施工合同协议书(1)

四川电信集团公司四川网络资产公司

足湾机站输电工程

施工合同协议书

甲方:四川电信集团公司四川网络资产公司

乙方:道孚县电力公司

合同编号:DFDX200900

签订日期:二OO 年 月

四川电信集团公司四川网络资产公司

足湾机站输电工程

施工合同协议书

发包人:四川电信集团公司四川网络资产公司(以下简称

甲方)

承包人:道孚县电力公司(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中

华人民共和国电力法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方

本着平等自愿、诚实信用的原则,就道孚县足湾机站输电工程

承包事宜,订立本协议双方遵照执行。

第一条 工程概况

工程名称: 道孚县足湾机站输电工程

工程地点: 四川省甘孜州道孚县

第二条 本协议范围;

道孚县足湾机站输电工程, 0.4KV线路。

第三条 工程工期

开工日期;200 年 月 日

竣工日期;200 年 月 日

第四条 质量等级标准、规范

一、工程质量等级:工程质量合格100%(一次性验收合

格)。

二、标准、规范:以设计为依据,执行国家现行电力建设施工

及验收技术规范等中的有关规定进行施工及验收。

第五条 合同价款

承包范围内的工程实行总价包干, 即完成全部工程的总

价为人民币 元,一次包干,除预算外、不可抗力自然因

数外、合同期内任何情况均不再调整。

第六条 组成合同的文件

组成本合同的文件及解释顺序如下

1、合同协议书

2、合同标准文本《通用条款》

1、 国家现行水电行业标准、规范及有关技术文件

第七条 本协议书中有关词语含义与合同标准文本《通用条

款》中分别赋予它们的定义相同。

第八条 本项目工程款

l、 首付款:合同签订后预付工程款人民币。

2、 待竣工试运结束办理竣工结算后,支付余款

3、 合同总价的5%作为质量保证金,待质保期满后一次

性付清。

第九条 本项目工程师

甲方指派于为本项目代表(即项目工程师),对工

程工期、质量、进度负责,处理本项目中甲方的相关工作。

第十条 施工用水、电及工程材料供应

1、所有施工用水、电、设施、材料及其他设施均由乙方

自行解决。

2、乙方采购的用于工程的材料、设施等应按约定选用满

足设计和国家现行规范要求;未经检验或已经检验为不合格的材料、半成品和工程设备等,不得投入使用并限期运出现场。 第十一条 验收与结算

1、乙方应严格按照国家现行有关规程、规范的规定施工,确保工程质量达到设计和国家颁发的工程施工验收规范标准,经检查不合格,乙方必须及时返工并承担一切损失。甲方对不合格工程不结算工程款。

2、工程材料必须符合质量要求,即应有合格证,出厂报告、复检报告,发生的费用由乙方负责。

3、若发生乙方无条件退场的情况,则乙方以前所承担工程不合格部分的整改和文明卫生的清理由甲方另派施工队负责,所发生的费用由乙方承担(在结算款中扣除)。

6、工程竣工验收合格,甲方应于28天内审批完毕或提出修改意见,否则视为同意乙方意见。

第十二条 双方的工作

一、甲方的工作:

负责向乙方提供一切便利,以便工程顺利进行并按期完工。

二、乙方的工作

1、结合施工现场实际,对线路方案进行优化,并经甲方代表批准后使用。

2、乙方应遵守此前甲方与工程所在地各级政府及相关单位达成协议,着重藏族地区的风俗习惯,搞好环保、安全、文明施工,并执行甲方现场的有关规定。

3、乙方负责对施工人员进行安全教育、法津培训与安全

管理及现场安全生产(按国家新颁布的安全生产条例及相关法规),发生安全事故(包括人员、设备等)由乙方承担全部责任。

4、乙方按照国家规定依法办理主要材料运输、保管、成品保护、使用,出现违规行为造成的一切后果及责任,由乙方自行承担。

5、乙方应在甲方的统一协调下,与其它施工队伍搞好配合,共同将项目内工作做好。

6、负责地方关系的协调。

7、乙方全权负责本工程施工内的一切安全事宜,本工程发生的所有由安全事故均由乙方负责。

第十三条 违约责任及争议解决式

1、甲、乙双方任何一方发生其他情况违约,均按合同总价款的0.1—2‰计算违约金支付给守约方,若给对方造成损失超过违约金的,应补偿违约金不足部分。

2、甲方未按期支付工程款,则按推迟付款金额每天2‰向乙方支付延滞金。

3、乙方未按期完成工程,每超过一天甲方扣除乙方全同总价款的1 ‰。并由于承担未完成施工给甲方所引起的一切损失。

4、甲、乙双方若在合同履行期内发生争议,应本着友好协商的原则解决,无法协商一致的,可以在十五日内向工程所在地法院起诉,

第十四条不尽附则

本合同未尽事宜,双方另行商议。

第十五条 合同生效

本合同一式四份,甲方二份、乙方二份,各份具同等法律效力,本合同经双方代表人签字盖章后生效。

第十六条 合同订立时间、地点

合同订立时间: 年 月 日

合同订立地点:四川省道孚县

甲方:四川电信集团公司四川网络资产公司

甲方地址:

