合同编号：
建设工程承包合同
工程名称：
发包单位：迁安市西峡口铁矿
承包单位：
1
工程施工合同
发包人: 迁安市西峡口铁矿 （以下简称甲方） 承包人: 施工队 （以下简称乙方）
按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和政府规章,遵循平等、互利、自愿和诚信原则双方就 本 工程的有关事项协商一致,订立本合同。
1、工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点: 西峡口铁矿
1.3承包范围:
(《工程项目一览表》见附件)
1.4承包方式: 包工包料
1.5工期:本工程自 年 月 日开工,于 年 月 日竣工。
1.6工程质量标准: 执行国家验收标准 达到合格
1.7合同价款(人民币大写):
1.8计日工价格：人工价格 元/日；设备使用费： 元/日。
以上价款为包干价,除本合同明文规定以外,不因任何原因做任何调
整。如有相关变更及其他特殊原因，双方签订相关协议或凭证作为合同的必要补充。
2、甲方工作
2.1开工前 2 天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 1 份,并向乙方进行现场交底。
2.2指派 郑喜生 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,必须经甲方同意。
3、乙方工作
3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,需要乙方二次设计的 2
工程,由乙方提供经甲方确认的施工图纸和作法说明 1 份,并拟定施工方案和进度计划,交甲方审定,二次设计费已包含在合同价款中。
3.2指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,办理相关手续。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3.4乙方在施工中要妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、
做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4、关于工期的约定
4.1因甲方原因,影响工期,工期顺延。
4.2因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
5、关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的与本工程项目有关的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2本工程质量应达到本合同约定的质量标准,达不到约定标准的,乙方应承担违约责任。
5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。否则乙方不得继续施工。
5.4由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
5.5工程竣工后,乙方应通知甲方验收,双方要及时组织验收,并办理验收、移交手续。
3
6、工程价款支付
6.1本合同生效后,按如下约定支付工程款。
乙方根据甲方开具的完工证换取正式发票每月结算一次，按甲方资金计划付款。扣5%为质保金，一年后无质量问题付清全款。
6.2工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料28天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。
7、关于材料供应的约定
7.1 承包方式承包整体甲方不负责供应任何材料。
7.2 承包由乙方负责采购供应材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,给甲方及工程造成的损失由乙方负责。
8、有关安全生产和防火的约定
8.1由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失和法律后果。
第九条 奖励和违约责任
9.1由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同价款 千分之
二 的违约金。
9.2工程质量达不到本合同约定的质量标准,乙方应无偿返工或修复,因此而延误的工期不予顺延。
9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场周围建筑物、设备管线、古树文物不受损害,否则应照价赔偿。
9.4未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
9.5未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
9.6因责任方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
10、争议的处理
10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双 4
方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向合同签订地人民法院起诉。
11、其他约定
无 。
12、附则
12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。
12.2本合同一式陆份,甲方执肆份，乙方两份。
12.3本合同履行完成后自动终止。
12.4附件
(1)施工图纸或作法说明
(2) 工程预算书
（以下无合同正文）
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
合同签订日期：
合同签订地点：
5 年 月 日
合同编号：
建设工程承包合同
工程名称：
发包单位：迁安市西峡口铁矿
承包单位：
1
工程施工合同
发包人: 迁安市西峡口铁矿 （以下简称甲方） 承包人: 施工队 （以下简称乙方）
按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和政府规章,遵循平等、互利、自愿和诚信原则双方就 本 工程的有关事项协商一致,订立本合同。
1、工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点: 西峡口铁矿
1.3承包范围:
(《工程项目一览表》见附件)
1.4承包方式: 包工包料
1.5工期:本工程自 年 月 日开工,于 年 月 日竣工。
1.6工程质量标准: 执行国家验收标准 达到合格
1.7合同价款(人民币大写):
1.8计日工价格：人工价格 元/日；设备使用费： 元/日。
以上价款为包干价,除本合同明文规定以外,不因任何原因做任何调
整。如有相关变更及其他特殊原因，双方签订相关协议或凭证作为合同的必要补充。
2、甲方工作
2.1开工前 2 天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 1 份,并向乙方进行现场交底。
2.2指派 郑喜生 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,必须经甲方同意。
3、乙方工作
3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,需要乙方二次设计的 2
工程,由乙方提供经甲方确认的施工图纸和作法说明 1 份,并拟定施工方案和进度计划,交甲方审定,二次设计费已包含在合同价款中。
3.2指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,办理相关手续。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3.4乙方在施工中要妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、
做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4、关于工期的约定
4.1因甲方原因,影响工期,工期顺延。
4.2因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
5、关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的与本工程项目有关的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2本工程质量应达到本合同约定的质量标准,达不到约定标准的,乙方应承担违约责任。
5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。否则乙方不得继续施工。
5.4由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
5.5工程竣工后,乙方应通知甲方验收,双方要及时组织验收,并办理验收、移交手续。
3
6、工程价款支付
6.1本合同生效后,按如下约定支付工程款。
乙方根据甲方开具的完工证换取正式发票每月结算一次，按甲方资金计划付款。扣5%为质保金，一年后无质量问题付清全款。
6.2工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料28天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。
7、关于材料供应的约定
7.1 承包方式承包整体甲方不负责供应任何材料。
7.2 承包由乙方负责采购供应材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,给甲方及工程造成的损失由乙方负责。
8、有关安全生产和防火的约定
8.1由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失和法律后果。
第九条 奖励和违约责任
9.1由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同价款 千分之
二 的违约金。
9.2工程质量达不到本合同约定的质量标准,乙方应无偿返工或修复,因此而延误的工期不予顺延。
9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场周围建筑物、设备管线、古树文物不受损害,否则应照价赔偿。
9.4未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
9.5未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
9.6因责任方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
10、争议的处理
10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双 4
方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向合同签订地人民法院起诉。
11、其他约定
无 。
12、附则
12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。
12.2本合同一式陆份,甲方执肆份，乙方两份。
12.3本合同履行完成后自动终止。
12.4附件
(1)施工图纸或作法说明
(2) 工程预算书
（以下无合同正文）
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
合同签订日期：
合同签订地点：
5 年 月 日