二建法规模拟试卷
一、 单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.下列行为中，属于委托代理的是（ ）。
A．转包工程 B．肢解分包 C．请律师代为诉讼 D．分包商完成主体结构施工
2、施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除( )以外均是法律禁止的。
A．将承包的工程全部转让给他人完成的
B．将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的
C．将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
D．将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的
3、根据《建筑业企业资质管理规定》规定，建筑业企业申请晋升资质等级或者主项资质以外的资质，建设行政主管部门不予批准的情形是（ ）。
A．在申请之日前1年内有未履行保修义务
B．在申请之日前2年内有未履行保修义务
C．在申请之日前1年内有未履行保修义务，造成严重后果
D．在申请之日前2年内有未履行保修义务，造成严重后果
4、建筑业企业资质证书有效期为（ ）。
A．1 年 B．3 年 C．5 年 D．10 年
5、王先生欲将其父母留给自己和妹妹的房产出售给李某。李某以为该房产仅为王先生所有，便与王先生签订了房屋买卖合同。对此，王先生应承担的主要义务是（ ）。
A．办理手续 B．验收房产 C．权利瑕疵担保 D．现实交付
6、引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是（ ）。
A．合同 B．侵权 C．不当得利 D．无因管理
7、某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工，并于l个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为（ ）。
A．2012年11月20日 B．2012年12月20日 C．2013年1月20日 D．2013年2月20日
8、下列组织中，不具有法人资格的组织是（ ）。
A．大学 B．项目经理部 C．公司 D．社团
9、实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的必要前提是（ ）。
A．监理单位总工程师签字 B．施工单位总工程师签字 C．监理工程师签字 D．该工程项目经理签字
10、某建筑施工企业为取得安全生产许可证进行了下列安全生产条件的准备工作，其中不符合《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的是（ ）。
A．投入保证其安全生产条件所需的资金 B．决定安全生产管理人员由工程技术人员兼任
C．依法参加工伤保险 D．特种作业人员按规定考核合格，取得特种作业操作资格证书
11、甲项目业主与乙监理单位签订了委托监理合同，合同中对监理范围、监理时间、报酬支付等做了详细的约定。乙监理单位在监理工作中遇到了突发事件，未经业主同意作出不利于业主的决定。事后乙监理单位未在规定的时间内将该情况及时报告给业主，并给业主带来了一定的损失。此时（ ）。
A．业主可要求乙监理单位赔偿损失 B．乙监理公司不承担任何责任
C．乙监理公司承担四分之一的损失D．业主与监理公司重新签订合同
12、某化工责任有限公司与某运输集团就化工原料运输签订了《货物运输合同》。合同中承运人的权利有（ ）。
A．任意变更运输线路权 B．中止运输权 C．特殊情况下的货物留置权 D．对货物的处置权
13、某钢筋混凝土工程的施工合同中规定，工程所需用的所有商品混凝土由建设单位负责供应，其余材料由施工单位负责采购，则（ ）。
A．商品混凝土由建设单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验
B．商品混凝土由监理单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验
C．商品混凝土和其他材料均由施工单位负责检验 D．商品混凝土和其他材料均由建设单位负责检验
14、某监理公司为了承揽某开发公司的监理业务，在开发公司的要求下，同意为其免费进行招标代理，但是在招标代理工作完成后，开发公司并未将监理业务委托给该监理公司，则招标代理合同属于( )。
A．可撤销合同 B．有效合同 C．无效合同 D．效力待定合同
15、某写字楼工程主楼尚未完工，裙楼商场部分未经验收即投入使用。 使用中发现一楼基础底板断裂。对此，应承担质量责任的是（ ）。
A．建设单位 B．施工单位 C．使用单位 D．质量监督机构
16、项目经理王某经考试合格取得了二级建造师资格证书，受聘并注册于一个拥有乙级资质专门从事招标代理的单位，按照《注册建造师管理规定》：王某可以建造师名义从事（ ）。
A．建设工程项目总承包管理 B．建设监理 C．建设工程项目管理服务有关工作
D．建设工程施工的项目管理
17、下列关于招标代理的说法中正确的是（ ）。
A．招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜，需要经过有关行政主管部门批准
B．招标人不可以自行选择招标代理机构，必须由有关行政主管部门指定
C．如果委托了招标代理机构，则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜
D．招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜
18、浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用（ ）。
A．吹风器 B．吸尘器 C．密网覆盖 D．高压喷雾
19、建设工程勘察单位在编制建设工程勘察文件时，不作为编制依据的是（ ）。
A．项目批准文件 B．城市规划 C．项目投资概算 D．国家规定的建设工程勘察深度要求
20、分期付款的买受人未支付到期货款的金额达到全部价款的（ ）的，出卖人有权要求解除合同。
A．二分之一 B．三分之一 C．四分之一 D．五分之一
21、某酒店项目经公开招标，由某施工单位承建，包工包料。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。根据《条例》规定，以下不属于建设单位质量责任的是（ ）。
A．不得迫使承包方以低于成本价格竞标 B．对更换后的外墙保温材料进行检验
C．不得擅自改变主体结构进行装修 D．未取得保修书，不得组织工程竣工验收