电话:

开户行:

帐 号:

乙方:道孚县电力公司

乙方地址:四川省甘孜道孚县

电话:0836—7123587

开户行:

帐 号:

代表:(签字) 代表:(签字)

四川电信集团公司四川网络资产公司

足湾机站输电工程

施工合同协议书

甲方:四川电信集团公司四川网络资产公司

乙方:道孚县电力公司

合同编号:DFDX200900

签订日期:二OO 年 月

四川电信集团公司四川网络资产公司

足湾机站输电工程

施工合同协议书

发包人:四川电信集团公司四川网络资产公司(以下简称

甲方)

承包人:道孚县电力公司(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中

华人民共和国电力法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方

本着平等自愿、诚实信用的原则,就道孚县足湾机站输电工程

承包事宜,订立本协议双方遵照执行。

第一条 工程概况

工程名称: 道孚县足湾机站输电工程

工程地点: 四川省甘孜州道孚县

第二条 本协议范围;

道孚县足湾机站输电工程, 0.4KV线路。

第三条 工程工期

开工日期;200 年 月 日

竣工日期;200 年 月 日

第四条 质量等级标准、规范

一、工程质量等级:工程质量合格100%(一次性验收合

格)。

二、标准、规范:以设计为依据,执行国家现行电力建设施工

及验收技术规范等中的有关规定进行施工及验收。

第五条 合同价款

承包范围内的工程实行总价包干, 即完成全部工程的总

价为人民币 元,一次包干,除预算外、不可抗力自然因

数外、合同期内任何情况均不再调整。

第六条 组成合同的文件

组成本合同的文件及解释顺序如下

1、合同协议书

2、合同标准文本《通用条款》

1、 国家现行水电行业标准、规范及有关技术文件

第七条 本协议书中有关词语含义与合同标准文本《通用条

款》中分别赋予它们的定义相同。

第八条 本项目工程款

l、 首付款:合同签订后预付工程款人民币。

2、 待竣工试运结束办理竣工结算后,支付余款

3、 合同总价的5%作为质量保证金,待质保期满后一次

性付清。

第九条 本项目工程师

甲方指派于为本项目代表(即项目工程师),对工

程工期、质量、进度负责,处理本项目中甲方的相关工作。

第十条 施工用水、电及工程材料供应

1、所有施工用水、电、设施、材料及其他设施均由乙方

自行解决。

2、乙方采购的用于工程的材料、设施等应按约定选用满

足设计和国家现行规范要求;未经检验或已经检验为不合格的材料、半成品和工程设备等,不得投入使用并限期运出现场。 第十一条 验收与结算

1、乙方应严格按照国家现行有关规程、规范的规定施工,确保工程质量达到设计和国家颁发的工程施工验收规范标准,经检查不合格,乙方必须及时返工并承担一切损失。甲方对不合格工程不结算工程款。

2、工程材料必须符合质量要求,即应有合格证,出厂报告、复检报告,发生的费用由乙方负责。

3、若发生乙方无条件退场的情况,则乙方以前所承担工程不合格部分的整改和文明卫生的清理由甲方另派施工队负责,所发生的费用由乙方承担(在结算款中扣除)。

6、工程竣工验收合格,甲方应于28天内审批完毕或提出修改意见,否则视为同意乙方意见。

第十二条 双方的工作

一、甲方的工作:

