工程项目内部承包合同
甲方（发 包 方）：
乙方（内部承包方）： 施工队编号
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，为全面履行甲方与建设单位签订的建设工程施工合同，乙方做为甲方施工队伍，接受甲方统一管理，履行合同职责。
乙方履行甲方与建设方（XXX 供电公司）签订的《农网升级工程施工合同》及相关工程协议，确保工程质量、安全、工期、效益的前提下，经甲、乙双方充分协商，现就该工程项目内部承包的有关事项达成一致协议：
第一条 工程名称、范围、内容和方式
工程名称： 工程地点： 工程承包范围： 工程承包方式：包人工、包机械、包工期、包质量、包安全、包验收合格。 乙方按照合同自主施工、独立核算、自负盈亏、自担风险。
工程承包内容和条件：
承包内容：
第二条 工期
开工日期暂定：年月日
竣工日期： 年 月 日
总工期日历天数： 个太阳日。
乙方按业主和甲方要求的计划组织施工，确保合同工期。若因乙方劳动力不足、作业能力差，已经或预计会影响作业项目的合同工期时，甲方可提前解除本合同并另派施工队伍进场，由此造成的损失由乙方承担；
第三条 工程款结算与支付方式
1、乙方将工程决算后开票金额的5%做为管理费缴纳给甲方，其他费用由乙方自行承担，并提供70%的成本发票。
2、工程款的支付：业主拨付工程款到甲方账户后，甲方按业主拨付工程款的相同比例支付给乙方，工程结束验收合格余款到帐后剩余工程款一次性支付给乙方。
3、乙方应将民工工资优先发放，甲方有权监督发放，否则甲方有权暂停支付后期的工程款。
第四条 工程质量
1、本工程质量标准：执行《农网升级工程施工合同》要求的质量标准。
2、乙方必须认真执行中华人民共和国技术规范、地方、行业及业主、关于本工程施工的规范、标准、规程、规定以及为达到上述质量标准甲方提出的要求。为达到上述标准，乙方所采取的各种措施之费用已包含在合同价款中。
3、工程质量应符合国家、建设部门规范及工程质量评定验收标准和设计文件要求。
4、乙方在甲方的指导、监督下，要确保分项、分部工程验收合格，并满足业主和甲方要求的其他内容。
第五条 甲、乙双方权利和义务
一、 甲方责任
1、监督指导工程技术交底、施工作业检查验收，统一安排技术资料的收集归档及竣工验收资料的整理，对工程施工全过程实施全面管理。
2、负责向乙方提供施工图纸和相关技术资料、信息、业主有关规定、要求等。
3、负责统一指挥，协调与工程有关的工序，统一管理并检查、监督乙方施工的质量、进度及安全。
4、按本合同约定，向乙方支付报酬，甲方有权对乙方的资金进行监督检查，如发现乙方有将工程款挪作它用的行为或不支付民工工资，设备租赁等款时，甲方有权督促乙方进行支付或在乙方工程款中予以扣除代为支付。
5、对乙方有违法乱纪等扰乱施工次序的人员，甲方有权处罚及勒令退场。
6、检查监督乙方施工人员进行文明施工、安全生产。
7、负责审核及检查乙方劳务用工情况，监督乙方与劳务人员签订《劳务用工合同》，并实行动态管理。
8、 若乙方因人员、设备、施工组织等自身原因不能满足施工质量、进度、安全要求时，甲方有权要求乙方整改，并有处以违约扣款直至勒令退场的权利。
二、 乙方责任（包括担不限于）
1、对工程的工期、质量、安全向业主及甲方负责。
2、科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保作业安全；
3、施工中应加强安全教育和安全技术管理，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全保护措施，确保施工安全。
4、乙方负责人对工程施工期间产生的一切安全事故、人身伤害承担全部责任。
5、施工中加强对施工人员的环境保护意识教育，遵守有关环境保护法律、法规，执行甲方有关环境保护管理文件。
6、乙方在施工中，负责做好各种原始资料的记录、照片收集、原材料的报检等义务，保存好施工技术资料并按甲方要求交接。
7、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理工程验收。
8、做好作业现场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种违约扣款。