22、施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是（ ）。
A．因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地
B．因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延
C．因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工
D．因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延
23、《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照（ ）的原则实施。
A．减少废物产生 B．减量化优先 C．能源消耗最低 D．再利用优先
24、下列关于违约金的说法，错误的是( )。
A．违约金和解除合同不可以并用 B．违约金的数额是预先确定的
C．违约金是违约后生效的责任方式 D．违约金都是由当事人协商确定的
25、根据《仲裁法》，以下关于仲裁的表述正确的是（ ）。
A．仲裁委员会是国家机关 B．限制民事行为能力人订立的仲裁协议效力待定
C．当事人选择仲裁委员会可以不受地点的限制 D．仲裁委员会是按照行政区划设立的
26、在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位（ ）。
A．可以随时解除劳动合同 B．必须解除劳动合同 C．可以解除合同，但应当提前30日通知劳动者
D．不得解除劳动合同
27、某建筑企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，则安全生产许可证届满时（ ）。
A．必须再次审查，审查合格延期3 年 B．不再审查，有效期直至发生死亡事故时终止
C．按照初始条件重新申请办理 D．经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年
28、某建设单位于2011年3 月1日领取了施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》的规定向发证机关多次办理了申请延期手续，该工程最迟应当在（ ）开工。
A．2011年5月1日 B．2011年6月1日 C．2011年9月1日 D．2011年12月1日
29、在行政诉讼中，人民法院主要审查的是（ ）。
A．行政主体 B．行政相对人 C．具体行政行为 D．行政法规、规章
30、工程建设标准分为强制性标准和推荐性标准。下列说法正确的是（ ）。
A．国家标准属于强制性标准 B．行业标准属于强制性标准 C．地方标准属于推荐性标准
D．国家标准包含强制性标准
31、《专利法》及其实施细则对专利权的侵权行为进行了规定，下列选项中，不属于专利权侵权行为的是（ ）。
A．未经专利权人许可，实施其专利 B．假冒他人专利 C．以非专利产品冒充专利产品 D．购买他人专利
32、某施工合同约定按月支付工程进度款，承包方累计施工超过6个月，并且每月都向发包方申请、催促支付进度款，但始终得不到支付，为此乙方申请解除合同。该合同解除后，下列行为中不正确的是（ ）。
A．发包方可以不承担违约责任 B．承包方应该终止履行合同
C．发包方应赔偿未支付给乙方费用的损失 D．承包方仍可要求结算已完部分的工程费用
33、《工伤保险条例》的规定，职工因工外出期间发生事故或者在抢险救灾中下落不明的，从事故发生当月起（ ）照发工资。
A．2个月内 B．3个月内 C．4个月内 D．6个月内
34、用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（ ）倍的工资
A．2 B．3 C．4 D．5
35、未经总监理工程师签字，（ ）。
A．建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装 B．施工单位不得进行下一道工序施工
C．不得进行隐蔽验收 D．建设单位不拨付进度款
36、危险废物，是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。对危险废物的处置方法错误的是（ ）。
A．对贮存危险废物的容器和包装物，必须经过消除污染的处理，方可使用。
B．危险废物排污费用于污染环境的防治，不得挪作他用
C．从事处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案
D．因发生事故造成危险废物严重污染环境的单位，必须向环境保护主管部门备案
37、在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（ ）。
A．因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工
B．因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延
C．因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工
D．因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地
38、下列关于合同示范性文本的性质和作用的描述中，不正确的是（ ）。
A．合同示范性文本是规范性文本 B．合同示范性文本对当事人订立合同起参考作用
C．签订合同时有合同示范性文本的必须使用 D．合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系
39、下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（ ）。
A．建设单位不得将建设工程肢解发包 B．建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标
C．建设单位不得任意压缩合同工期 D．涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案
40、劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决（ ）日内向人民法院提起诉讼。
A．7 B．15 C．30 D．60
41、（ ）建筑工程，可以接受联合体承包。
A．大中型 B．结构特别的 C．结构复杂的 D．涉及专利技术的
