ增减合同中约定的工程量
Ｃ改变有关工程的施工时间和顺序
Ｄ变更合同中约定的价款
１４９建设工程施工合同中确定变更价款的原则不正确的是（ A ）。 Ａ确定变更价款时，可以适当高于承包人投标报价单内的竞争性水平 Ｂ合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款 Ｃ合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
Ｄ合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
１５０关于工程量计量，正确的处理方法是（ B ）。
Ａ工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量 Ｂ工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量
Ｃ若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效
Ｄ承包人实际完成的（包括涨线部分）所有工程量均应在计量的范围内 １５１如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则（ C ）。
Ａ只需经过发包人的书面同意即可
Ｂ只需经过工程师的书面同意即可
Ｃ需经过发包人的书面同意，同时也应提请工程师同意
Ｄ任选发包人和工程师同意都行
１５２在设备安装工程中，具备单机无负荷试车条件的，应当由（ D ）组织试车。
Ａ发包人 Ｂ监理单位
Ｃ设备供应商 Ｄ承包人
１５３设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由（ A ）组织试车。 Ａ发包人 Ｂ设计单位
Ｃ承包人 Ｄ设备供应单位
１５４施工的竣工验收应当由（ A ）负责组织。
Ａ发包人 Ｂ工程师
Ｃ承包人 Ｄ监理单位
１５５工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必
须经（ A ）签署意见。
Ａ总监理工程师 Ｂ监理工程师
Ｃ发包人代表 Ｄ质量监督机构负责人
１５６根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》，建设工程在正常使用条件下的最低保修期限正确的为（ A ）。
Ａ基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
Ｂ屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为３年
Ｃ供热与供冷系统，为１个采暖期、供冷期
Ｄ电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为１年
１５７在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由（ B ）承担。
Ａ发包人 Ｂ承包人
Ｃ工程师 Ｄ发包人与承包人共同
１５８因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（ A ）推迟开工日期。
Ａ工程师应以书面形式通知承包人 Ｂ应当经过承包人批准
Ｃ发包人与承包人协商 Ｄ应当经过建设行政主管部门批准
１５９施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了
修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由（ B ）承担。 Ａ发包人 Ｂ承包人
Ｃ工程师 Ｄ发包人与承包人共同
１６０发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由（ B ）保管。 Ａ发包人 Ｂ承包人
Ｃ工程师 Ｄ发包人与承包人共同
１６１工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（ A ）。
Ａ追加合同价款和工期损失全部由业主承担
Ｂ追加合同价款和工期损失全部由承包商承担
Ｃ追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延
Ｄ工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿
１６２在施工合同中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由（ B ）承担。
Ａ承包人 Ｂ发包人
Ｃ工程师 Ｄ工程师与发包人共同
１６３因承包人的原因不能按期开工的，（ B ）推迟开工日期。 Ａ承包人应以书面形式通知工程师
Ｂ应当经过工程师批准
Ｃ承包人与发包人协商
Ｄ应当经过建设行政主管部门批准
１６４依据材料采购合同的约定，供货方对（ B ）承担责任。
Ａ因使用不当导致的质量下降
Ｂ到货检验时采购方提出的质量异议
Ｃ因交货后保管不善导致的质量下降
Ｄ超过合同约定时间采购方提出的质量异议
１６５钢材采购合同现场交货时发现，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应（ A ）。
Ａ按订购数量及时支付货款
Ｂ按实际交货数量及时支付货款
Ｃ待供货方补齐短少的数量后再支付
Ｄ按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量
１６６设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由（ A ）组织试车。
Ａ发包人 Ｂ承包人
Ｃ监理人 Ｄ设备供应人
１６７在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。其中工期总日历天数应为（ B ）。
Ａ招标文件要求的天数 Ｂ投标书内承包人承诺的天数
Ｃ工程实际需要施工的天数 Ｄ经政府主管部门认可的天数 １６８施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由（ A ）组织。 Ａ发包人 Ｂ承包人
Ｃ监理人 Ｄ设计人
１６９承包人负责采购的材料和设备，应（ C ）。
Ａ发包人负责检验试验，费用发包人承担
Ｂ发包人负责检验试验，费用承包人承担
Ｃ承包人负责检验试验，费用承包人承担
Ｄ承包人负责检验试验，费用发包人承担
１７０施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（ D ）。
Ａ专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
Ｂ中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
Ｃ中标通知书、投标书、协议书、图纸
Ｄ中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
