地质灾害治理施工合同
工程名称：
工程地点：
合同编号：
发 包 人：
承 包 人：
日
发包人(全称)：
承包人(全称)：
期：2013年（甲方） （乙方） 日 月
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，并结合有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并参照《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)，经双方协商一致，订立本施工合同。
第一条：工程概况
1.1工程名称：
1.2工程建没地点：
1.3工程立项批准文件号：
1.4工程规模、特征：
1.5承接方式：
1.6资金来源：
第二条：工程量
见施工图设计。
第三条：合同文件组成
3.1施工合同；
3.2中标通知书；
3.3施工图设计；
3.4投标文件及补充协议书；
3.5现行规范
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；
《造林技术规程》（GBT 15776-2006）
《陕西土地复垦技术标准》（SL223-1999）
《工程测量规范》（GB50026-93）
《工程建设标准强制性文件》
《建筑工程质量管理条例》
《地质灾害防治工程竣工验收及质量检验评定》（试行）（2006） 等规范。
第四条：发包人向承包人提供的文件
施工图设计文件 套。
第五条：承包人向发包人交付的文件
竣工文件 份。(按省国土资源厅项目文本要求四套资料、相册一套、影像资料四套)
第六条：工期、质量、安全
本工程自 年 月 日开工，至 年 月 日完工，工期 天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工时，按本合同第九条相关规定执行。
本工程质量验收评定达到合格标准。质量缺陷责任期 24 个月。 施工中无安全责任事故发生。
第七条：工程款及支付方式
7.1本施工收费按中标价格计取收费。
7.2本工程中标价格为 万元(大写 整)。该造价已包含实施本工程所发生的人工费、材料费、机械费、临时工程费、管理费、安全文明施工费、税金、保险费、利润及一切风险等全部费用。一次包死，因市场因素造成工程材料价格变化时，工程造价不予
调整。
7.3本合同生效后，甲方按下列约定向承包人支付工程费：承包人完成施工准备取得开工令后10日内支付预付款，工程预付款总额为合同价的30％；施工过程中支付进度款，进度款按形象进度付至当月工程造价的80％。工程竣工结算办理完毕且竣工资料交付验收合格，支付至合同总价的80％；待工程竣工经相关部门验收合格且交付地方政府使用后1个月内且竣工资料交付验收合格2个月内支付至工程总总造价的95％：剩余5％为工程质量保证金，保修期一年。在保修期满并证实无质量问题，办理最终结算手续后的20天内支付承包方剩余的质量保证金。
第八条：变更及工程费的调整
8.1本工程采用动态设计，工程施工过程中，因地质等原因造成设计局部变更时，发包人应提前向承包人发出书面变更通知，否则不予变更，承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于5天内，提出实施方案及相关文件资料，发包人收到承包人的文件资料之日起5天内予以确认，如不确认或不提出修改意见，承包人提出的实施方案文件资料自送达之日起第7天自行生效，由此导致的工期延误应办理工期顺延签证。
8.2设计变更后，工程费用按如下方法(或标准)进行调整：按中标单价进行调整，无中标单价时，双方参照《陕西水利水电预算定额》及配套文件进行调整。
第九条：甲、乙方责任
9.1甲方责任
9.1.1甲方按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责任；甲方提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，乙方按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延。
9.1.2开工前，甲方应办理完毕开工许可，由设计单位向承包人提供水准点和坐标控制点。
9.1.3甲方应对工作现场周围建筑物对承包人提出书面具体保护要求(措施)。
9.1.4甲方应保护承包人的投标书、文件、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。
9.1.5甲方委托监理单位全权负责该项目的监理协调和安全、进度、质量等管理工作。
9.2乙方责任
9.2.1开工前编制施工组织设计报监理审核，审核批准后方可实施。
9.2.2乙方加强工序管理和安全管理，配备足够的人员和设备，准备足够的资金和材料，确保工程安全、进度和质量。
9.2.3开工前必须将所有上岗人员的资格证书、职称证书及身份证等有效证件复印件(单位盖章)交甲方审查备案。
9.2.4本工程项目经理和技术负责人必须为本单位的在职职工，项目经理必须为注册建造师，所有管理人员必须持证上岗。乙方对施工质量负全部责任；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应无条件进行返工，并根据受损程度向发包人支付赔偿金。
9.2.5乙方不得转让合同，向第三人扩散、转让第四条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。
9.2.6必须配备专职安全员，加强安全教育和安全监督管理，遵守国家及当地有关部门对施工现场的有关管理规定，做好工作现场安全保卫和环卫工作，发生一切安全事故由承包人负责，并承担费用。
9.2.7本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第十条：违约责任
10.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，工期顺延外。
10.2发现质量问题，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，并承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金。