42、乙公司明知甲公司合约部部长被撤销了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该（ ）。
A．由甲公司自行承担责任 B．由乙公司自行承担责任 C．由甲乙公司承担连带责任
D．由乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任
43、某工程已具备竣工条件，2005年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告， 3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3 月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（ ）开始。
A．2005 年3 月2 日 B．2005 年3 月7 日 C．2005 年3 月20 日 D．2005 年3 月31 日
44、（ ）不属于建设工程合同。
A．建设工程施工合同 B．建设工程勘察合同 C．建设工程设计合同 D．建设工程监理合同
45、下列关于买卖合同法律特征的相关表述中，正确的是（ ）。
A．买卖合同属于单务合同 B．当事人交付标的物属于履行合同，与合同的成立有关
C．买卖合同不以一方当事人交付标的物为合同成立的要件 D．买卖合同是一种转移财产处置权的合同
46、职工与用人单位就是否认定为工伤问题产生分歧时，根据《工伤保险条例》规定，应由（ ）承担举证责任。
A．工伤职工 B．用人单位 C．社会保险行政部门 D．第三方机构
47、下列关于外资建筑企业资质审批与管理的表述中，正确的是（ ）。
A．外资建筑企业的资质等级标准参照其母公司的实力核定
B．外资建筑企业与其他企业联合承包工程，应按外资建筑企业资质等级的业务许可范围进行
C．外资建筑企业申请资质增项的，应按规定统一到国务院对外贸易经济行政主管部门办理
D．中外合资经营建筑企业，中方投资者为中央管理企业的，其资质由国务院建设行政主管部门审批
48、根据《物权法》的规定，除法律另有规定或合同另有约定外，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，自（ ）生效。
A．签订时 B．不动产交付时 C．不动产登记时 D．不动产建造时
49、根据《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，应承担下列除（ ）以外的法律责任。
A．降低资质等级或吊销资质证书 B．责令改正，处50万元以上l00万元以下的罚款
C．没收违法所得，造成损失的，承担连带赔偿责任 D．吊销营业执照
50、如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则（ ）。
A．就没有权利选择仲裁员 B．申请仲裁后就不可以再达成和解了
C．无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁 D．若对仲裁结果不服，依然可以上诉
51、《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡．其近亲属可以从工伤保险基金领取一次性工亡补助金为（ ）。
A．上年度统筹地区职工平均工资的20倍 B．上年度职工本人平均工资的20倍
C．上年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍 D．上年度统筹地区职工平均工资的10倍
52、某仲裁委员会在开庭审理甲公司与乙公司合同纠纷一案时，乙公司对仲裁庭中的一名仲裁员提出了回避申请。经审查后，该仲裁员依法应予以回避，仲裁委员会重新确定了仲裁员。关于仲裁程序如何进行，下列哪一选项是正确的（ ）。
A．已进行的仲裁程序应当重新进行 B．已进行的仲裁程序有效，仲裁程序应当继续进行
C．当事人请求已进行的仲裁程序重新进行的，仲裁程序应当重新进
D．已进行的仲裁程序是否重新进行，仲裁庭有权决定
53、某一级施工总承包资质企业，配备专职安全员的法定最低人数为（ ）。
A．2 人 B．3 人 C．4 人 D．6 人
54、按照建筑节能的有关规定，合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合（ ）要求。
A．施工图设计文件 B．建筑节能强制性标准 C．企业或地方标准 D．民用建筑节能条例
55、下列有关建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，错误的是（ ）。
A．需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证 B．有保证工程质量和安全的具体措施
C．工程所需的消防设计按规定审核合格 D．建设资金已经落实
56、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人违章指挥、强令职工冒险作业，尚不够刑事处罚的，将处（ ）罚款或者按照管理权限给予撤职处分。
A．5000元以下 B．5000元～20000元 C．20000元～200000元 D．20万元以上
57、下列选项中，不属于安全生产中从业人员权利的是（ ）。
A．检举权 B．控告权 C．紧急避险权 D．危险报告权
58、关于民事案件的级别管辖，下列（ ）项是正确的。
A．第一审民事案件原则上由基层法院管辖 B．涉外案件的管辖权全部属于中级人民法院
C．高级法院管辖的一审民事案件包括在本辖区内有重大影响的民事案件和它认为应当由自己管辖的案件
D．最高法院仅管辖在全国有重大影响的民事案件
59、发生下列事件后，其中允许解除合同的是（ ）。
A．法定代表人变更 B．当事人一方发生合并、分立 C．由于不可抗力致使合同不能履行
D．作为当事人一方的公民死亡或作为当事人一方的法人终止
60、下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（ ）。
A．工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌 B．某施工单位未按照合同约定工期竣工
C．因台风导致工程损害 D．某工程存在质量问题
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
61、《文物保护法》规定，古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹和代表性建筑等不可移动文物，根据它们的历史、艺术、科学价值，可以分别确定为（ ）文物保护单位。
A．全国重点 B．省级 C．市、县级 D．市级 E．县级