负责向乙方提供一切便利,以便工程顺利进行并按期完工。

二、乙方的工作

1、结合施工现场实际,对线路方案进行优化,并经甲方代表批准后使用。

2、乙方应遵守此前甲方与工程所在地各级政府及相关单位达成协议,着重藏族地区的风俗习惯,搞好环保、安全、文明施工,并执行甲方现场的有关规定。

3、乙方负责对施工人员进行安全教育、法津培训与安全

管理及现场安全生产(按国家新颁布的安全生产条例及相关法规),发生安全事故(包括人员、设备等)由乙方承担全部责任。

4、乙方按照国家规定依法办理主要材料运输、保管、成品保护、使用,出现违规行为造成的一切后果及责任,由乙方自行承担。

5、乙方应在甲方的统一协调下,与其它施工队伍搞好配合,共同将项目内工作做好。

6、负责地方关系的协调。

7、乙方全权负责本工程施工内的一切安全事宜,本工程发生的所有由安全事故均由乙方负责。

第十三条 违约责任及争议解决式

1、甲、乙双方任何一方发生其他情况违约,均按合同总价款的0.1—2‰计算违约金支付给守约方,若给对方造成损失超过违约金的,应补偿违约金不足部分。

2、甲方未按期支付工程款,则按推迟付款金额每天2‰向乙方支付延滞金。

3、乙方未按期完成工程,每超过一天甲方扣除乙方全同总价款的1 ‰。并由于承担未完成施工给甲方所引起的一切损失。

4、甲、乙双方若在合同履行期内发生争议,应本着友好协商的原则解决,无法协商一致的,可以在十五日内向工程所在地法院起诉,

第十四条不尽附则

本合同未尽事宜,双方另行商议。

第十五条 合同生效

本合同一式四份,甲方二份、乙方二份,各份具同等法律效力,本合同经双方代表人签字盖章后生效。

第十六条 合同订立时间、地点

合同订立时间: 年 月 日

合同订立地点:四川省道孚县

甲方:四川电信集团公司四川网络资产公司

甲方地址:

电话:

开户行:

帐 号:

乙方:道孚县电力公司

乙方地址:四川省甘孜道孚县

电话:0836—7123587

开户行:

帐 号:

代表:(签字) 代表:(签字)


相关文章

  • 工程中总承包合同被认定无效拖欠工程款的担保怎么办
  • 工程中总承包合同被认定无效拖欠工程款的担保怎么办 在施工总承包合同被认定无效的情况下,第三人就建设单位拖欠施工单位工程款支付所提供的担保是否一并认定无效?实践中,人民法院在审理建设工程施工合同纠纷案件中确认总承包合同无效后,对于所涉及的工程 ...查看


  • 施工合同终止协议(精简版)
  • 施工合同终止协议 施工合同终止协议 施工合同终止协议指一项工程的发包人与承包人共同签署的一份关系合同,因为某种原因承包人未完成商定的安装工程或是已完成双方签署的合同目标,从而解除双方利益和义务关系终止.以下两篇范本关于工程施工同终止的范本, ...查看


  • 幕墙施工合同范本
  • 建设工程施工合同 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局 制定 目 录 第一部分 协议书 ........................................................................... ...查看


  • 施工协议书范本 1
  • 工程承包协议书 甲方: 乙方: 根据<中华人民共和国合同法>.<中华人民共和国建筑法>及其他有关法律.法规.条 例.规章等,双方遵循平等.自愿.公平和诚实信用的原则,就中山"阳光半岛"住宅项目 s ...查看


  • [建设工程施工合同]的订立及注意事项
  • <建设工程施工合同>的订立及注意事项 解美川 (江苏佳和置业有限公司,江苏常熟) [摘要] 施工合同是建设工程合同中的主要合同:是建设工程施工项目管理的源头:是进行工程建设的质量.进度.成本控制的依据之一.提高工程管理人员的合同 ...查看


  • 房屋建筑修缮及装修工程施工合同.DOC
  • 篇一:房屋建筑修缮及装修工程施工合同 北京市房屋建筑修缮及装修工程施工合同甲种本(2001版)(bf--2001--0202)工程名称:_______________________ 发包人名称:_____________________ ...查看


  • 建设工程施工专业分包合同示范文本--GF-2003-0213
  • 附件一 GF -2003-0213 建设工程施工专业分包合同 (示范文本) 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 2003年8月 第一部分 协议书 承包人(全称): 分包人(全称): 依照<中华人民共和国合同法>.< ...查看


  • 施工监理合同
  • xx监理合同工程名称:______________________________ 甲 方:______________________________ 乙 方:______________________________ ______年_ ...查看


  • 工程施工保密协议
  • 工程施工保密协议 甲方:贵州鑫亚泰劳动服务有限公司 乙方:湖南进城消防工程有限公司毕节分公司 根据甲乙双方 月 日签定的<消防工程施工合同>,鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项,特签定协议 ...查看


  • 工程项目融资合作协议书
  • 工程项目融资合作协议书 甲方: 乙方: 根据甲方与建设单位签订的工程<建设工程施工合同>(以下简称<施工合同>),经甲乙双方对<施工合同>进行深入分析,鉴于甲方缺乏工程施工前期资金,双方同意,由甲方组建该 ...查看


热门内容