１７１某订购合同３００ｔ水泥的合同内列明第一批供货２００ｔ，第二批供货１００ｔ，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定１５天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（ C ）。
Ａ不必追究对方的违约责任 Ｂ按３００ｔ的数量计算违约金
Ｃ按１００ｔ的货款计算违约金 Ｄ按逾期１５天的时间计算违约金 １７２订购８０ｍ３木材的合同，在合同约定的时间交付了６０ｍ３木材。供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未给予任何答复，则对这２０ｍ３木材而言（ D ）。 Ａ供货方不应再继续发运
Ｂ供货方发运后，采购方有权拒收
Ｃ供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款
Ｄ供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款
１７３设备监理在（ D ）检验合格后签发的文件是对设备运行性能达到合同要求的最终确认。
Ａ无负荷试车 Ｂ带负荷试车
Ｃ性能检验 Ｄ保证期满
１７４ＦＩＤＩＣ施工合同条件中，规定合同对业主和承包商有约束力的期限，指从合同签字日起至（ D ）日止的时间间隔。
Ａ接收证书中指明的竣工
Ｂ颁发履约证书
Ｃ承包商提交竣工报表
Ｄ业主按结清单中注明的金额结算支付
１７５ＦＩＤＩＣ施工合同条件规定，用从（ D ）之日止的持续时间与合同工期比较，判定承包商的施工是提前还是延误竣工。
Ａ合同签字日起至颁发接收证书
Ｂ合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工
Ｃ开工令要求的开工日起至颁发接收证书
Ｄ开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工
１７６招标文件要求工程的施工期限不得超过２０个月，承包商在投标书内承诺１８个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期１个月；填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工０５个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为（ A ）个月。
Ａ１９ Ｂ１９５
Ｃ２１ Ｄ２１５
１７７ＦＩＤＩＣ施工合同条件规定，用从（ D ）之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
Ａ开工日起至颁发接收证书
Ｂ开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工
Ｃ颁发接收证书日起至颁发履约证书
Ｄ接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
１７８施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第１０个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期０５个月；工程师批准承包商的索赔顺延工期０５个月；由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工０５
个月。根据ＦＩＤＩＣ施工合同条件相应通用条款的规定，（ A ）个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。
Ａ１０ Ｂ１０５
Ｃ１１ Ｄ１１５
１７９业主接受了承包商提出的对原设计的变更建议。实施该部分工程后工程师核定，由于变更使业主节约了工程造价２０００万元；工程提前６个月发挥效益，每个月的预计收益为５０万元；但运行成本比原设计方案增加了１０００万元。依据ＦＩＤＩＣ施工合同条件的规定，应给承包商实施此变更（ A ）万元的奖励。
Ａ６５０ Ｂ１１５０
Ｃ２０００ Ｄ２３００
１８０为了正确区分合同风险的责任归属，ＦＩＤＩＣ施工合同条件中定义的“基准日”是指（ C ）。
Ａ投标截止日 Ｂ风险事件发生日
Ｃ投标截止日前第２８天 Ｄ 承包商接到中标通知书日
１８１承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出１３万元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为１０万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了２万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为（ A ）万元。
Ａ８ Ｂ１０
Ｃ１１ Ｄ１３
１８２ＦＩＤＩＣ施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商合同争议时，相当于我国法律规定解决合同争议方式中的（ B ）。 Ａ和解 Ｂ调解
Ｃ仲裁 Ｄ诉讼
１８３承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商（ C ）。
Ａ必须接受裁决委员会的决定 Ｂ可以将争议提交业主做决定 Ｃ可以提交仲裁机构做决定 Ｄ可以再次提交工程师做决定
１８４由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ C ）。
Ａ因不属于自己的原因拒绝索赔要求
Ｂ认为要求合理，先行支付后再向业主索要
Ｃ不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
Ｄ不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
１８５监理工程师有权处理的索赔是承包商（ A ）。
Ａ依据合同条款提出的索赔
Ｂ依据其他法律文书提出的索赔
Ｃ提出的道义索赔
Ｄ无合法理由延误竣工对业主的违约索赔
１８６承包人在索赔意向通知提交后的（ B ）天内递交正式的索赔报告。 Ａ１４ Ｂ２８
Ｃ７ Ｄ５６
二、多项选择题（每题的备选项中，有２个或２个以上符合题意，至少有１个错项）
１合同法律关系由（ ABE ）等要素构成。
Ａ主体 Ｂ客体
Ｃ行为 Ｄ事件
Ｅ内容
２以代理权产生的依据不同，可将代理分为（ ACE ）。
Ａ委托代理 Ｂ间接代理
Ｃ法定代理 Ｄ直接代理
Ｅ指定代理
３担保方式包括（ ABCE ）等。
Ａ保证 Ｂ抵押
Ｃ质押 Ｄ预付款
Ｅ定金
４合同公证与鉴证的（ CDE ）等相同。
Ｃ内容 Ｄ范围
Ｅ目的
５法人应当具备（ ACDE ）等条件。
Ａ依法成立 Ｂ经过国家管理机构核准
Ｃ有必要的财产和经费 Ｄ有自己的名称、组织机构和场所 Ｅ能够独立承担民事责任