62、《生产安全事故应急预案管理办法》将生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。下列选项中属于专项应急预案的内容有（ ）。
A．本单位的应急组织机构及其职责 B．危险性分析 C．可能发生的事故特征 D．应急处置程序 E．应急保障
63、设立法人应当具备的条件包括（ ）。
A．依法成立 B．有必要的财产或者经费 C．有独立产权的经营场所
D．能够独立承担民事责任 E．有自己的名称、组织机构和场所
64、下列有关诉讼财产保全的说法正确的有（ ）。
A．须在诉讼过程中由当事人提出申请 B．必要时人民法院可以依职权执行 C．财产保全措施有查封、扣押、拍卖等方法 D．财产保全限于请求的范围或者与本案有关的财物
E．人民法院可以责令申请人提供担保
65、下列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有（ ）。
A．年龄超过60周岁 B．聘用单位被撤回资质证书 C．聘用单位被吊销营业执照
D．与聘用单位解除了合同关系 E．注册有效期满但未延续注册
66、某施工企业与某设备租赁公司签订了融资租赁合同，施工企业根据自己的需要，通过调查卖方的信用力，自主选定租赁设备及卖方。合同中约定了购买设备的类型、数量及租金支付等内容。该融资合同涉及的主体有（ ）。
A．出租人 B．公证人 C．出卖人 D．所有人 E．承租人
67、某建筑公司发生以下事件：职工李某因工负伤而丧失劳动能力；职工王某因偷窃自行车一辆而被公安机关给予行政处罚；职工徐某因与他人同居而怀孕；职工陈某被派往境外逾期未归；职工张某因工程重大安全事故罪被判刑。对此，建筑公司可以随时解除劳动合同的有（ ）。
A．李某 B．王某 C．徐某 D．陈某 E．张某
68、下面关于用能单位的法定义务的说法，正确的是（ ）。
A．积极开展减量化、再利用和资源化活动 B．应当按照合理用能的原则，加强节能管理
C．制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗 D．应当定期开展节能教育和岗位节能培训 E．建立节能目标责任制
69、根据《劳动合同法》的规定，关于非全日制用工的特点下列表述正确的是（ ）。
A．双方当事人应当订立书面合同 B．双方当事人可以订立口头合同
C．双方当事人可以约定试用期 D．双方当事人不得约定试用期
E．合同终止，用人单位不向劳动者支付经济补偿
70、下列选项中，属于无效合同的有（ ）。
A．供应商欺诈施工单位签订的采购合同 B．村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同 C．施工单位将工程转包给他人签订的转包合同 D．分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同 E．施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
71、下列合同中，属于可撤销合同的有（ ）。
A．因重大误解订立的合同 B．违反法律的强制性规定的合同 C．一方以欺诈、胁迫手段订立的合同
D．订立合同时显失公平的合同 E．以合法行为掩盖非法目的的合同
72、出租单位出租的机械设备和施工工具及配件，应当具有（ ）。
A．生产(制造)许可证 B．检测合格证明 C．完整的技术档案 D．产品合格证 E．产权证
73、下列合同中，债权人有留置权的包括（ ）。
A．买卖合同 B．保管合同 C．运输合同 D．加工承揽合同 E．劳动合同
74、下列表述中，可由具有相应资质等级的中国境内外资建筑业企业承包或与中国企业联合承包的工程包括（ ）。
A．全部由外国投资、赠款建设的工程项目 B．外资等于或超过50%的中外联合建设项目
C．由中国投资，但因技术困难而不能由中国企业独立实施的建筑项目，经主管部门批准
D．由国际金融机构根据贷款条款进行国际招标的建设项目 E．中国政府跨国投资的建设项目
75、关于行政复议、行政诉讼，下列说法错误的有（ ）。
A．《行政复议法》规定，被申请人应自收到复议申请书或笔录复印件之日起7日提出书面答复
B．行政复议期间，被申请人改变被申请复议的具体行政行为的，不影响行政复议案件的审理
C．行政复议期间，复议机关发现被申请人的相关行政行为违法，可以制作行政复议意见书
D．行政复议仅对具体行政行为进行合法性审查 E．行政诉讼实行对具体行政行为进行合法性审查原则
76、关于施工合同的义务下列说法正确的是（ ）。
A．施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款 B．对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工单位是债权人 C．对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人 D．对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人 E．对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人
77、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在使用（ ）前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。
A．施工电梯 B．物料提升机 C．整体提升模板 D．满堂红脚手架 E．深基坑支护桩
78、甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材料。要约发出后，甲公司因进货渠道发生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当（ ）到达乙公司。
A．在要约到达乙公司之前 B．与要约同时 C．在乙公司发出承诺前 D．在乙公司发出承诺的同时 E．在乙公司发出承诺后
79、某施工单位在某工程施工过程中，由于所采取的保护措施不当，致使与该工程毗邻的若干民宅开裂和倾斜，且一民居的围墙倒塌，造成部分居民出行不便。对此，受影响的居民可向该施工单位请求（ ）。
A．确认物权 B．排除妨碍 C．恢复原状 D．返还原物 E．赔偿损失
80、按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员享有的安全生产权利有（ ）。
A．施工安全生产的知情权 B．施工安全生产的建议权 C．拒绝违章指挥权
D．拒绝高空作业权 E．意外伤害保险赔偿权