9、妥善保管、合理使用业主提供给乙方使用的主要材料、周转材料、设备机具及其他设施，若发生丢失或损失，由乙方承担经济赔偿责任。
10、 服从甲方及业主的指令。
11、 乙方必须为乙方施工现场的所有人员购买人身意外伤害保险，改费用已包含在本合同价中，不再另行支付。
12、 乙方应保障和保证甲方免于承担由乙方、乙方工人或其雇佣的任何其他人员的任何疏忽造成的损失，及其所属上述人员对于甲方提供的临时工程的任何误用造成的损失，保障和保证甲方免于遭受与上述事宜相关的一切损失、索赔或诉讼。若甲方代为承担并支付的，甲方有权在乙方工程款中予以扣除。
13、 乙方必须考虑到施工中因甲方（含业主）原因造成的停工、窝工等因素，乙方应自行组织好自己的施工人员及机械设备的调配工作，任何情况下甲方不向乙方支付因停工、窝工而支出的费用。
第八条 保险办理、安全管理与责任
1、 乙方必须为其职工办理工伤保险，并为作业场地内自有人员生命财产和作业
机械设备办理保险，支付保险费用。
2、 保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
3、 乙方必须加强安全管理，确保安全施工，遵守安全生产规则，不得强令作业，
施工过程中发生的安全事故全部由乙方负责。
4、 甲方不定期对乙方进行安全检查。在检查过程中，乙方应积极配合甲方的检
查工作，同时接受并积极履行甲方提出的整改方案。
5、 乙方同时要为工作人员投保各项社会统筹保险，特别要投保工伤保险，同时
乙方要为工作人员投保意外伤害商业险。工作人员产生的工伤，全部由乙方承担，甲方有权从乙方工程款中直接代为支付。
第九条 争议解决
1、 本合同在履行过程中发生的争议，有双方当事人协商解决，协商不成的，依
法向甲方住所地宣州区人民法院诉讼。
2、 本合同关于争议解决方式的约定具有最高效力，双方以后发生的补充合同、
会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方法，均不得对抗此约定。
第十条 禁止转包或分包
乙方不得将本合同项下的工作转包或分包给他人，否则，甲方有权提前解除合同并由乙方承担违约责任。
第十一条 合同的生效、修改、解除、终止
1、 合同的生效：本合同自甲方法定代表人和乙方负责人签字加盖单位公章后生
效，自双方履行完合同全部义务，工程结束验收合格，质保期（缺陷责任制）满且无质量问题后终止。
2、 遇有下列情况之一时，可以解除合同：
2.1、甲方与乙方协商一致，可以解除合同。
2.2、如因乙方施工进度、质量、安全达不到甲方要求，在甲方督促协调无效时，甲方有权单方解除合同，并按乙方完成合格作业数量的70%办理价款清算，其余30%作为甲方重新组织队伍施工的费用。
2.3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或将承包的工程分包的，甲方有权解除合同。
4、如遇下列乙方严重违约情况之一者，甲方有权随时单方解除承包合同，收回剩余工程，且由此给甲方造成的经济损失由乙方承担。
4.1 甲方通知乙方如不修正某一缺陷将构成严重违约行为，而乙方未能在甲方决定的合理时间内修正该缺陷。
4.2 工程质量不合要求，给甲方信誉造成不良影响。
4.3 由于乙方责任造成发生重大事故1起或特大事故一起。
4.4 乙方严重违反本协议规定的义务，不能履行项目的责任；因乙方原因造成工程停工；因乙方原因出现重大质量、安全隐患等，甲方有权单方解除本协议，乙方应无条件承担造成的一切损失。
第十二条 补充条款经甲乙双方协商一致，补充以下约定：
1、 乙方在施工中，应搞好当地群众关系，不得损坏群众的各种设施及利益，若
有损坏，要进行及时修复或补偿。
第十三条 合同份数和附件
1、本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。
2、本合同未尽事宜由双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议作为合同附件与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同属于机密文件，乙方承诺绝不向其他单位提供本合同，若由于乙方不慎造成泄密，乙方承担违约责任，并负责全过程处理。
附件：乙方身份证复印件
甲方 ：
代表人：
乙方： 负责人： 签订日期：