６合同法律关系客体包括（ ABC ）。
Ａ物 Ｂ行为
Ｃ智力成果 Ｄ权利
Ｅ义务
７经过公证后，具有强制执行效力的文书是（ AE ）。
Ａ追偿债款的债权文书 Ｂ遗嘱文书
Ｃ施工合同文书 Ｄ保险合同文书
Ｅ追偿物品的债权文书
８可以通过合同约定的担保方式包括（ ABCE ）。
Ａ保证 Ｂ抵押
Ｃ质押 Ｄ留臵
Ｅ定金
９债权人可以留臵的合同限于（ BCE ）合同。
Ｃ运输 Ｄ加工承揽
Ｅ买卖
１０在建筑工程一切险中，保险人对（ AC ）等原因造成的损失负责赔偿。 Ａ自然事件 Ｂ设计错误
Ｃ意外事件 Ｄ自然磨损
Ｅ维修养护
１１质押包括（ BC ）。
Ａ工程质押 Ｂ动产质押
Ｃ权利质押 Ｄ地产质押
Ｅ不动产质押
１２在下列财产中，（ AD ）不能质押。
Ａ工程 Ｂ汇票
Ｃ邮票 Ｄ地产
Ｅ专利权中的财产权
１３下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有（ BD ）。 Ａ质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押
Ｂ抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿
Ｃ抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿
Ｄ可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单
Ｅ所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权 １４招标人可以没收投标保证金的情况有（ BCD ）。
Ａ投标人在投标截止日前撤回投标书
Ｂ投标人在投标有效期内撤销投标书
Ｃ投标人在中标后拒签合同
Ｄ投标人在中标后拒交履约保函
Ｅ投标人有可能在合同履行中违约
１５在下列几种情形中，（ DE ）合同是可变更的合同。
Ａ损害公共利益的
Ｂ以合法活动掩盖非法目的的
Ｃ恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
Ｄ因重大误解而订立的
Ｅ在订立合同时显失公平的
１６合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照（确定的价格履行。
Ａ协议补充
Ｂ按照有关合同条款确定
Ｃ按照交易习惯确定
Ｄ按照订立合同时履行地的市场价格履行
Ｅ按照订立合同时订立地的市场价格履行 ABCD ）
１７在合同仲裁制度中，首席仲裁员由（ AD ）。
Ａ当事人共同选定
Ｂ仲裁申请人选定
Ｃ未申请仲裁一方当事人选定
Ｄ当事人共同委托仲裁委员会主任指定
Ｅ仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定
１８在下列行为中，（ ABDE ）属于要约邀请。
Ａ价目表的寄送 Ｂ招标公告
Ｃ投标 Ｄ招股说明书
Ｅ不含价格的商业广告
１９合同当事人承担违约责任的形式有（ ABE ）。
Ａ支付违约金 Ｂ支付赔偿金
Ｃ返回财产 Ｄ追缴财产
Ｅ继续履行
２０工程建设合同是（ AC ）合同。
Ａ主合同 Ｂ从合同
Ｃ诺成性合同 Ｄ实践性合同
Ｅ无偿合同
２１所有的合同的订立都必须经过（ BC ）。
Ａ要约引诱 Ｂ要约
Ｃ承诺 Ｄ批准
Ｅ公证
２２下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是（ BE ）。 Ａ要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力
Ｂ撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人
Ｃ撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人 Ｄ撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人 Ｅ撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人 ２３受要约人对要约内容的实质性变更包括（ ABE ）等。
Ａ违约责任的变更 Ｂ数量的变更
Ｃ增加建议性条款 Ｄ增加说明性条款
Ｅ履行期限的变更
２４当事人在合同的订立过程中有（ ACD ）情形，给对方造成损失的，应当承担订约责任。
Ａ假借订立合同，恶意进行磋商的
Ｂ准备订立合同后违约的
Ｃ提供虚假情况的
Ｄ故意隐瞒与订立合同有关的重要事实
Ｅ经过艰苦的谈判但最终未签订合同的
２５无效建设工程合同的确认权归（ BC ）。
Ａ建设行政主管部门 Ｂ人民法院
Ｃ仲裁机构 Ｄ工商行政管理部门
Ｅ监理单位
２６可撤销的建设工程施工合同应当由（ BC ）撤销。
Ａ建设行政主管部门 Ｂ人民法院
Ｃ仲裁机构 Ｄ工商行政管理部门
Ｅ监理公司
２７下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤 销（ ABCD ）。
Ａ因重大误解而订立的合同
Ｂ显失公平的合同
Ｃ以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 Ｄ乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
Ｅ以合法形式掩盖非法目的的合同
２８在下列几种情形中，（ DE ）合同是可变更的合同。
Ａ损害公共利益的
Ｂ以合法活动掩盖非法目的的
Ｃ恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
Ｄ因重大误解而订立的
Ｅ在订立合同时显失公平的
２９合同生效后，当事人对履行方式约定不明确的，可以按照（ ACE ）确定履行方式。
Ａ协议补充
Ｂ按照有利于债务人的方式履行
Ｃ按照交易习惯确定
Ｄ按照有利于债权人的方式履行
Ｅ按照有利于实现合同目的的方式履行
３０合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。下列说法正确的有（ ACE ）。
Ａ如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格
Ｂ如果是按照市场行情约定价格履行，合同按市场行情波动的新价格执行 Ｃ如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价
Ｄ如果执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时，按原价格执行
Ｅ如果执行政府定价或政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行
３１在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有（ BCE ）情形之一时，可以行使抗辩权。