二建法规模拟试卷
一、 单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.下列行为中，属于委托代理的是（ ）。
A．转包工程 B．肢解分包 C．请律师代为诉讼 D．分包商完成主体结构施工
2、施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除( )以外均是法律禁止的。
A．将承包的工程全部转让给他人完成的
B．将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的
C．将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
D．将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的
3、根据《建筑业企业资质管理规定》规定，建筑业企业申请晋升资质等级或者主项资质以外的资质，建设行政主管部门不予批准的情形是（ ）。
A．在申请之日前1年内有未履行保修义务
B．在申请之日前2年内有未履行保修义务
C．在申请之日前1年内有未履行保修义务，造成严重后果
D．在申请之日前2年内有未履行保修义务，造成严重后果
4、建筑业企业资质证书有效期为（ ）。
A．1 年 B．3 年 C．5 年 D．10 年
5、王先生欲将其父母留给自己和妹妹的房产出售给李某。李某以为该房产仅为王先生所有，便与王先生签订了房屋买卖合同。对此，王先生应承担的主要义务是（ ）。
A．办理手续 B．验收房产 C．权利瑕疵担保 D．现实交付
6、引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是（ ）。
A．合同 B．侵权 C．不当得利 D．无因管理
7、某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工，并于l个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为（ ）。
A．2012年11月20日 B．2012年12月20日 C．2013年1月20日 D．2013年2月20日
8、下列组织中，不具有法人资格的组织是（ ）。
A．大学 B．项目经理部 C．公司 D．社团
9、实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的必要前提是（ ）。
A．监理单位总工程师签字 B．施工单位总工程师签字 C．监理工程师签字 D．该工程项目经理签字
10、某建筑施工企业为取得安全生产许可证进行了下列安全生产条件的准备工作，其中不符合《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的是（ ）。
A．投入保证其安全生产条件所需的资金 B．决定安全生产管理人员由工程技术人员兼任
C．依法参加工伤保险 D．特种作业人员按规定考核合格，取得特种作业操作资格证书
11、甲项目业主与乙监理单位签订了委托监理合同，合同中对监理范围、监理时间、报酬支付等做了详细的约定。乙监理单位在监理工作中遇到了突发事件，未经业主同意作出不利于业主的决定。事后乙监理单位未在规定的时间内将该情况及时报告给业主，并给业主带来了一定的损失。此时（ ）。
A．业主可要求乙监理单位赔偿损失 B．乙监理公司不承担任何责任
C．乙监理公司承担四分之一的损失D．业主与监理公司重新签订合同
12、某化工责任有限公司与某运输集团就化工原料运输签订了《货物运输合同》。合同中承运人的权利有（ ）。
A．任意变更运输线路权 B．中止运输权 C．特殊情况下的货物留置权 D．对货物的处置权
13、某钢筋混凝土工程的施工合同中规定，工程所需用的所有商品混凝土由建设单位负责供应，其余材料由施工单位负责采购，则（ ）。
A．商品混凝土由建设单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验
B．商品混凝土由监理单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验
C．商品混凝土和其他材料均由施工单位负责检验 D．商品混凝土和其他材料均由建设单位负责检验
14、某监理公司为了承揽某开发公司的监理业务，在开发公司的要求下，同意为其免费进行招标代理，但是在招标代理工作完成后，开发公司并未将监理业务委托给该监理公司，则招标代理合同属于( )。
A．可撤销合同 B．有效合同 C．无效合同 D．效力待定合同
15、某写字楼工程主楼尚未完工，裙楼商场部分未经验收即投入使用。 使用中发现一楼基础底板断裂。对此，应承担质量责任的是（ ）。
A．建设单位 B．施工单位 C．使用单位 D．质量监督机构
16、项目经理王某经考试合格取得了二级建造师资格证书，受聘并注册于一个拥有乙级资质专门从事招标代理的单位，按照《注册建造师管理规定》：王某可以建造师名义从事（ ）。
A．建设工程项目总承包管理 B．建设监理 C．建设工程项目管理服务有关工作
D．建设工程施工的项目管理
17、下列关于招标代理的说法中正确的是（ ）。
A．招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜，需要经过有关行政主管部门批准
B．招标人不可以自行选择招标代理机构，必须由有关行政主管部门指定
C．如果委托了招标代理机构，则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜
D．招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜
18、浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用（ ）。
A．吹风器 B．吸尘器 C．密网覆盖 D．高压喷雾
19、建设工程勘察单位在编制建设工程勘察文件时，不作为编制依据的是（ ）。
A．项目批准文件 B．城市规划 C．项目投资概算 D．国家规定的建设工程勘察深度要求
20、分期付款的买受人未支付到期货款的金额达到全部价款的（ ）的，出卖人有权要求解除合同。
A．二分之一 B．三分之一 C．四分之一 D．五分之一
21、某酒店项目经公开招标，由某施工单位承建，包工包料。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。根据《条例》规定，以下不属于建设单位质量责任的是（ ）。
A．不得迫使承包方以低于成本价格竞标 B．对更换后的外墙保温材料进行检验
C．不得擅自改变主体结构进行装修 D．未取得保修书，不得组织工程竣工验收