工程项目内部承包合同
甲方（发 包 方）：
乙方（内部承包方）： 施工队编号
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，为全面履行甲方与建设单位签订的建设工程施工合同，乙方做为甲方施工队伍，接受甲方统一管理，履行合同职责。
乙方履行甲方与建设方（XXX 供电公司）签订的《农网升级工程施工合同》及相关工程协议，确保工程质量、安全、工期、效益的前提下，经甲、乙双方充分协商，现就该工程项目内部承包的有关事项达成一致协议：
第一条 工程名称、范围、内容和方式
工程名称： 工程地点： 工程承包范围： 工程承包方式：包人工、包机械、包工期、包质量、包安全、包验收合格。 乙方按照合同自主施工、独立核算、自负盈亏、自担风险。
工程承包内容和条件：
承包内容：
第二条 工期
开工日期暂定：年月日
竣工日期： 年 月 日
总工期日历天数： 个太阳日。
乙方按业主和甲方要求的计划组织施工，确保合同工期。若因乙方劳动力不足、作业能力差，已经或预计会影响作业项目的合同工期时，甲方可提前解除本合同并另派施工队伍进场，由此造成的损失由乙方承担；
第三条 工程款结算与支付方式
1、乙方将工程决算后开票金额的5%做为管理费缴纳给甲方，其他费用由乙方自行承担，并提供70%的成本发票。
2、工程款的支付：业主拨付工程款到甲方账户后，甲方按业主拨付工程款的相同比例支付给乙方，工程结束验收合格余款到帐后剩余工程款一次性支付给乙方。
3、乙方应将民工工资优先发放，甲方有权监督发放，否则甲方有权暂停支付后期的工程款。
第四条 工程质量
1、本工程质量标准：执行《农网升级工程施工合同》要求的质量标准。
2、乙方必须认真执行中华人民共和国技术规范、地方、行业及业主、关于本工程施工的规范、标准、规程、规定以及为达到上述质量标准甲方提出的要求。为达到上述标准，乙方所采取的各种措施之费用已包含在合同价款中。
3、工程质量应符合国家、建设部门规范及工程质量评定验收标准和设计文件要求。
4、乙方在甲方的指导、监督下，要确保分项、分部工程验收合格，并满足业主和甲方要求的其他内容。
第五条 甲、乙双方权利和义务
一、 甲方责任
1、监督指导工程技术交底、施工作业检查验收，统一安排技术资料的收集归档及竣工验收资料的整理，对工程施工全过程实施全面管理。
2、负责向乙方提供施工图纸和相关技术资料、信息、业主有关规定、要求等。
3、负责统一指挥，协调与工程有关的工序，统一管理并检查、监督乙方施工的质量、进度及安全。
4、按本合同约定，向乙方支付报酬，甲方有权对乙方的资金进行监督检查，如发现乙方有将工程款挪作它用的行为或不支付民工工资，设备租赁等款时，甲方有权督促乙方进行支付或在乙方工程款中予以扣除代为支付。
5、对乙方有违法乱纪等扰乱施工次序的人员，甲方有权处罚及勒令退场。
6、检查监督乙方施工人员进行文明施工、安全生产。
7、负责审核及检查乙方劳务用工情况，监督乙方与劳务人员签订《劳务用工合同》，并实行动态管理。
8、 若乙方因人员、设备、施工组织等自身原因不能满足施工质量、进度、安全要求时，甲方有权要求乙方整改，并有处以违约扣款直至勒令退场的权利。
二、 乙方责任（包括担不限于）
1、对工程的工期、质量、安全向业主及甲方负责。
2、科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保作业安全；
3、施工中应加强安全教育和安全技术管理，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全保护措施，确保施工安全。
4、乙方负责人对工程施工期间产生的一切安全事故、人身伤害承担全部责任。
5、施工中加强对施工人员的环境保护意识教育，遵守有关环境保护法律、法规，执行甲方有关环境保护管理文件。
6、乙方在施工中，负责做好各种原始资料的记录、照片收集、原材料的报检等义务，保存好施工技术资料并按甲方要求交接。
7、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理工程验收。
8、做好作业现场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种违约扣款。