10.3施工中发生安全问题，由承包人负全责并承担全部费用，对发包人造成损失时，承包人负责赔偿。
10.5当发生转包和分包时，发包人有权取消承包人资格，并向
上级主管部门书面汇报，另选施工单位。
第十一条：材料供应
所有材料由承包人自行采购，并提供产品合格证明和复检资料，并经监理、承包人代表共同验收认可，如有与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工责任自负。
第十二条：竣工验收
12.1由甲方负责组织竣工验收。
12.2发包人收到承包人交付的竣工报告后20天内组织县有关部门进行初验，初验合格后申请上级进行验收。
12.3隐蔽工程工序质量检查，由承包人组织建立公司自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，组织质检，经检验合格，发包人、承包人、监理公司签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格。
12.4工程完工，承包人向发包人提交按资料整编规定编制的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在20天内组织初验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措。
12.5完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起30天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担；如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人应按合同约定支付承包人工程款。
第十三条：本合同未尽事宜，甲乙方协商一致，签订补充协议，
补充协议与本合同具有同等效力。
第十四条：其它约定事项：无
第十五条：争议解决办法，本合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商解决，也可由县劳动仲裁调解，协商或调解不成时，可向人民法院起诉。
第十六条：合同生效与终止，本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效；发包人，承包人履行完合同规定的义务后，本合同自行终止。
本合同一式陆份，其中正本贰份，双方各执一份；副本肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
发包人： 承包人：
法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）
住 所： 住 所：
邮政编码： 邮政编码：710068
电 话： 电 话：85254358 传 真： 传 真：85221131 开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
签定日期： 2013年 日月
地质灾害治理施工合同
工程名称：
工程地点：
合同编号：
发 包 人：
承 包 人：
日
发包人(全称)：
承包人(全称)：
期：2013年（甲方） （乙方） 日 月
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，并结合有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并参照《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)，经双方协商一致，订立本施工合同。
第一条：工程概况
1.1工程名称：
1.2工程建没地点：
1.3工程立项批准文件号：
1.4工程规模、特征：
1.5承接方式：
1.6资金来源：
第二条：工程量
见施工图设计。
第三条：合同文件组成
3.1施工合同；
3.2中标通知书；
3.3施工图设计；
3.4投标文件及补充协议书；
3.5现行规范
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；
《造林技术规程》（GBT 15776-2006）
《陕西土地复垦技术标准》（SL223-1999）
《工程测量规范》（GB50026-93）
《工程建设标准强制性文件》
《建筑工程质量管理条例》
《地质灾害防治工程竣工验收及质量检验评定》（试行）（2006） 等规范。
第四条：发包人向承包人提供的文件
施工图设计文件 套。
第五条：承包人向发包人交付的文件
竣工文件 份。(按省国土资源厅项目文本要求四套资料、相册一套、影像资料四套)
第六条：工期、质量、安全
本工程自 年 月 日开工，至 年 月 日完工，工期 天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工时，按本合同第九条相关规定执行。
本工程质量验收评定达到合格标准。质量缺陷责任期 24 个月。 施工中无安全责任事故发生。
第七条：工程款及支付方式
7.1本施工收费按中标价格计取收费。
7.2本工程中标价格为 万元(大写 整)。该造价已包含实施本工程所发生的人工费、材料费、机械费、临时工程费、管理费、安全文明施工费、税金、保险费、利润及一切风险等全部费用。一次包死，因市场因素造成工程材料价格变化时，工程造价不予
调整。
7.3本合同生效后，甲方按下列约定向承包人支付工程费：承包人完成施工准备取得开工令后10日内支付预付款，工程预付款总额为合同价的30％；施工过程中支付进度款，进度款按形象进度付至当月工程造价的80％。工程竣工结算办理完毕且竣工资料交付验收合格，支付至合同总价的80％；待工程竣工经相关部门验收合格且交付地方政府使用后1个月内且竣工资料交付验收合格2个月内支付至工程总总造价的95％：剩余5％为工程质量保证金，保修期一年。在保修期满并证实无质量问题，办理最终结算手续后的20天内支付承包方剩余的质量保证金。
第八条：变更及工程费的调整