22、施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是（ ）。
A．因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地
B．因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延
C．因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工
D．因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延
23、《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照（ ）的原则实施。
A．减少废物产生 B．减量化优先 C．能源消耗最低 D．再利用优先
24、下列关于违约金的说法，错误的是( )。
A．违约金和解除合同不可以并用 B．违约金的数额是预先确定的
C．违约金是违约后生效的责任方式 D．违约金都是由当事人协商确定的
25、根据《仲裁法》，以下关于仲裁的表述正确的是（ ）。
A．仲裁委员会是国家机关 B．限制民事行为能力人订立的仲裁协议效力待定
C．当事人选择仲裁委员会可以不受地点的限制 D．仲裁委员会是按照行政区划设立的
26、在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位（ ）。
A．可以随时解除劳动合同 B．必须解除劳动合同 C．可以解除合同，但应当提前30日通知劳动者
D．不得解除劳动合同
27、某建筑企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，则安全生产许可证届满时（ ）。
A．必须再次审查，审查合格延期3 年 B．不再审查，有效期直至发生死亡事故时终止
C．按照初始条件重新申请办理 D．经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年
28、某建设单位于2011年3 月1日领取了施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》的规定向发证机关多次办理了申请延期手续，该工程最迟应当在（ ）开工。
A．2011年5月1日 B．2011年6月1日 C．2011年9月1日 D．2011年12月1日
29、在行政诉讼中，人民法院主要审查的是（ ）。
A．行政主体 B．行政相对人 C．具体行政行为 D．行政法规、规章
30、工程建设标准分为强制性标准和推荐性标准。下列说法正确的是（ ）。
A．国家标准属于强制性标准 B．行业标准属于强制性标准 C．地方标准属于推荐性标准
D．国家标准包含强制性标准
31、《专利法》及其实施细则对专利权的侵权行为进行了规定，下列选项中，不属于专利权侵权行为的是（ ）。
A．未经专利权人许可，实施其专利 B．假冒他人专利 C．以非专利产品冒充专利产品 D．购买他人专利
32、某施工合同约定按月支付工程进度款，承包方累计施工超过6个月，并且每月都向发包方申请、催促支付进度款，但始终得不到支付，为此乙方申请解除合同。该合同解除后，下列行为中不正确的是（ ）。
A．发包方可以不承担违约责任 B．承包方应该终止履行合同
C．发包方应赔偿未支付给乙方费用的损失 D．承包方仍可要求结算已完部分的工程费用
33、《工伤保险条例》的规定，职工因工外出期间发生事故或者在抢险救灾中下落不明的，从事故发生当月起（ ）照发工资。
A．2个月内 B．3个月内 C．4个月内 D．6个月内
34、用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（ ）倍的工资
A．2 B．3 C．4 D．5
35、未经总监理工程师签字，（ ）。
A．建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装 B．施工单位不得进行下一道工序施工
C．不得进行隐蔽验收 D．建设单位不拨付进度款
36、危险废物，是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。对危险废物的处置方法错误的是（ ）。
A．对贮存危险废物的容器和包装物，必须经过消除污染的处理，方可使用。
B．危险废物排污费用于污染环境的防治，不得挪作他用
C．从事处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案
D．因发生事故造成危险废物严重污染环境的单位，必须向环境保护主管部门备案
37、在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（ ）。
A．因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工
B．因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延
C．因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工
D．因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地
38、下列关于合同示范性文本的性质和作用的描述中，不正确的是（ ）。
A．合同示范性文本是规范性文本 B．合同示范性文本对当事人订立合同起参考作用
C．签订合同时有合同示范性文本的必须使用 D．合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系
39、下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（ ）。
A．建设单位不得将建设工程肢解发包 B．建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标
C．建设单位不得任意压缩合同工期 D．涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案
40、劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决（ ）日内向人民法院提起诉讼。
A．7 B．15 C．30 D．60
41、（ ）建筑工程，可以接受联合体承包。
A．大中型 B．结构特别的 C．结构复杂的 D．涉及专利技术的
