地下室增加照明和插座工程协议
甲方： （以下称甲方）
乙方： （以下称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他相关法律、法规，经甲、乙双方友好协商，在平等、互利的原则基础上，为配合测绘队打界址点，甲方将综合楼地下室增加照明和插座工程承包给乙方施工。经双方共同协商，订立以下条款，以资共同遵守：
一、 工程地点：
二、 工程内容：增加负一、二楼照明和插座工程
三、 工程承包方式和范围：
1、承包方式：本工程采取包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工的大包干形式。
2、 承包内容及范围：依据业主房屋设列工程内容施工。
2护套线500米；
2护套线350米：
22
（2）零星工程：
（3）、施工用水、电由乙方负责从室内水咀、插座处接出至施工现场，所用工具设备由乙方负责。工程的水、电费由乙方负责。
四、施工工期：
1、 施工日期：2014年月 至 2014年月日止。
2、 工期延误：因重大房屋自身结构问题或不可抗力的自然灾害（如火灾、水灾、地震等自然原因引发的灾害）以及物业通知的停工，经甲方认可，工期相应顺延；因停电、停水、停工待料和政治动乱、暴乱等不可抗拒的原因影响乙方按原计划正常施工的情况发生时，经甲方签字认可，工期相应顺延。同时，甲方不承担乙方由此造成的误工损失。
五、 质量与验收：
1、 乙方应认真按照行业标准、国家规范和设计要求进行施工，随时接
受甲方代表的检查检验。如有质量问题，乙方承担返工费用，工期
不予顺延。
2、 隐蔽工程在自检合格后及时通知甲方代表（最少2人）参加，甲方
代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
六、 结算依据：
1、承包造价：本工程采取包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工的大包干形式，按总价包干结算，即：总造价（含税金）：￥ 元总包干。（人民币大写： 元整）。
2、结算、付款方式：
经双方协定，本工程合同签定进场施工，施工完成所有设施的安装工程量并调试运行正常后，经甲、乙双方验收合格后一次性支付总造价。
七、 安全施工：
乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，施工过程中发生的人身伤亡、设备事故等均由乙方承担全部责任和一切费用。
八、未尽事宜及本合同有争议问题，由甲、乙双方协商解决；协商不成，交项目所在地人民法院解决。
九、本合同壹式贰份，甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方各执壹份；至甲、乙双方履行完义务后，本合同自动失效 。
甲方代表： 乙方代表：
签章： 签章：
年 月 日 年 月 日
地下室增加照明和插座工程协议
甲方： （以下称甲方）
乙方： （以下称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他相关法律、法规，经甲、乙双方友好协商，在平等、互利的原则基础上，为配合测绘队打界址点，甲方将综合楼地下室增加照明和插座工程承包给乙方施工。经双方共同协商，订立以下条款，以资共同遵守：
一、 工程地点：
二、 工程内容：增加负一、二楼照明和插座工程
三、 工程承包方式和范围：
1、承包方式：本工程采取包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工的大包干形式。
2、 承包内容及范围：依据业主房屋设列工程内容施工。
2护套线500米；
2护套线350米：
22
（2）零星工程：
（3）、施工用水、电由乙方负责从室内水咀、插座处接出至施工现场，所用工具设备由乙方负责。工程的水、电费由乙方负责。
四、施工工期：
1、 施工日期：2014年月 至 2014年月日止。
2、 工期延误：因重大房屋自身结构问题或不可抗力的自然灾害（如火灾、水灾、地震等自然原因引发的灾害）以及物业通知的停工，经甲方认可，工期相应顺延；因停电、停水、停工待料和政治动乱、暴乱等不可抗拒的原因影响乙方按原计划正常施工的情况发生时，经甲方签字认可，工期相应顺延。同时，甲方不承担乙方由此造成的误工损失。
五、 质量与验收：
1、 乙方应认真按照行业标准、国家规范和设计要求进行施工，随时接
受甲方代表的检查检验。如有质量问题，乙方承担返工费用，工期
不予顺延。
2、 隐蔽工程在自检合格后及时通知甲方代表（最少2人）参加，甲方
代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
六、 结算依据：
1、承包造价：本工程采取包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工的大包干形式，按总价包干结算，即：总造价（含税金）：￥ 元总包干。（人民币大写： 元整）。
2、结算、付款方式：
经双方协定，本工程合同签定进场施工，施工完成所有设施的安装工程量并调试运行正常后，经甲、乙双方验收合格后一次性支付总造价。
七、 安全施工：
乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，施工过程中发生的人身伤亡、设备事故等均由乙方承担全部责任和一切费用。
八、未尽事宜及本合同有争议问题，由甲、乙双方协商解决；协商不成，交项目所在地人民法院解决。
九、本合同壹式贰份，甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方各执壹份；至甲、乙双方履行完义务后，本合同自动失效 。
甲方代表： 乙方代表：
签章： 签章：
年 月 日 年 月 日