9、妥善保管、合理使用业主提供给乙方使用的主要材料、周转材料、设备机具及其他设施，若发生丢失或损失，由乙方承担经济赔偿责任。
10、 服从甲方及业主的指令。
11、 乙方必须为乙方施工现场的所有人员购买人身意外伤害保险，改费用已包含在本合同价中，不再另行支付。
12、 乙方应保障和保证甲方免于承担由乙方、乙方工人或其雇佣的任何其他人员的任何疏忽造成的损失，及其所属上述人员对于甲方提供的临时工程的任何误用造成的损失，保障和保证甲方免于遭受与上述事宜相关的一切损失、索赔或诉讼。若甲方代为承担并支付的，甲方有权在乙方工程款中予以扣除。
13、 乙方必须考虑到施工中因甲方（含业主）原因造成的停工、窝工等因素，乙方应自行组织好自己的施工人员及机械设备的调配工作，任何情况下甲方不向乙方支付因停工、窝工而支出的费用。
第八条 保险办理、安全管理与责任
1、 乙方必须为其职工办理工伤保险，并为作业场地内自有人员生命财产和作业
机械设备办理保险，支付保险费用。
2、 保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
3、 乙方必须加强安全管理，确保安全施工，遵守安全生产规则，不得强令作业，
施工过程中发生的安全事故全部由乙方负责。
4、 甲方不定期对乙方进行安全检查。在检查过程中，乙方应积极配合甲方的检
查工作，同时接受并积极履行甲方提出的整改方案。
5、 乙方同时要为工作人员投保各项社会统筹保险，特别要投保工伤保险，同时
乙方要为工作人员投保意外伤害商业险。工作人员产生的工伤，全部由乙方承担，甲方有权从乙方工程款中直接代为支付。
第九条 争议解决
1、 本合同在履行过程中发生的争议，有双方当事人协商解决，协商不成的，依
法向甲方住所地宣州区人民法院诉讼。
2、 本合同关于争议解决方式的约定具有最高效力，双方以后发生的补充合同、
会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方法，均不得对抗此约定。
第十条 禁止转包或分包
乙方不得将本合同项下的工作转包或分包给他人，否则，甲方有权提前解除合同并由乙方承担违约责任。
第十一条 合同的生效、修改、解除、终止
1、 合同的生效：本合同自甲方法定代表人和乙方负责人签字加盖单位公章后生
效，自双方履行完合同全部义务，工程结束验收合格，质保期（缺陷责任制）满且无质量问题后终止。
2、 遇有下列情况之一时，可以解除合同：
2.1、甲方与乙方协商一致，可以解除合同。
2.2、如因乙方施工进度、质量、安全达不到甲方要求，在甲方督促协调无效时，甲方有权单方解除合同，并按乙方完成合格作业数量的70%办理价款清算，其余30%作为甲方重新组织队伍施工的费用。
2.3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或将承包的工程分包的，甲方有权解除合同。
4、如遇下列乙方严重违约情况之一者，甲方有权随时单方解除承包合同，收回剩余工程，且由此给甲方造成的经济损失由乙方承担。
4.1 甲方通知乙方如不修正某一缺陷将构成严重违约行为，而乙方未能在甲方决定的合理时间内修正该缺陷。
4.2 工程质量不合要求，给甲方信誉造成不良影响。
4.3 由于乙方责任造成发生重大事故1起或特大事故一起。
4.4 乙方严重违反本协议规定的义务，不能履行项目的责任；因乙方原因造成工程停工；因乙方原因出现重大质量、安全隐患等，甲方有权单方解除本协议，乙方应无条件承担造成的一切损失。
第十二条 补充条款经甲乙双方协商一致，补充以下约定：
1、 乙方在施工中，应搞好当地群众关系，不得损坏群众的各种设施及利益，若
有损坏，要进行及时修复或补偿。
第十三条 合同份数和附件
1、本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。
2、本合同未尽事宜由双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议作为合同附件与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同属于机密文件，乙方承诺绝不向其他单位提供本合同，若由于乙方不慎造成泄密，乙方承担违约责任，并负责全过程处理。
附件：乙方身份证复印件
甲方 ：
代表人：
乙方： 负责人： 签订日期：