工程量增加补充合同
建设单位： (甲方)
施工单位： (乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规、文件及原《施工合同》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据建设单位要求增加和变更工程量。双方就本建设工程《施工合同》外相关补充施工内容有关事项协商一致，订立本补充协议。
一、 工程概况
工程名称：
工程内容：
二、 工期及质量
增加工作内容工期：前完工。工程质量必须 达到合格标准
三、 工程量
增加工程量详见附件。
四、 工程价款
补充施工内容工程价款（含增值税）： 五、承包方式、双方权力责任同原合同
六、工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同
七、其它
补充工程施工过程中涉及的相关问题一律按原《施工合同》约定
执行。
八、本补充协议一式两份，甲方一份，乙方一份，经双方签字盖章后生效且与原合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日
_________年____月____日
工程量增加补充合同
建设单位： (甲方)
施工单位： (乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规、文件及原《施工合同》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据建设单位要求增加和变更工程量。双方就本建设工程《施工合同》外相关补充施工内容有关事项协商一致，订立本补充协议。
一、 工程概况
工程名称：
工程内容：
二、 工期及质量
增加工作内容工期：前完工。工程质量必须 达到合格标准
三、 工程量
增加工程量详见附件。
四、 工程价款
补充施工内容工程价款（含增值税）： 五、承包方式、双方权力责任同原合同
六、工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同
七、其它
补充工程施工过程中涉及的相关问题一律按原《施工合同》约定
执行。
八、本补充协议一式两份，甲方一份，乙方一份，经双方签字盖章后生效且与原合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日
_________年____月____日
相关文章
-
工程量增加补充协议(1)
xx镇xx村xx南.北路道路绿化工程 工程量增加补充协议 建设单位:xx市xx镇xx村民委员会(甲方) 施工单位:xx建设管理股份有限公司xx分公司(乙方) xx镇xx村xx南.北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建,根据 ...查看
-
建设工程补充协议书
建设工程施工承包补充协议书 发包人:长沙矿冶研究院 (以下简称甲方) 承包人:长沙岳麓山建筑工程有限公司 (以下简称乙方) 依据<中华人民共和国合同法>.<中华人民共和国建筑法>及其他有关法律.法规的规定,为了依法维 ...查看
-
房地产集团:工程竣工结算流程及须知
房地产集团 工程竣工结算流程及须知 工程竣工结算通知书(施工类) 致 : 现 工程已经竣工,具备了结算条件,请 贵公司准备完整的结算资料,按< 合同>规定的计价 条款.本着实事求是的原则,于年 工程管理部 .若结算延迟报送,与我 ...查看
-
水利水电土建工程施工合同(第三部分)
水利水电土建工程施工合同(示范文本)(GF-2000-0208)(第三部分) 第二部分 专用合同条款 前 言 专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款,两者应对照阅读,一旦出现矛盾或不一致,则以 ...查看
-
装修合同补充协议-V3.0
<*****装饰装修工程施工合同>补充协议 发包方(甲方): 现场监理人: 承包方(乙方): 现场监理人: 为了使甲.乙双方公正.公平的实现家居装饰工程交易,双方友好协商,达成本补充协议作为施工合同的补充,双方签署的施工合同(合 ...查看
-
建设工程合同纠纷指引
建筑工程施工合同纠纷指引 何金宝 律师 随着国内外建筑市场逐渐走向成熟和工程质量安全等法律规范的日趋完善,建筑业.房地产业.项目投资方.建设监管单位等在工程建设活动和日常经营管理中所涉及的法律事务越来越多.建设工程施工合同是发包人与承包人之 ...查看
-
08计价规范与03有何不同?
08计价规范与03有何不同? 回答:主要有以下区别 本次<建设工程工程量清单计价规范>GB50500-2008的编制,是对2003规范的补充和完善,不仅较好得解决了清单计价从2003年执行以来存在的主要问题,而且对清单计价的指导 ...查看
-
主合同中的仲裁条款能否适用补充协议?
湖南华厦建筑有限责任公司与常德工艺美术学校不服执行裁定申诉案 [裁判摘要]一.当事人自愿达成合法有效协议或仲裁条款选定仲裁机构解决其争议纠纷,是采用仲裁方式解决争议纠纷的前提.如果当事人没有约定其争议纠纷由仲裁机构解决,通常情况下,仲裁机构 ...查看
-
合同用语不规范导致的索赔案例
合同用语不规范导致的索赔案例 -------------------------------------------------------------------------------- 发布者:www.jianzhufa.com 发布 ...查看