42、乙公司明知甲公司合约部部长被撤销了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该（ ）。
A．由甲公司自行承担责任 B．由乙公司自行承担责任 C．由甲乙公司承担连带责任
D．由乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任
43、某工程已具备竣工条件，2005年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告， 3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3 月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（ ）开始。
A．2005 年3 月2 日 B．2005 年3 月7 日 C．2005 年3 月20 日 D．2005 年3 月31 日
44、（ ）不属于建设工程合同。
A．建设工程施工合同 B．建设工程勘察合同 C．建设工程设计合同 D．建设工程监理合同
45、下列关于买卖合同法律特征的相关表述中，正确的是（ ）。
A．买卖合同属于单务合同 B．当事人交付标的物属于履行合同，与合同的成立有关
C．买卖合同不以一方当事人交付标的物为合同成立的要件 D．买卖合同是一种转移财产处置权的合同
46、职工与用人单位就是否认定为工伤问题产生分歧时，根据《工伤保险条例》规定，应由（ ）承担举证责任。
A．工伤职工 B．用人单位 C．社会保险行政部门 D．第三方机构
47、下列关于外资建筑企业资质审批与管理的表述中，正确的是（ ）。
A．外资建筑企业的资质等级标准参照其母公司的实力核定
B．外资建筑企业与其他企业联合承包工程，应按外资建筑企业资质等级的业务许可范围进行
C．外资建筑企业申请资质增项的，应按规定统一到国务院对外贸易经济行政主管部门办理
D．中外合资经营建筑企业，中方投资者为中央管理企业的，其资质由国务院建设行政主管部门审批
48、根据《物权法》的规定，除法律另有规定或合同另有约定外，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，自（ ）生效。
A．签订时 B．不动产交付时 C．不动产登记时 D．不动产建造时
49、根据《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，应承担下列除（ ）以外的法律责任。
A．降低资质等级或吊销资质证书 B．责令改正，处50万元以上l00万元以下的罚款
C．没收违法所得，造成损失的，承担连带赔偿责任 D．吊销营业执照
50、如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则（ ）。
A．就没有权利选择仲裁员 B．申请仲裁后就不可以再达成和解了
C．无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁 D．若对仲裁结果不服，依然可以上诉
51、《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡．其近亲属可以从工伤保险基金领取一次性工亡补助金为（ ）。
A．上年度统筹地区职工平均工资的20倍 B．上年度职工本人平均工资的20倍
C．上年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍 D．上年度统筹地区职工平均工资的10倍
52、某仲裁委员会在开庭审理甲公司与乙公司合同纠纷一案时，乙公司对仲裁庭中的一名仲裁员提出了回避申请。经审查后，该仲裁员依法应予以回避，仲裁委员会重新确定了仲裁员。关于仲裁程序如何进行，下列哪一选项是正确的（ ）。
A．已进行的仲裁程序应当重新进行 B．已进行的仲裁程序有效，仲裁程序应当继续进行
C．当事人请求已进行的仲裁程序重新进行的，仲裁程序应当重新进
D．已进行的仲裁程序是否重新进行，仲裁庭有权决定
53、某一级施工总承包资质企业，配备专职安全员的法定最低人数为（ ）。
A．2 人 B．3 人 C．4 人 D．6 人
54、按照建筑节能的有关规定，合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合（ ）要求。
A．施工图设计文件 B．建筑节能强制性标准 C．企业或地方标准 D．民用建筑节能条例
55、下列有关建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，错误的是（ ）。
A．需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证 B．有保证工程质量和安全的具体措施
C．工程所需的消防设计按规定审核合格 D．建设资金已经落实
56、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人违章指挥、强令职工冒险作业，尚不够刑事处罚的，将处（ ）罚款或者按照管理权限给予撤职处分。
A．5000元以下 B．5000元～20000元 C．20000元～200000元 D．20万元以上
57、下列选项中，不属于安全生产中从业人员权利的是（ ）。
A．检举权 B．控告权 C．紧急避险权 D．危险报告权
58、关于民事案件的级别管辖，下列（ ）项是正确的。
A．第一审民事案件原则上由基层法院管辖 B．涉外案件的管辖权全部属于中级人民法院
C．高级法院管辖的一审民事案件包括在本辖区内有重大影响的民事案件和它认为应当由自己管辖的案件
D．最高法院仅管辖在全国有重大影响的民事案件
59、发生下列事件后，其中允许解除合同的是（ ）。
A．法定代表人变更 B．当事人一方发生合并、分立 C．由于不可抗力致使合同不能履行
D．作为当事人一方的公民死亡或作为当事人一方的法人终止
60、下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（ ）。
A．工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌 B．某施工单位未按照合同约定工期竣工
C．因台风导致工程损害 D．某工程存在质量问题
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
61、《文物保护法》规定，古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹和代表性建筑等不可移动文物，根据它们的历史、艺术、科学价值，可以分别确定为（ ）文物保护单位。
A．全国重点 B．省级 C．市、县级 D．市级 E．县级