8.1本工程采用动态设计，工程施工过程中，因地质等原因造成设计局部变更时，发包人应提前向承包人发出书面变更通知，否则不予变更，承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于5天内，提出实施方案及相关文件资料，发包人收到承包人的文件资料之日起5天内予以确认，如不确认或不提出修改意见，承包人提出的实施方案文件资料自送达之日起第7天自行生效，由此导致的工期延误应办理工期顺延签证。
8.2设计变更后，工程费用按如下方法(或标准)进行调整：按中标单价进行调整，无中标单价时，双方参照《陕西水利水电预算定额》及配套文件进行调整。
第九条：甲、乙方责任
9.1甲方责任
9.1.1甲方按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责任；甲方提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，乙方按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延。
9.1.2开工前，甲方应办理完毕开工许可，由设计单位向承包人提供水准点和坐标控制点。
9.1.3甲方应对工作现场周围建筑物对承包人提出书面具体保护要求(措施)。
9.1.4甲方应保护承包人的投标书、文件、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。
9.1.5甲方委托监理单位全权负责该项目的监理协调和安全、进度、质量等管理工作。
9.2乙方责任
9.2.1开工前编制施工组织设计报监理审核，审核批准后方可实施。
9.2.2乙方加强工序管理和安全管理，配备足够的人员和设备，准备足够的资金和材料，确保工程安全、进度和质量。
9.2.3开工前必须将所有上岗人员的资格证书、职称证书及身份证等有效证件复印件(单位盖章)交甲方审查备案。
9.2.4本工程项目经理和技术负责人必须为本单位的在职职工，项目经理必须为注册建造师，所有管理人员必须持证上岗。乙方对施工质量负全部责任；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应无条件进行返工，并根据受损程度向发包人支付赔偿金。
9.2.5乙方不得转让合同，向第三人扩散、转让第四条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。
9.2.6必须配备专职安全员，加强安全教育和安全监督管理，遵守国家及当地有关部门对施工现场的有关管理规定，做好工作现场安全保卫和环卫工作，发生一切安全事故由承包人负责，并承担费用。
9.2.7本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第十条：违约责任
10.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，工期顺延外。
10.2发现质量问题，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，并承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金。
10.3施工中发生安全问题，由承包人负全责并承担全部费用，对发包人造成损失时，承包人负责赔偿。
10.5当发生转包和分包时，发包人有权取消承包人资格，并向
上级主管部门书面汇报，另选施工单位。
第十一条：材料供应
所有材料由承包人自行采购，并提供产品合格证明和复检资料，并经监理、承包人代表共同验收认可，如有与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工责任自负。
第十二条：竣工验收
12.1由甲方负责组织竣工验收。
12.2发包人收到承包人交付的竣工报告后20天内组织县有关部门进行初验，初验合格后申请上级进行验收。
12.3隐蔽工程工序质量检查，由承包人组织建立公司自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，组织质检，经检验合格，发包人、承包人、监理公司签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格。
12.4工程完工，承包人向发包人提交按资料整编规定编制的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在20天内组织初验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措。
12.5完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起30天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担；如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人应按合同约定支付承包人工程款。
第十三条：本合同未尽事宜，甲乙方协商一致，签订补充协议，
补充协议与本合同具有同等效力。
第十四条：其它约定事项：无
第十五条：争议解决办法，本合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商解决，也可由县劳动仲裁调解，协商或调解不成时，可向人民法院起诉。
第十六条：合同生效与终止，本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效；发包人，承包人履行完合同规定的义务后，本合同自行终止。
本合同一式陆份，其中正本贰份，双方各执一份；副本肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
发包人： 承包人：
法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）
住 所： 住 所：
邮政编码： 邮政编码：710068
电 话： 电 话：85254358 传 真： 传 真：85221131 开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
签定日期： 2013年 日月