62、《生产安全事故应急预案管理办法》将生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。下列选项中属于专项应急预案的内容有（ ）。
A．本单位的应急组织机构及其职责 B．危险性分析 C．可能发生的事故特征 D．应急处置程序 E．应急保障
63、设立法人应当具备的条件包括（ ）。
A．依法成立 B．有必要的财产或者经费 C．有独立产权的经营场所
D．能够独立承担民事责任 E．有自己的名称、组织机构和场所
64、下列有关诉讼财产保全的说法正确的有（ ）。
A．须在诉讼过程中由当事人提出申请 B．必要时人民法院可以依职权执行 C．财产保全措施有查封、扣押、拍卖等方法 D．财产保全限于请求的范围或者与本案有关的财物
E．人民法院可以责令申请人提供担保
65、下列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有（ ）。
A．年龄超过60周岁 B．聘用单位被撤回资质证书 C．聘用单位被吊销营业执照
D．与聘用单位解除了合同关系 E．注册有效期满但未延续注册
66、某施工企业与某设备租赁公司签订了融资租赁合同，施工企业根据自己的需要，通过调查卖方的信用力，自主选定租赁设备及卖方。合同中约定了购买设备的类型、数量及租金支付等内容。该融资合同涉及的主体有（ ）。
A．出租人 B．公证人 C．出卖人 D．所有人 E．承租人
67、某建筑公司发生以下事件：职工李某因工负伤而丧失劳动能力；职工王某因偷窃自行车一辆而被公安机关给予行政处罚；职工徐某因与他人同居而怀孕；职工陈某被派往境外逾期未归；职工张某因工程重大安全事故罪被判刑。对此，建筑公司可以随时解除劳动合同的有（ ）。
A．李某 B．王某 C．徐某 D．陈某 E．张某
68、下面关于用能单位的法定义务的说法，正确的是（ ）。
A．积极开展减量化、再利用和资源化活动 B．应当按照合理用能的原则，加强节能管理
C．制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗 D．应当定期开展节能教育和岗位节能培训 E．建立节能目标责任制
69、根据《劳动合同法》的规定，关于非全日制用工的特点下列表述正确的是（ ）。
A．双方当事人应当订立书面合同 B．双方当事人可以订立口头合同
C．双方当事人可以约定试用期 D．双方当事人不得约定试用期
E．合同终止，用人单位不向劳动者支付经济补偿
70、下列选项中，属于无效合同的有（ ）。
A．供应商欺诈施工单位签订的采购合同 B．村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同 C．施工单位将工程转包给他人签订的转包合同 D．分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同 E．施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
71、下列合同中，属于可撤销合同的有（ ）。
A．因重大误解订立的合同 B．违反法律的强制性规定的合同 C．一方以欺诈、胁迫手段订立的合同
D．订立合同时显失公平的合同 E．以合法行为掩盖非法目的的合同
72、出租单位出租的机械设备和施工工具及配件，应当具有（ ）。
A．生产(制造)许可证 B．检测合格证明 C．完整的技术档案 D．产品合格证 E．产权证
73、下列合同中，债权人有留置权的包括（ ）。
A．买卖合同 B．保管合同 C．运输合同 D．加工承揽合同 E．劳动合同
74、下列表述中，可由具有相应资质等级的中国境内外资建筑业企业承包或与中国企业联合承包的工程包括（ ）。
A．全部由外国投资、赠款建设的工程项目 B．外资等于或超过50%的中外联合建设项目
C．由中国投资，但因技术困难而不能由中国企业独立实施的建筑项目，经主管部门批准
D．由国际金融机构根据贷款条款进行国际招标的建设项目 E．中国政府跨国投资的建设项目
75、关于行政复议、行政诉讼，下列说法错误的有（ ）。
A．《行政复议法》规定，被申请人应自收到复议申请书或笔录复印件之日起7日提出书面答复
B．行政复议期间，被申请人改变被申请复议的具体行政行为的，不影响行政复议案件的审理
C．行政复议期间，复议机关发现被申请人的相关行政行为违法，可以制作行政复议意见书
D．行政复议仅对具体行政行为进行合法性审查 E．行政诉讼实行对具体行政行为进行合法性审查原则
76、关于施工合同的义务下列说法正确的是（ ）。
A．施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款 B．对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工单位是债权人 C．对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人 D．对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人 E．对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人
77、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在使用（ ）前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。
A．施工电梯 B．物料提升机 C．整体提升模板 D．满堂红脚手架 E．深基坑支护桩
78、甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材料。要约发出后，甲公司因进货渠道发生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当（ ）到达乙公司。
A．在要约到达乙公司之前 B．与要约同时 C．在乙公司发出承诺前 D．在乙公司发出承诺的同时 E．在乙公司发出承诺后
79、某施工单位在某工程施工过程中，由于所采取的保护措施不当，致使与该工程毗邻的若干民宅开裂和倾斜，且一民居的围墙倒塌，造成部分居民出行不便。对此，受影响的居民可向该施工单位请求（ ）。
A．确认物权 B．排除妨碍 C．恢复原状 D．返还原物 E．赔偿损失
80、按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员享有的安全生产权利有（ ）。
A．施工安全生产的知情权 B．施工安全生产的建议权 C．拒绝违章指挥权
D．拒绝高空作业权 E．意外伤害保险赔偿权